materia nº 440/2012

:
ER ns ae
1
a) [a
> sr -.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná
Ofício nº 0951/2012-GAB
À Sua Excelência o Senhor
VEREADOR ADELAR JOSÉ HOLSBACH
Presidência da Câmara Municipal de Toledo
Nesta - PR
Assunto: Responde o Ofício nº 652/CM, que versa sobre o Requerimento
nº 235/2012.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara,
Em atenção ao contido no Ofício nº 652/CM, de 25 de setembro
de 2012, encaminhamos apenso a este expediente, cópia do Processo Licitatório,
modalidade Tomada de Preços, referente à reforma e ampliação do Posto de
Saúde da Vila Industrial, conforme solicitado por esse Legislativo.
Atenciosamente,
PAÇO MUNICIPAL ALCIDES DONIN
Rua Raimundo Leonardi, 1586 - Cep 85900-110 — Toledo/ PR — (45) 3055-8800
www.toledo.pr.gov.br toledomitoledo.pr.gov.br
ME L/Dapto. Doc./0951 camara 2012
PROTOCOLO NS. GU
DATA EL fast o
MODALIDADE DE LICITAÇÃO:
CONVITE =.
TOMADA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA
PREGÃO ELETRÔNICO
PREGÃO PRESENCIAL
DISPENSA DE LICITAÇÃO
INEXIGIBILIDADE
LEILÃO
[ ] REGISTRO DE PREÇO PARA [7] MESES
LTL IT LTL]
o º- ABBIDOM PROCESSO Nº 4323 0
BSERVAÇÕES: O presente processo está sendo encerrado contendo
(
avidamente numeradas e vistadas em ordem cronológica.
) folhas
TD [7 >—>—>—
TON [>>>
a
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOLEDO RODE
Solicitação 004815/2012
Páginas: 1
Solicitação.
Número Tipo Nº solicitante Emitido em Cuarticade de ftens
“004815 Contratação de Serviço 17/07/2012 000001
Solicitante. Processo Gerado
Código Nom Núrrero
13524-1 NOELISALETE FORNARI BORGES DE CARVALHO 010827
Locat
Código Nom
000391 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Órgão - Pagamento
Códgo Nom Foma
Entrega TP 182 dO Cfe. medição mensal
Loca Prazo
. 90 Dias
Descrição:
Execução Global (material e mão de obra) de reforma do Posto de Saúde da Vila Industrial, situado
(O na Rua Santo Ângelo, esquina com Rua 13 de Abril, Lote 450, Quadra 511, Vila Industrial, neste
E
* Município de Toledo - PR. Conforme orçamegto, cronograma físico financeiro e projetos, anexos ao
processo licitatório.
Prazo para Execução: 90 (noventa) dias,
Vigência do Contrato: 180 (cento e oitenta) dias
Justificativa:
Reforma de Posto de Saúde para melhor atendimento.
Código Nome Unidade Quantidade Unitário Valor
14 SECRETARIA DA SAÚDE
002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE N
10.901.00351-171 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, MELHORIA E EQUIP DAS UNID E SEDES ADMIN DE SAÚDE
006560 4.4.90.51,00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
. Unidade uantidade Unitário Valor
4.4.90.51.01.07 POSTOS DE SAÚDE
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
001470 Execução global (material e mão de obra) UN 0,10 61.974,97 6.137,50
- de reforma do Posto de Saúde da Vila Industrial, situado na Aua Santo Ângelo, esquina com
Rua 13 de Abril, Lote 450, Quadra 511, Vila Industrial, neste Município de Toledo - PR. Conforme
orçamento, cronograma físico financeiro e projetos, anexos ao processo licitatório.
4.4.90.51.01.07 POSTOS DE SAÚDE
03000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercícios
001470 Execução global (material e mão de obra) UN 0,90 61.374,97 55.287,47
- de reforma do Posto de Saúde da Vila Industrial, situado na Rua Santo Ângelo, esquina com
Rua 13 de Abril, Lote 450, Quadra 511, Vila Industrial, neste Município de Totedo - PA. Conforme
orçamento, cronograma físico financeiro e projetos, anexos ao processo licitatório,
Total da dotação 61.374,87
Total do lote 61.374,97
61.374,97
6.137,50
55.237,47
Conta 006560
Fonte 01000
Fonte 03000
Emitido por: Clarice Fritzen, na versão: 5100 p
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná - “Secretaria do Planejamento Estratégico
p radas de aberturas o o ) , 40,00
Demolição revest. cerâmico s/lastro conc.ciret e prep.da base p/receber piso novo , | 1.870,20
Demolição paredes tijolos comuns s/reaprov. ciret , 134,64
Demolição revest. azulejos c/ret , 86,40
Retirada de Portas em madeira e batentes c/ret.p/depósito da Prefeitura , 44,40
Retirada de esquadrias metálicas c/ret.p/depósito da Prefeitura , | 63,60
Fechamenta de pontos inutilizados de hidráulica c/fechamento dos pontos | , 204,00
Retirada luminárias, tomadas/interrupt 2"x4" c/fech. pt c/ esp , , 18,00
Retirada de bancada de granito com reaproveitamento
Relocação das luminárias existentes
Relocação de esquadrias metálicas, c/lubrificação (janelas)
Retirada de esquadrias metálicas com reaproveitamento (portas)
Preparação da base p/assentar pastilhas/azulejos em paredes existentes
Relocação de Portas de madeira (retirada e coloca
pnisvoNnsinrvio
PAREDES PRAINEISEMETOS: E :
Aly. tij. (9x14x19) 9cm,arg.mista(1 :4+130Kg cimím) - ind. lat. da rampa E 4 .0932,
Chapco parede Int/extlaje, arg cim/areia, traço 1:3, e=5mm K À 503,20
Emboço parede int/extlaje, arg mista, e=20mm 4 y 2.114,80
Verga de concreto p/ alvenaria c/ e=10cm h=10cm ; 401,20
Revest. azulejo branco 20x20cm ass. c/ cim.colante h=1,63m 4 1.225,08
Repint.par.int/extlajess - latex acril.1º 2dmão ou qtas demãos forem necessária p/um serviço de 1º. (Suvinil,
Coral ou S.Williams) - incl. . lixamento e sela trincas onde necessário. vo , 12.156,46
Sinono Eis
der Silvana Kreve
Engenheira Civil
CREA-DR 121827/D
10cm com frisos longitudinais, entarugamonto fixado nas paredes | 8 “estruturados em perfis de
aço galvanizado, com pendural (Esp.100cm) e estrutura de fixação transversais (perp. ao forro - esp. 70cm) c/
contraventamento (Paral. ao forro) - cor branca, conforme projeto
Divisória tipo naval c/ rodapé simples, conf.projeto
Pastilha cer. 10 x 10cm, colocada. Ref.: Linha Ibérica, Cor Água - Strufaldi
Cer. Piá liso 1º 40x40cm, fixada arg.colante + rej
PISO EXTERNO
Aterro apiloado (manual), camadas 20cm
Lastro pedra brita apiloada (manual), e= 3cm
Piso de concreto e=5,00cm, impermeabilizado, alisado c/ desemp.de madeira - cfjuntas plásticas em quadros
2,00x2,00m - rampas e calçadas
Latéx acril. 2dmão em clment.alisado - em todo piso extemo
Recuperação do piso da cal
Porta de correr - chapa dobrada + zarcão - conf.padrão existente (180x280)cm - completa
Vidro trasparente Imm
Pintura esmalte sint. 2dmão em esquadria ferro
Repintura esmalte sint. 2dmão em esquadria ferro - incl.porta do dep.de resíduos
MADEIRAS
Pta. chap. Itaúba1* 90x210cm - vta/cx14cm/dobrç.- incl.bar.puxadoras e placa met. de 40cm na base da porta.
