materia nº 948/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ESTADO DE SÃO PAULO
RUA DR. GABRIEL VILELA. +13 - CENTRO - CEP 14540-000
CNPJ 45.324.290/000! 7 1.E. ISENTO
PABX (16) 317º - 8200
E — MAIL: prefeituraDigarapava.sp.gov.br
Ofício nº 948/2023-Gabinete
Igarapava, 14 de Novembro de 2023.
Senhor Presidente,
Através do presente, tenho a honra de dirigir-me à
honrosa presença de Vossa Excelência, para apresentar respostas ao requerimento
137/2023. lavra dos nobres edis Rinaldo Grou Gobbi.
Na oportunidade. reitero a Vossa Excelência. meus
protestos de elevada estima e distinta consideração.
5 a £, Re z
|
KÓDRIGUES MATTAR
Prefeito Municipal
EXMO. SR.
FREDERICK REQUI MENDONÇA
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA-SP.
PREFEITURA MUNICIPAL DE
IGARAPAVA SP
Departamento de Engenharia
Igarapava, 13 de Novembro de 2023.
Do Departamento de Engenharia
Em atenção ao Requerimento Nº 137/2023 — Câmara Municipal de Igarapava
Prezados,
Venho através deste prestar as informações solicitadas no referido requerimento:
1 — O atual percentual executado até o momento é de aproximadamente 20%.
2 — Infelizmente, não conseguimos acompanhar a risca o cronograma, inclusive, um dos
principais motivos pelo atraso da obra foi a necessidade de se passar pela câmara municipal
a lei para abertura de dotação orçamentária, a qual teve uma demora considerável para a
aprovação, ficando a obra sem execução naquele período.
3 —Já foi repassado até o momento R$ 1.695.616,76
4 — À vigência do contrato é até 08/10/2024.
5 - Foram feitas até o momento os serviços preliminares, obras de drenagem, abertura de
vias e meio fio e sarjetas, inclusive já se encontra em execução a etapa referente a toda rede
de energia elétrica e iluminação do distrito industrial.
6 — Somente é repassado para o município o que valor exato correspondente de cada
medição.
a, A
Cm Y e )
Eng?. Civil Denise Helena Salvino Marcelino
Diretora do Departamento de Engenharia
Rua Dr. Gabriel Vilela, nº413
Igarapava - SP CEP: 14.540-000
Tel.: (16) 3173-8200
CNPJ: 45.324.290/0001-67 Página 1 de 1
CÂMARA ML
1)
IAN
EXCELENTISSIMO SENHOR PRESID!
GARAPAVA-SP
REQUERIMENTO:
ENDEREÇO ELETRÔNICO
resposta requerimen
fereador do Municipio de Igarapava-SP «,
art. 154, inciso V. do Regulamento Inte
inciso XXXI, da Constituição da
. vem resperosamente perante
Og
12.527
Chefe do Poder Executivo, Excelentissin
Mattar, informações/ documentos acerc
Igarapava/SP, nos seguintes termos:
1) Qual o atuaí percentual de execução
n
Repus
PALDE IGARAPAVA
FONE/FAX (16) 3172
1023
ÃO PAULO
DA CÂMARA MUNICIPAI
De
“7/2023
“RA RESPOSTA:
apava sp.leg br
subscreve, com ft 3
a Casa de Leis, bem como art
à Federativa do Brasil e Lei 1
a Excelência REQUERER, co
nhor José Ricardo Rodriguc
uistrito industrial do Municipio de
ra pela empresa contratada”
2) A execução do contrato tem acompechado o cronograma? Há atraso”
Havendo, quais os motivos?
Os subscritores deste Requerimento, nos
quanto ao recebimento das informações sonic
apresentado
3) Quanto já foi repassado a
executados? .
+
4) Qual a previsão de término da obra. .
5) O que já foi realizado na área a;
Desenvolve São Paulo?
6; Quanto o Município já recebeu
pode ser confirmado “documentais
TT
em Câmara Municipal de!
setatdo E q RI apana
ca O pad angoro
RETA a
“ao ALDO GRO:
|
ça pen A À àmara Mun:
ama Carter êmara Mi
“Sabia us
o" do arm
“x pagamento pelos serviço
“siderando eventuais atraso
a assinatura do convênio
rio Desenvolve São Paulo que
E
Lo
apava-SP de outubro de 2
GOBBI
dido Igarapava-SP
it da
“e tormato digital. n E
DRNECIMENTO DE INFOR
MENTE DE FO
DO IN
REAÇÃO,
$ Pagina 1 de 1