Conf.projeto
Pta. chap. Itaúba1* de correr - 90x210cm - vta/cx1 4cm/dobrç.
Porta p/ divisória tipo naval 90x210cm
Raspagem e lixamento pintura velha óleo/esmalte
Esmaite sintót. esquad mad 2 demão fundo nivelador (novas e exist.)
orta de correr - Bico de Pap o c/acabamento inox
Engenheira civil
CREA-PR 121827/D
5.278,81
126,44
67,19
636,25
1.330,88
1.585,58
216,72
50,40
680,94
992,00
403,00
402,16
300,32
879,11
iftonsicz/5
20,95
Joelho 45º PVC ríg, sold, marrom, 4 25mm (3/4")
Tubo PVC rig. soldável, marrom, 225mm (3/4")
1,93 5,79
4,60 138,00
Joelho 90º PVC rig, sold, marrom, £& 25mm (3/4") 1,55 18,60
Joelho 90º "Azul" 25mm 4,90 44,10
Te 90º PVC rig, soldável, marrom, 9 25mm (3/4) 8,00 40,00
Adaptador solid p/regisiro curto marrom 25mm 2,40 14,40
Registro de Gaveta com canopla, 220mm (3/4") 51,60 154,80
ESGOTO
Bucha raduçao longa PVC esg 950x40mm, junta sold,
Tubo de PVG esgoto (2 100mm, com junta soldável
4,20 4,20
18,40 404,80
Tubo de PVC esgoto 4 50mm, com junta soldável 11,40 148,20
Tubo de PVC esgoto 3 40mm, com junta soldável 7,80 93,60
Junçao simples PVC esgoto 250mm 14,70 14,70
Junção simples PVC esgoto DN40mm, com bolsas lisas 13,20 13,20
Joelho 45º PVC esg 940mm, com bolsas lisas 7,50 7,50
Joelho 45º PVC esgoto 2100mm, com junta soldável 17,66 35,92
Joelho 45º PVC esgoto 9 50mm, com Junta soldável 8,50 17,00
Joelho 90º PVC esgoto 2100mm, com junta soldável 16,90 33,80
Joelho 90º PVC esgoto £Z 50mm, com junta soldável 24,10 48,20
Joelho 90º PVC esg 240mm, com bolsas lisas 4,30 68,80
Te 90º PVC esg 40mm, com bolsas lisas 8,15 8,15
Cx sifon. PVC 2100x100x50mm c/ ip red. cromada 25,30 50,60
Cx alv. 60x60x 60cm, fundo CS; tampa CA 174,44 523,32
LOUÇAS, METAIS, TAMPOS E EQUIPAMENTOS
Lavat. louça bca c/col. incl. acessórios tipo A - stomeira
Bacia sifon.louça bca c/cx acopl, completa - incl.exec.o sôcolo de h=5,0cm
Bancada e Tampo de granito cinza andorinha e=2cm - L=50cm, acabamento polido e bordas arredondadas,
pingadeiras e rodapias h=5cm, com aberturas para lavatórios embutidos (louças/inox) e sem aberturas, com
apolos com mãos francesas metálicas.
Cuba louça p/ tâmpo granito + furofix/valv/sifão
Espelhos 3mm - c/paraf.niquelados e 02 suport.met.niquelados para giro.nas laterais- (45x60)em - (1.S.D.F.) -
cfincl.de 10º
Torneira metálica cromada para lavatório 3/4"
Barra de apoio L=90cm, BWC p/ deficientes - aço
165,20
268,80
495,60
537,60
141,50 665,05
203,40
378,00
80,00
1.017,00
756,00
560,00
515,60
S/pintura em epóxi - inclacessórios de fix. A gg 4
Silvana Kreve
Engenheira Civil
a ssoSTION
ALIMENTAÇÃO
Entrada energ. pdr.COPEL,c/saída subterr.bif. 50A ] 1266,40
Disjuntor termomagnético monofásico 10A em quadro 77,28
Disjuntor termomagnético monofásico 13A em quadro 25,76
Disjuntor termomagnético monofásico 16A em quadro 25,76
Disjuntor termomagnético monofásico 20A em quadro 38,64
Disjuntor termomagnético monofásico 25A em quadro 12,88
Disjuntor termomagnético bifásico 10A em quadro 89,00
Disjuntor termomagnético bifásico 35A em quadro 44,50
Disjuntor termomagnético trifásico 40A em quadro 111,26
Disjuntor termomagnético trifásico 50A em quadro 111,40
Cx pass.alv.c/tp CA,fundo 5cm brita 30x30x 30cm 483,00
Cabo cobre c/ isolamento em PVC 1kV, &=10,0mm2 1.191,60
Cabo cobre c/ isolamento em PVC 1kV, 4=16,0mm2 1.290,00
Eletroduto PVG flexível 1.1/2" 156,00
Eletroduto PVC flexível 2" 7,04
QD p/ até 16 espaços, embut. alven., s/ barramento 303,80
DISTRIBUIÇÃO
Pto tomada c/ tom.2P+T/eletroduto 3/4'/cx/condutor - placas em termoplástico polido auto-extinguível cor branca,| .
com sistema de encaixe rápido da sobre-placa (certificada pelo INMETRO) - COMPLETO 1.195,46
Pto tomada c/ tom.2P+T/eletroduto 3/4"/cx/condutor no piso - placas em termoplástico polido auto-extinguível co ;
branca, com sistema de encaixe rápido da sobre-placa (certificada pelo INMETRO) - COMPLETO 174,20
Pto interrupt. 1Ts/eletroduto 3/4'/cx/condutor - placas em termoplástico polido auto-extinguível cor branca, com) ..
sistema de encaixe rápido da sobre-placa (certificada pelo INMETRO) - COMPLETO 141,00
Pto interrupt, 2Ts/eletroduto 3/4'/ex/condutor - placas em termoplástico polido auto-extinguível cor branca, com! .
sistema de encaixe rápido da sobre-placa (certificada pelo INMETRO) - COMPLETO 78,00
Conjunto c/ 1 interrupt. 1Tsimples e 1 tomada universal 2P+T/eletroduto 3/4*/ex/condutor - placas em
termoplástico polido auto-extinguível cor branca, com sistema de encaixe rápido da sobre-placa (certificada pelo] cj 408,40
INMETRO) - COMPLETO
Luminária fluor. sobrepor tipo D 2x40W - 120cm i 1.358,00
Luminária bocal PVC tipo plafon com lâmpada incand 100W 127V - Completa
Sunsma
Silvana Kreve
Engenheira Civil Das der? Iftonslc4/5
CREA-PR 121827/D
Canaleta PVC - 40x15mm - incl.acessórios de fixação - aparente - Obs.:colocada com orientação do setor de
inform.da prefeitura
Cj Tomada telefone 4P + RJ11 c/tampa p/cdult 23/4" - completa
Cabo telefonico tipo CCE-2P
Quadro de distrib. TELEBRAS, Nº 4 e Central Telefônica
Quadro Geral TELEBRAS, Nº 4
Caixa de passagem de sobrepor no teto
cor bege com porta de vidro
Toledo
segunda-feira, 9 de julho de 2012
de "SAÍDA!
OBSERVAÇÃO:
VALOR ESTIMADO DO MATERIAL
VALOR ESTIMADO DA MÃO-DE-OBRA
Engenheira civil
nnEA OR 1948971D
DEMOLIÇÕES - RETIRADAS - RELOCAÇÕES - PREPARAÇÃO
PAREDES, PAINÉIS E TETOS
PISOS - INTERNO E EXTERNO .
ESQUADRIAS E ABERTURAS
COBERTURAS - ACABAMENTOS
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS ( ÁGUA/ESGOTO)
07 |INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS E LÓGICA
PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS
SERVIÇOS FINAIS - DIVERSOS
silvana Kreve
Engenheira civil
CREA-PR 121827/0
' . Q
1º OFÍCIO DO REGISTRO DE 1º OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS A
TOLEDO, 18 y 12/ 92 ” COMARCADE TOLEDO PARANA |
[o ) ED
IMÓVEL: LOTE URBANO Nº 450, da Quadra nº Sil, com a área de 2.130,50f. (Dois mil
cento e trinta metros e cinquenta centimetros quadrados), do Núcieo
araná, situado na Vila Industrial, Setor 325, nesta cidade de Toledo-PR, com as
seguintes confrontações: AO NORTE: com o lote, urbano nº 511.B, na extensão de 41,05
tros; A LESTE: com a Rua Maua, na extensão de 60,90 metros; AO SUL: com a Rua
anto Ângelo, na extensão de 29, oo metros; e A OESTE: com a Rua 13 de Abril, na
extensao de 61,87 metros. PROPRIETÁRIA: PREFETTURA MUNICIPAL DE TOLEDO, pessoa Jur
dica de direito público intemo, inscrita no CEC/MF, sob nº 76.205.806/0001-88.
ÍTULO AQUISITIVO: Resultante do Desmembramento dos imóveis da Matrícula nº 13408,
deste Oficio. CE. KERIA KR RER RRRRR
ka REGI E IM
COMARCA DE TOLEDO - ESTADO DO PARANÁ
Conforme Art 19, 8 1º, da Lei nº 6.015/73, certifico que a fotocópia da presente Matrícula, serve coma:
“CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR.
Folhas: 01
O referido é verdade e dou fé.
Toledo, 18 de Julho de 2012. jm.
CREA-PR Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia do Estado do Paraná
Anotação de Responsabilidade Técnica Lei Fed 6496/77
Valorize sua Profissão: Mantenha os Projetos na Obra
2º VIA - PROFISSIONAL
issionai Contratado: MARIANA CRISTINA WINNKES
http://creaweb.crea-pr.org.br/consultas/imprimeart.asp?OPCAOPG'
RT Nº 20105685580
Inculo Empregatício com Empresa
Pública
ART Principal
NºCarteira: PR-85863/D
Tiulo Formação Prof.: ARQUITETA E URBANISTA. Nº Visto Crea: -
- Empresa contratada: Nº Registro:
Contratante: PREFEITURA DO MUNICPIO DE TOLEDO CPF/CNPJ: 76.205.808/0001-88
Endereço:RUA RAIMUNDO LEONARDI 1586 CENTRO
CEP: 85900110 TOLEDO PR Fone: 45-3055-8819 Contrato:1377/2010
Local da Obra: RUA SANTO ANGELO ESQ. RUA 13 ABRL - Quadra:511 Lota:450
VALA INDUSTRIAL - CASCAVEL PR CEP: 85800000
Tipo de Conrato 4 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Dimensão 306,73 M2
Ativ. Técnica 2 ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES Área Existente 268,75 MZ
Aregdê Comp. 7100 SERVIÇOS TÉC PROFISSIONAIS EM ARQUITETURA E
TipôObraserv 011 EDIFICAÇÕES DE SAÚDE QUALQUER ÁREA Área Ampliada 37,98 M2
Serviços 001 PROJETO ARQUITETÔNICO
contratados 130 OUTROS
301 VINCULO EMPREGATÍCIO COM ÓRGÃO PÚBLICO
Dados Compl. É]
"qua B
ARTNº Data Início 10/12/2010
20105685560 Data Conchisão 20/12/2010
Vir Obra R$0,00 Vk Serviço R$ 1.500,00 VrTama R$31,50 Entidade de Chsse 388
Base de cálculo: TABELA TAXA MÍNIMA
Outras Informações sobre a natureza dos
ART REFERNETE AO PROJETO ARQUI
fiços contratados, dimensões, ARTs vinculadas, ARTS substituídas, contratantes, etc
ICO E MEMORIAL DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE
SAUDE DA VILA INDUSTRIAL, LOCALIZADO NA RUA SANTO ÂNGELO ESQ. RUA 13 ABRE, LOTE 450, QUADRA
511, VLA INDUSTRIAL
AREA EXISTENTE: 268,75 Mº Insp.: 4330
AREA A AMPLIAR: 37,98 Mº 2312/2010
AL: 308,73 N Croaweb 1.08
) Magna JB UWimado
Assinatura do Profissional
Assinatura do Contratante
- Declaro estar ciente quanto à necessidade do atendimento às normas de
acessibilidade, conforme disposto no art. 11, do Decreto 5.296 de 2004
2º VIA - PROFISSIONAL Destina-se &o arquivo do Profissional / Empresa.
Central de informações do CREA-PR 0800 410067 A autenticação deste documento poderá ser consultada através do site www.crea-pr.org.br
) As Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs - foram Insttuidas pela Lei nº 6496, de 07/12/1977, e sua aplicação está regulamentada
? pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA), através da Resolução nº 425, de 18/12/1998, que define os
seguintes aspectos:
* Fatos geradores de ARTs
* ARTs originais e ARTs vinculadas
* Substituições de ARTs
* Desdobramentos de ARTs - casos de co-autoria e co-responsabilidade
* Responsabilidade pelo preechimento das ARTs e pagamentos das taxas
* Condições em que as ARTs serão consideradas nulas
* Implicações da Inexistência/nulidade de ARTs - autuação e aplicação de multas previstas na Lei nº 5194, de 24/12/1966.
* Outros
O texto completo destas normas estão disponíveis via Intemet no seguinte endereço : www.confea,org.br
Autenticação Mecânica
sad
CREA-PR Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura é RT Nº 20111528056
Agronomia do Estado do Paraná ob
Anotação de Responsabilidade Técnica Lei Fed 849877 Pi Ea Viço Técnico
file a Profissão: Mamenha os Projetos na Obra
VIA - ÓRGÃOS PÚBLICOS
Profissional como MARCELO SILVA DE GODOY Nº Carteira: PR-84027/D
Titulo Formação Prot. ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO Nº Visto Crea: -
TRABALHO. Nº Registro: 48785
Empresa contratada: SEGELE ENGENHARIA LTDA
Contratante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO CPF/CNPJ: 76.205.808/0001-88
Endereço:RUA RAIMUNDO LEONARD! 1886 CENTRO
CEP: 85900110 TOLEDO PR Fone: 46-3055-8819 Contrato:1377/2010
- Localda Obra: RUA SANTO ÂNGELO ESQ. RUA 13 ABRIL - Quadra:511 Lota:450
* VILA INDUSTRIAL - CASCAVEL PR - CEP: 85800000
Tipo de Contrato 4 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Dimensão 306,73 M2
pa Ativ. Técnica 2. ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES
Área de Comp. 2104 UTILIZAÇÃO DE ENERGIA
Tipo ObraSery 641 POEE- FINS EDIFICAÇÃO FINS HOSPITALARES/SAÚDE - QOR
Serviços 004 ETO ELÉTRIC!
contratados 006 PROJETO USULAÇÕES TELEFÔNICAS
015 PROJETO TELEFÔNICO
035 PROJETO Dados Compl. o
Gula B
ART Data Inicio 1304/2011
20111525056 Data Conclusão
Vir Obra R$0,00 Vir Serviço R$871,11 Vi Taxa R$33,00 Entidade de Classe 305
Base de cólcula: TABELA VALOR DO SERVIÇO
Outras Informações sobre a natureza dos serviços contratados, dimensões, ART$ vinculadas, ARTS substituídas, contratanias, etc
ART REFERNETE AO PROJETO ELÉTRICO, CABEAMENTO E TELEFONICO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO
POSTO DE SAÚDE DA VILA INDUSTRIAL, LOCALIZADO NA RUA SANTO ÂNGELO ESQ. RUA 13 ABRIL, LOTE
450, QUADRA 51 1, VILA INDUSTRIAL
AREA EXISTENTE: eipdd Me Insp.: 4310
mato 1 CreaWeb 1.08
Assinatura do
à apresentação nos órgãos de administração púbiica,.cartórios e outros.
0800 410067
Autenticação Mecânica
ManlelNPOSTO VILA INDUSTRIAL NArq. Modificado NREFORMANREFORHA,dwa
Z'NPNTNPlane jalrbano +31,
PREFEITURA DO MUNICIPIO “BRR, 8. Raimundo Leonard, 1586
DE TOLEDO ae PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO «sp assoo-iio,
Estado do Paraná Socrataria do Plenmjimento Estrago Fone (045) 3277 8875
Toledo PR
AOMSTRAÇÃO
JOSÉ CARLOS SCHIAVINATO
Secretaria do Planejamento Estratágico
| PROJETO ARQUITETÔNICO
REFERÊNCIA;
PLANTA BAIXA
PRANCHA:
cem: REFORMA POSTO DE SAÚDE VILA INDUSTRI
. RUA SANTO ÂNGELO ESQ. RUA 13 DE ABRIL,
“E LOTE 450, Q 511, VILA INDUSTRIAL, TOLEDO-PR. 01 / 04
rop PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO
SITUAÇÃO: PROJETO:
& 1
ana Co Win
Diretora do Depto. da Acormp. e Exec.
do Plano Diretor -CAUNPBBADS1
RESP. TÉCNICO:
Noeli
ESTATISTICAS: PROPRIETARIO: Secretária Ara Sside
ÁREA TERRENO 2.130,50 m?
ÁREA EXISTENTE A REFORMAR 268,75 rm?
. PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO
PROJETO: ESCALA: DESENHO:
JULHO/2012 INDICADA MARIELI WROBEL
ORGADS PUBLICOS:
EM
PREFEITURA DO MUNICIPIO si, R. Raimundo Leonardi, 1588
DE TOLEDO rate PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO csp essco-rio,
ADUINSTRAÇÃO Estádio do Paraná Socoparia do Plsmfamerdo Estratégico Fone (045) 3277 8876
JOSÉ CARLOS SCHIAVINATO Toledo PR
Secretaria do Planejamento Estratégico
PROJETO ARQUITETÔNICO
REFERÊNCIA:
PLANTA LAYOUT
PRANCHA:
com: REFORMA POSTO DE SAÚDE VILA INDUSTRIAL
oca: RUA SANTO ÂNGELO ESQ. RUA 13 DE ABRIL 02/04
LOTE 450, Q 511, VILA INDUSTRIAL, TOLEDO-PR.
propr. PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO
SITUAÇÃO: PROJETO;
Mariana €. dias
Diretora do Depto. de Acomp. a Ec.
--do ana Diet» ni .
VER PRANCHA 01/04 ni
RESP. TECNICO:
ESTANSTICAS: PROPRIETARIO:
VER PRANCHA 01/04
PREFENTURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO |
PROJETO: ESCALA: DESENHO:
PREFEITURA DO MUNICIPIO e dm ' er R. Raimundo Leonardi, 1686
DE TOLEDO f PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO cs, essoo-ro.
Estínio do Perand Socnitiria do Piamojarmémo Estratégico Fone (045) 3277 8876
Toledo PR
ADMINISTRAÇÃO
JOSÉ CARLOS SCHIAVINATO
Secretaria do Planejamento Estratégico
PROJETO ARQUITETÔNICO
DETALHES
com: REFORMA POSTO DE SAÚDE VILA INDUSTRIAL
toca: RUA SANTO ÂNGELO ESQ. RUA 13 DE ABRIL 03/04
LOTE 450, Q 511, VILA INDUSTRIAL, TOLEDO-—PR.
err. PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO
VER PRANCHA 01/04 mm
RESP. TECNICO:
ESTATISIRAS:
VER PRANCHA. 01/04
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO
PROJETO: E ESCALA: DESENHO:
JULHO/2011 INDICADA MARIELI WROBEL
ADM TA Di ara ta lloidamed AL Meia INPMÉTO VT à INTUISTRIALA Ara. Hadifico doNREFORMALREF ORMAiwa
ORGAOS PUBLICOS: /
PREFEITURA DO MUNICIPIO asa, R. Raimundo Leonerdi, 1586
DE TOLEDO tese PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO <o> essoo-r10;
AEMPESTRAÇÃO Estado do Partnh Secretaria de Pianwjarmento Estrabégico Fone (045) 3277 8876
JOSÉ CARLOS SCHIAVINATO Toledo PR
Secretaria do Planejamento Estratégico
ne jaUranoN3L MorieUNPOSTO VILA INDUSTRIAL Nara. ModificadoNREFORMANREFORMA. dwg
TAPla!
| PROJETO ARQUITETÔNICO
É | CORTES, ELEVAÇÕES, COBERTURA E DETALHE
PRANCHA:
os: REFORMA POSTO DE SAÚDE VILA INDUSTRIAL
soca: RUA SANTO ÂNGELO ESQ. RUA 13 DE ABRIL 04/04
LOTE 450, Q 511, VILA INDUSTRIAL, TOLEDO-—PR.
err. PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO
É
Diretora do Dupto, de Acomp, à Exme.
do Plano Diretor. CAU Nº 88408-1
VER PRANCHA 01/04
RESP. TÉCNICO:
ESTANSFICAS: PROPRIETARIO:
VER PRANCHA 01/04
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO
PROJETO: ESCALA: DESENHO:
HIELIA LOAA 4 LIDO ANA MáADIDO doNDbADO!
'K
— — —— TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA — PC, 32mm (Tubulação enterrada)
TUBULAÇÃO DE AGUA FRIA — P,y.C. SOmm (Tubulação sabre o forro) O) a /
e e o a e mm TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA — PMC, S50mm (Tubulação interna pelo alvenara)
—— — — TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA — PVC. 50mm (Tubulação enterrodo)
TUBULAÇÃO DE ESGOTO A EXECUTAR
= ai io ai e ri teto e em ne q
| | TT CopservaçõES: a
rã Ap |
[nn —" —- 4) 1] 7 TUAS AS TUBULAÇÕES DE ÁGUA FRIA SERÃO EM PG I
-— AS TUBULAÇÕES DE ESGOTO TERÃO INCLINAÇÃO MINIMA DE 2% PARÁ
AF — ÁGUA FRIA Il uBULAÇÃO IGUAL OU INFERIOR A 75mm II
CA — CAIXA ACOPLADA ff - As TUBULAÇÕES DE ESGOTO TERÃO INCLINAÇÃO MÍNIMA DE 4% PARÁ |]
Ci -—- CAIXA DE INSPEÇÃO Il TUBULAÇÃO IGUAL OW SUPERIOR A 100mm ]
JO — JOELHO IT TODAS AS VALVULAS DE DESCARGA DEVERÃO SER DE 1.172” E DO Il
RG — REGISTRO DE GAVETA TIPO VAZÃO TOTAL
RP — REGISTRO DE PRESSÃO h — NENHUMA TUBULAÇÃO DO SISTEMA HIDRO-SANITÁRIO PODERÁ SER I
TO - TORNEIRA Il sHuMBaDA No concreto II
LV — LAVATÓRIO || — SONFRONTAR PROJETO ESTRUTURAL PARA FURAÇÃO EM VIGA
- ESTE PROJETO SEGUE AS RECOMENDAÇÕES DA NOR 5626 E NOR 5638
VS — VASO SANITÁRIO LESS SEMATITE EM,
R. Raimunda Leonardi, 1586
da Pianejamunão Estratégico Fone (045) 3055 6876
Toledo PR
ADMINISTRAÇÃO,
JOSÉ CARLOS SCHIAVINATO
PREFEITURA DO MUNICIPIO Sã
DE TOLÉDO ams PREFEITURA DO MUNICÍPIO DIE TOLEDO cep BEROO-119,
Estado do Paraná Secretaria
PROJETO HIDROSSANITÁRIO
obra REFORMA POSTO DE SAUDE VILA INDUSTRIAL
loool RUA SANTO ANGELO ESQ. RUA 13 DE ABRIL, VILA INDUSTRIAL — TOLEDO-PR
-—Planta Baixa —- Esgoto
—Relação de Materiais - Esgoto
órgãos públicos
H01/03
prancha
desenho
RAFAEL F. FERRONATTO
data
1 TNPHT Plane Jolono NES. SjelutPorto de Saúdo Via IndustrkilNREFORMANPHSPHS Reforma Posto Vie Indurtriildvo
Engenheira Civil
CREA-PR 121827/D
resp. técnico execução
CA — CAIXA ACOPLADA
Ci — CAIXA DE INSPEÇÃO
JO — JOELHO
RG — REGISTRO DE GAVETA
Rº — REGISTRO DE PRESSAP
TO — TORNEIRA
LV — LAVATÓRIO
VS — VASO SANITÁRIO
— TODAS AS TUBULAÇÕES DÊ ÁGUA FRIA SERÃO EM PVC
Il AS TUBULAÇÕES DE ESGOTO TERÃO INCLINAÇÃO MÍNIMA DE 2% PARA
TUBULAÇÃO IGUAL OU INFERIOR A 75mm
|| - AS TUBULAÇÕES DE ESGOTO TERÃQ INCLINAÇÃO: MÍNIMA
|| TUBULAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 100mm
ix ema ||
— TODAS AS VALYULAS DE DESCARGA DEVERÃO SER DE 1.12" E DO il
I TIPO VAZÃO TOTAL
ll .. NENHUMA TUBULAÇÃO DO SISTEMA HIDRO-SANTÁRIO
| CHUMBADA NO CONCRETO
H — CONFRONTAR PROJETO ESTRUTURAL PARA FURAÇÃO EM ho
E NBR
— ESTE PROJETO SEGUE AS RECOMENDAÇÕES DA NBR 56;
PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE TOLEDO
Estado da Pararih
ADMINISTRAÇÃO
JOSE CARLOS SCMIAVINATO
(obra REFORMA POSTO DE SAÚDE VILA INDUSTRIAL
Conteúdo
Planta Baixa
» Silvana Kreve
Engenheira Civil
CREA-PR 121827/D
resp. técnico
resp. técnico execução
do
| iocat RUA SANTO ÂNCELO ESQ. RUA 13 DE ABRIL, VILA INDUSTRIfL — TOLEDO-PR
“Relação de Mbteriais — Água Fria
RAFAEL P. FE) drovart)
data
, 6/7/2012 14:18:18
progeto
ZNPHT Plane JalbrioinoN28. StelóNPosto de Saúde Via induztrioINREFORMANPHSIPHS Reforma Ponto
sr
5688
3]
R. Rotmundo Leonardi, 1586
ci PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO ce sssuo-tio
Secretaria do
Fóne (043)-3055 6576
Toledo PR
Estratágico
Barrilete
AF — ÁGUA FRIA
. CA — CAIXA ACOPLADA
Ci — CAIXA DE INSPEÇÃO
JO — JOELHO
RG — REGISTRO DE GAVETA
RP REGISTRO DE PRESSÃO
TO — TORNEIRA
LV — LAVATÓRIO
VS — VASO SANITÁRIO
| OBSERVAÇÕES: o q
O - AS: TUBULAÇÕES DE ESGOTO TERÃO INCLINAÇÃO MÍNIMA DE 2% PARA
| TUBULAÇÃO IGUAL OU INFERIOR A 7Smem |
|| — AS TUBULAÇÕES DE ESGOTO TERÃO INCLINAÇÃO MÍNIMA DE 14 PARA |]
|| TUBULAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 100mM
TIPO. VAZÃO. TOTAL
[| — NENHUMA TUBULAÇÃO DO SISTEMA HORO-SAMTÁRIO PODERÁ SER ||
| cHuMBADA NO CONCRETO ||
[| — CONFRONTAR PROJETO ESTRUTURAL PARA FURAÇÃO EM VIGA II
— ESTE PROVETO SESUE AS RECOMENDAÇÕES DA NER 5626 E NBR 5658 ||
L==>D==D=====>=D=>D==
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO
Secretaria do Planejamento Estratágico
resp técnico síflvana bóst
Engenheira Civil
CREA-PR 121827/D
7esp técnico execução
OSSE—
SEGELE MEMORIAL DESCRITIVO
MEMORIAL DESCRITIVO
PROJETO ELÉTRICO
OBRA: Rede Lógica e Telefônica da Reforma / Ampliação do Posto de Saúde da Vila Industrial
ENDEREÇO: Rua Santo Angeio esquina Rua 13 de Abril, Vila Industrial — Toledo — PR
PROPRIETÁRIO: Prefeitura do Município de Toledo
Segele Engenharia Ltda
Rua Rio Grande do Sul, 844 — Sala 03
Centro — Cascavel — Paraná — Brasil
CEP: 85.813-100 — e-mail: marcelo segele.com.br
Tel/Fax/Cel: (45) 3039-4090 / 3039-4090 / 9979-4993 / 8827-8002
Posto de Saúde da Vila Industrial
SEGELE MEMORIAL DESCRITIVO ga
ENGENHARIA
1. APRESENTAÇÃO
Este memorial tem por finalidade descrever as soluções e parâmetros que
nortearão as empresas participantes da concorrência para a elaboração do orçamento das
instalações de Infra-estrutura.
A empresa contratada para a execução da obra será a responsável pelo
desenvolvimento das montagens das instalações infra-estrutura da rede elétrica, bem como, a
elaboração dos documentos legais perante o CREA da região, seu acompanhamento e
aprovação junto aos órgãos e empresas pertinentes competentes.
Para o desenvolvimento do projeto foram observadas para as soluções técnicas
adotadas Normas Técnicas, Códigos e recomendações dos Órgãos Oficiais Público.
2. CARACTERÍSTICAS DO PROJETO
Instalações elétricas do Posto de Saúde da Vila Industrial, em estrutura de
concreto armado, para reforma e ampliação, de acordo com as especificações que seguem,
dentro das normas técnicas brasileiras.
3. NORMAS GERAIS
A execução das instalações de rede estruturada deverá ser elaborada atendendo
as exigências do memorial e do projeto, das normas da ABNT — Associação Brasileira de
Normas Técnicas, COPEL e do Ministério do trabalho:
Y NBR 5410/2005 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão;
” NBR 5413 / 1992 - Iluminação de Interiores;
vw NBR15465 / 2007 — Sistemas de Eletrodutos Plásticos para Instalações
Elétricas de Baixa Tensão — Requisitos de Desempenho;
Y NBR 14136 / 2002 - Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20
A/250 V em corrente aiternada — Padronização;
v NTC 901100- Fornecimento BT;
Y NR10- Instalações e Serviços em Eletricidade.
Este projeto é constituído pelo presente documento e pela planta baixa com a
localização e alocação de todos os componentes.
4. DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
4.1 Entrada de Energia
Para a instalação elétrica da Reforma e Ampliação do Posto de Saúde devera ser
instalado um padrão de entrada trifásico de 50A, conforme descrito no projeto.
Posto de Saúde da Vila Industrial
EGELE MEMORIAL DESCRITIVO
4.2 Quadros Elétricos
O quadro deve possuir estrutura mecânica e elétrica suficiente para as respectivas
capacidades de distribuição de energia elétrica.
Os quadros deverão possuir a configuração básica da seguinte forma:
Y Barramentos de fase de cobre eletrolítico;
” Disjuntor geral (em caixa moldada);
”. Disjuntores parciais;
Y Barramento de neutro de cobre eletrolítico;
Y Barramento de terra de cobre eletrolítico.
Todos os barramentos serão isolados e identificados nas cores amarelo, branco e
vermelho, deverão possuir barramentos independentes para o Neutro (azul cyan) e P.E.
(condutor de proteção - terra / verde claro), sendo o neutro fixado através de isoladores e o
P.E. fixado diretamente a carcaça, garantindo a continuidade elétrica ao condutor de proteção.
Os quadros deverão estar dentro destas determinações constantes neste
documento e deverão possuir:
Y Reserva no quadro conforme indicação em projeto;
Y Porta desenho (Para anexar Diagrama Multifilar).
4.2.1 Quadros Distribuição Geral (QDG)
O Quadro de Distribuição Geral será um Quadro de Distribuição c/ Chapa Pintada
de Embutir - Barramento Trifásico + Disjuntor Gera! 50A DIN - Capacidade 16 Disjuntores
Unipolares - in Barramento 1004.
* 4,22 Quadros Distribuição 1 (QD1)
O Quadro de Distribuição 1 será um Quadro de Distribuição c/ Chapa Pintada de Embutir -
Barramento Trifásico + Disjuntor Geral 40A DIN - Capacidade 16 Disjuntores Unipolares - In
Barramento 1004.
4.3 Eletrodutos
A taxa de ocupação do eletroduto, dada pelo quociente entre a soma das áreas
das seções transversais dos condutores previstos, calculada com base no diâmetro externo e a
área útil da seção transversal do eletroduto não poderá ser superior a 40% no caso de três ou
mais condutores.
Deveram ser mantidos os eletrodutos existentes conforme indicado em projeto,
somente deverão ser trocados caso estejam obstruidos.
Deveram ser instatados novos eletrodutos conforme indicado em projeto.
4.4 Condutores
A aplicação das cores da fiação a ser empregada na obra será a seguinte:
e Fases: amarela, branca, vermelha
* Neutro: azul cyan
« Retorno: cinza
e Terra: verde
Posto de Saúde da Vila industrial
OQUE
ENGENHARIA
ZE —
3 EGEL MEMORIAL DESCRITIVO o
Todas as emendas só poderão ser realizadas em caixas de passagem, adequadas à
capacidade das mesmas. Não serão permitidas emendas sobre quaisquer situações nos
alimentadores.
Deveram ser mantidos os condutores existentes da instalação existente.
Deveram ser instalados novos condutores conforme indicado em projeto.
4.5 Huminação
O sistema de iluminação será mantido a maior parte o existente, e sofrera apenas
alguns ajustes indicados em prancha e neste memorial.
Será mantida a maior parte da fiação e tubulação, sendo que devem ser seguidas
as orientações conforme indicado em legenda no projeto. Nos pontos não indicados só
deverão ser substituídas os casos onde houver alguma inconsistência na instalação existente,
encontrada durante a execução.
As luminárias a serem substituídas estão indicadas no projeto, nas luminárias
restantes deverão ser trocadas as lâmpadas e reatores que apresentarem problema.
4.6 Tomadas
O sistema de tomadas será mantido a maior parte o existente, e sofrera apenas
alguns ajustes indicados em prancha e neste memorial.
Será mantida a maior parte da fiação e tubulação, sendo que devem ser seguidas
as orientações conforme indicado em legenda no projeto. Nos pontos não indicados só
deverão ser substituídas os casos onde houver alguma inconsistência na instalação existente,
encontrada durante a execução.
Nos circuitos e nos pontos indicados, devera ser trocado a fiação e tubulação,
bem como as tomadas. Deverá seguir o descrito nas peças gráficas.
Já os circuitos de tomadas de uso especial deverão possuir uma instalação
contendo nova: fiação, tubulação, tomadas e disjuntores. Como descrito no projeto.
São definidas como tomadas comuns, aquelas com características tais que
permitam a ligação de aparelhos móveis ou portáteis, em circuitos FN+T ou F+F+T deverão
seguir a padronização NBR 14136, com alturas padrão de 30 cm, 110 cm ou 220 cm do chão,
conforme representação da legenda.
5. SOBRE A APLICAÇÃO DA NR-10
É obrigatório na execução das instalações que sejam providenciadas as
adequações das instalações conforme a NR-10, o seguinte:
Posto de Saúde da Vila Industrial
OLBE
SEGELE MEMORIAL DESCRITIVO
ENGENHARIA
Providenciar que tenha descrito na parte frontal dos quadros elétricos todas as
características relativas à proteção contra choques elétricos, queimaduras e outros riscos
adicionais.
Providenciar para os quadros elétricos o descrito atrás da porta frontal do quadro
os documentos relativos ao diagrama uniífilar e multifilar.
Providenciar para os quadros elétricos as restrições e advertências quanto ao
acesso de pessoas aos componentes das instalações.
Providenciar para os quadros elétricos a proteção mecânica contra contato direto
com a parte energizada (barramentos abertos) no quadro por meio de placa de policarbonato
transparente. Não permitidos barramentos compactos isolados nos quadros elétricos.
Providenciar para as instalações elétricas as medidas de proteção individual
conforme o item 10.2.9.1 e 10.2.9.2 da NR10 (vestimentas e EPI).
6. AS BUILT DAS INSTALAÇÕES
A empreiteira contratada deverá providenciar a elaboração do “As Built” das
instalações da obra, que deverão ser entregues digitalizados em arquivos DWG.
Portanto, a empreiteira de serviços contratada deverá considerar como parte
integrante do escopo de serviças à atualização, de projetos de tal maneira que se tenha no
final da obra um projeto totalmente atualizado e incluir no projeto via CAD todas as
respectivas alterações, o qual deverá ser entregue ao proprietário sob a forma de “As Buikt”,
de modo que tenha condições, no futuro de executar a manutenção de qualquer instalação
objeto do atual projeto.
Caberá a Empreiteira manter atualizados os projetos com as modificações
introduzidas na obra através de anotações, as quais deverão ficar arquivadas sempre em
coordenação empresa de fiscalização e consultoria do proprietário da obra.
Cascavel — PR, 16 de junho de 2011.
ui S 7
; de Noeli + Carvalho
Marcelo Sitva de Godoy old Sado
CREAFR SOTO - - PR
3
Posto de Saúde da Vila Industrial
CTT TOT o |COD. Tomada Uso Específico - Cadeira Odortológica
CU
ORGÃOS PÚBLICOS:
RUA RIO GRANDE DO SUL, 844 - SALA 3 - CENTRO - CASCAVEL / PR
FONE/FAX/CEL: (45) 3039-4090 / 9979-4993 / 8827-8002
EMAIL: marceloQ)segele.com.br / marcelosgodoyiBgmail.com
LOCAL: RUA SANTO ÂNGELO ESQ. RUA 13 DE ABRIL, VL INDUSTRIAL TOLEDO-PR.
q
o
t-
Ar el
OT. 1/50 ml
PENAS MARCELO SILVA DE uu
0.20 Engenheira Etetricista [74]
0.30 CREA-PR: 84.027/0 5 wW
D.20 im 6)
0:20 PROPRIETÁRIO: q 4
0.20 r -
0.20 FEM ml
u <<
0.20 Fa] t-
0.20
0.30 [WD E 2
0.05 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO E =
nas 0.20 CNPJ: 76.205.806/0001-88
CONTEUDO: PLANTA BAIXA PORTARIA
DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS.
ESCALA: DATA: ARQUIVO: . ÁREA: PROJETISTA: CONTRATO
1:50 10/06/2011 OS 004-2011.DWG | 306,73 m2 MARCELO 1376-2010
Pto interrupt. 2T/clotroduto 3/4"/cx/condutor - coMPLETO o1
Cj c/ 1 int. simples e 1 tom. univ.2P+T/Etot. 9/4/ex/cond.- COMPLETA o4 ”
Lum. fluor. sobrepor tipo D 2x40W (120cm) — COMPLETA 10 97 ZA
Lum. bocal PVC tipo plafon coin lâmpada incand 100W 127Y — COMPLETA oz
Luminária autônoma de emcrgôncia p/ parede 2x8W — COMPLETA un. os
ORGÃOS PÚBLICOS:
F— emo PROJETO
RUA RIO GRANDE DO SUL, 844 - SALA 3 - CENTRO - CASCAVEL / PR
FONE / FAX / CEL: (45) 3039-4090 / 9979-4993 / 8827-8002
Lo EMAIL: marcelogsegele-com.br !marcelosgodoy(Gigmail.com
[ ;
OBRA: REFORMA POSTO DE SAÍDE VILA INDUSTRIAL
LOCAL: RUA SANTO ÂNGELO ESQ. RUA 13 DE ABRIL, VL INDUSTRIAL TOLEDO-PR..
EXECUÇÃO:
MARCELO SILVA DE
Engenheiro Eletricista
-CREA-PR: 84.027/0
PROPRIETÁRIO:
v
4
So
ed
[mo
us
ab
au
[66]
ty
10
E]
É
[E2)
Es
TIPO DÉ PROJETO:
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO
CNPJ: 76.205.806/0001-88 '
02/02/
CONTRATO
4278.9040
CONTEUDO: PLANTA BAIXA PORTARIA
DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS
ESCALA: | DATA: | ARQUIVO: ÁREA:
1 mm nar INAA A Aa PARA SRAA PAIS ane 30 ao
PROJETISTA:
MADRE O
(3 SEGELE MEMORIAL DESCRITIVO ro tidd
MEMORIAL DESCRITIVO
PROJETO DA REDE LÓGICA E TELEFÔNICA
OBRA: Rede Lógica e Telefônica da Reforma / Ampliação do Posto de Saúde da Vila Industrial
ENDEREÇO: Rua Santo Angelo esquina Rua 13 de Abril, Vita Industrial - Toledo — PR
PROPRIETÁRIO: Prefeitura do Município de Toledo
Segele Engenharia Ltda
Rua Rio Grande do Sul, 844 — Sala 03
Centro — Cascavel — Paraná — Brasil
CEP: 85.813-100 — e-mail: marçelo(Osegele.com.br
Tel/Fax/Cel: (45) 3039-4090 / 3039-4090 / 9979-4993 / 8827-8002
Posto de Saúde da Vila Industrial /
a SEGELE MEMORIAL DESCRITIVO GE
1. APRESENTAÇÃO
Este memorial tem por finalidade descrever as soluções e parâmetros que
nortearão as empresas participantes da concorrência para a elaboração do orçamento das
instalações de Infra-estrutura.
A empresa contratada para a execução da obra será a responsável pelo
desenvolvimento das montagens das instalações infra-estrutura de rede estruturada, bem
como, a elaboração dos documentos legais perante o CREA da região, seu acompanhamento e
aprovação junto aos órgãos e empresas pertinentes competentes.
Para o desenvolvimento do projeto foram observadas para as soluções técnicas
adotadas Normas Técnicas, Códigos e recomendações dos Órgãos Oficiais Públicos e
Concessionárias de Serviços de Comunicações.
A execução das instalações de rede estruturada deverá ser elaborada atendendo
as exigências do memorial e do projeto, das normas da ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
NORMAS TÉCNICAS e do Ministério do trabalho:
Y NBR 5410/2005 - instalações Elétricas de Baixa Tensão
Y NR 10- Instalações e Serviços em Eletricidade
Este projeto é constituído pelo presente documento e pela planta baixa com a
localização e alocação de todos os componentes.
2. DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
A partir da central telefônica serão distribuídos os pontos de telefone com cabo
telefônico 2 pares — família CCE, para todos os ambientes necessários, conforme indicado em
projeto. E a partir do Mini rack serão distribuídos os pontos da rede lógica com cabos UTP
Multi-Lan 24AWG 4 pares cat SE, para todos os ambientes necessários, conforme indicado em
projeto.
A partir do rack onde se iniciam cada ponto, não poderá, em nenhuma hipótese,
existir um circuito com distância total não linear maior que 90 m (noventa metros).
A interligação do rack e/ou central telefônica aos pontos nas áreas internas será
efetuada através de eletroduto PVC Rígido aparente fixado na parede ou sobre o teto.
A quantidade máxima de cabos deverá ser adotada para cada diâmetro de
eletroduto é indicada a seguir: O 3/4” (4 cabos UTP); 6 1” (6 cabos UTP); 6 1%” (15 cabos
UTP); (6 2” (20 cabos UTP).
Todos os pontos de lógica distribuídos pelo Posto de Saúde deverão ter seu ponto
de terminação através de condulete apropriado conforme descrito nas peças gráficas do
Posto de Saúde da Vila Industrial
IE
E SEGELE MEMORIAL DESCRITIVO o
projeto, com tampa para conectores Ri-45. E todos os pontos de telefone distribuídos pelo
Posto de Saúde deverão ter seu ponto de terminação através de condulete apropriado
conforme descrito nas peças gráficas do projeto, com tampa para conectores RJ-11.
Deve-se considerar uma distância de pelo menos 30 centímetros entre os
eletrodutos da rede lógica e telefonia para os eletrodutos da rede elétrica, nos trechos em que
elas caminhem paralelamente numa distância superior a 1 metro, para que sejam minimizados
os efeitos de interferência eletromagnética. Deve ser considerada também uma distância
mínima de 15 centímetros dos reatores e lâmpadas fluorescentes, para evitar interferências
eletromagnéticas.
3. AS BUILT DAS INSTALAÇÕES
A empreiteira contratada deverá providenciar a elaboração do “As Built” das
instalações da obra, que deverão ser entregues digitalizados em arquivos DWG.
Portanto, a empreiteira de serviços contratada deverá considerar como parte
integrante do escopo de serviços à atualização, de projetos de tal maneira que se tenha no
final da obra um projeto totalmente atualizado e incluir no projeto via CAD todas as
respectivas alterações, o qual deverá ser entregue ao proprietário sob a forma de “As Built”,
de modo que tenha condições, no futuro de executar a manutenção de qualquer instalação
objeto do atual projeto.
Caberá a Empreiteira manter atualizados os projetos com as modificações
introduzidas na obra através de anotações, as quais deverão ficar arquivadas sempre em
coordenação empresa de fiscalização e consultoria do proprietário da obra.
Cascavel — PR, 16 de junho de 2011.
Posto de Saúde da Vila Industrial
mt — vm eia ia pa o as a ' o Eis SE, iq
7 RJ45 (FÊMES) - ESQUEIMA ENE-CORD | P+TCH-CORD CAT, é
O At
PLOT. 1/50
PENAS
1 0.20
0.30
0.20
0.20
] 0.20
| 0.20
] 0.20
] 0.20
0.30
0.05
penas 0.10
fera FRS IE
q [LE
F 145 (MACK O] CAT.6 RJ45 (FÊMEA)
DETALHE TOMADAS E CONECTORES RJ-45
coss
ORGÃOS PÚBLICOS:
NATUREZA
[Treiso |
ENGENHAR
FONE / FAX/ CEL: (45) 3039-4090 / 8979-4993 / 8827-8002
EMAIL: marcelo) segele.com br / marcelosgodoy(Q gmail.gem
OBRA: REFORMA POSTO DE SAUDE VILA INDUSTRIAL
LOCAL: RUA SANTO ÂNGELO ESQ. RUA 13 DE ABRIL, VL INDUSTRIAL TOLEDO-PR.
PROJETO: EXECUÇÃO:
ZA
MARCELO S&ÍLVA DE
Engenheiro Eletricista
CREA-PR: 84,027/D
PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO
CNPJ: 76.205.806/0001-88
CONTEUDO: PLANTA BAIXA PORTARIA
DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS
ARQUIVO:
PROJETISTA:
SEGELE
RUA RIO GRANDE DO SUL, 844 - SALA 3 - CENTRO - CASCAVEL / PR
PROJETO
IA
TELEFONE E REDE LÓGICA
TIPO DE PROJETO:
| CONTRATO *
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOLEDO
Solicitação 004814/2012 O 1)
Página: 1
Enitidoem
17/07/2012
Códgo Nora Número
13524-1 NOEL SALETE FORNAR! BORGES DE CARVALHO D10825
Local
Código Nara
órgão Pagamento.
Cádgo Nome Farma
14 Cte. medição mensal
Entrega-
RO! Ago | f4.do 90 Des
Descrição:
Execução Global (material e mão de obra) de Ampliação do Posto de Saúde da Vila Industrial, situado
na Rua Santo Ângelo, esquina com Rua 13 de Abril, Lote 450, Quadra 511, Vila Industrial, neste
Município de Toledo - PR. Conforme orçamento, cronograma físico financeiro e projetos, anexos ao
processo licitatório.
Prazo para Execução: 90 (noventa) dia
Vigência do Contrato: 180 (cento e oitenta) dias
Justificativa:
Ampliação de Posto de Saúde para melhor atendimento.
Código Nome Unidade Quantidade Unitário Vaior
14 SECRETARIA DA SAÚDE
002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.00351-171 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, MELHORIA E EQUIP DAS UNID E SEDES ADMN DE SAÚDE
006550 4.4.90,51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
Unidade uam ni [5 ator
4.4,90.51.01.07 POSTOS DE SAÚDE
01000 Recursos Ordinários (Liv rea) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
001470 Execução global (material é mão de obra) UN 0,02 50.430,00 1.008,60
- de Ampliação do Posto de Saúde da Vila Industrial, situado na Rua Santo Ângelo, esquina com
Rua 13 de Abri, Lote 450, Quadra 511, Vila Industrial, neste Município de Taledo - PR. Conforme
orçamento, cronograma físico f Inanceiro e projetos, anexos ao processo Scitatório.
4.4.90.51.01.07 POSTOS DE SAÚDE
01500 Bloco de Investimentos na Rede de Serv de Saúde - Portaria 204-GM de 2007 - Arre .
UN o 0,98 50.430,00 49.421,40
001470 Execução global (material é mão de obra)
- de Ampliação do Posto de Saúde da Vila Indus! ado na Rua Santo Ângelo, esquina com
Rua 13 de Abril, Lote 450, Quadra S1f, Vila Indus éste Município de Toledo - PR. Conforme
orçamento, cronograma físico financeiro e proje 6 ao processo licitatório.
Total da dotação 50.430,00
50.430,00
Total do lote
50.430,00
1.008,60
49.421,40
Emitido por: KARIN BARBATO, na versão 5100p
Estado do Paraná
ocal: R.Sto.Ângel
HINSTALAÇÕES PREI
11 Placa de obra com dimensões 2! DOxi, 00m em chapa re metálica com adesivo informativo, conforme especificado
no manual do OGU
1.2
INFRAESTRUTURA
2. 1. 1 |Estacas
2.1.1.1 |Perf.em terra c/ferramenta manual até h=6m G25cm
2.1.1.2 Estaca man.25cm C.A.15,0MPA tpo"C" + 20 Kg CAS0/m3
2.1.2 |Blocos c/esperas de Pilares
2.1,2.1 |Escavação manual valas, solo seco até h=2,00m
2.1.2.2 |Lastro de brita
2.1.2.3 |C.A.20mpa p/bloco ciforma, Prep. c/beton e lanç.
2.1.3 |Vigas Baldrames
2.1.3.1 |Escavação manual valas, solo seco até h=2,00m
2.1.3.2 |Lastro de brita
2.1.3.3 |C.A.25mpa p/bald c/forma, prep. c/beton e lanç.
2.1.3.4 |imperm. viga bald. 1/2 vez c/hidroasfalto 2 demãos
2.2 |SUPRAESTRUTURA
2.2.1 |Pilares
2.2.1.1 |C.A.25mpa p/pilar c/forma, prep. c/beton e lanç.
2.2.2 |Vigas
2.2.2.1 |C.A.25mpa píviga c/forma, prep. c/beton e lanç.
T
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO
Secretaria do Planejamento Estratégico
do
mê 2,00 201,40
3,22
1,04
m 46,00 15,90 731,40
m 46,00 47,70 2.194,20
mê 1,50 25,80 38,70
mê 0,08 83,00 6,64
mê 0,97 | 1.270,00 1.231,90
me 1,71 25,80 44,12
mê 0,90 83,00 74,70
m 1,06 | 1.900,00 2.014,00
m 29,84 2,24 66,84
1,67 | 2.140,00 3.573,80
« id 1,93 | 2.370,00 4.574,10
- Engenheira il p iéipal o.
Silvana Kreve Noeli Camelho lg
2.2.3 |Lajes
2284 Lj prémold forro treliç,e= 8em,capa 4cm,sc=0,1t/m2 - incl.aço 0,45kg/m? - (lajas,formas,escor.e conc.) -
completa
h di
9/0) RAREDES;PAINEIS EITETOS Big een aan a
Alv.tij(9x14x19) 9cm,arg.mista(1:4+130Kg cim/m3) - incl.lat.da rampa
3.1
3.2 |Chapco parede int/extlaje, arg cim/areia, traço 1:3, e=5mm
3.3 |Emboço parede int/extflaje, arg mista, e=20mm
3.4 |Verga de concreto p/ alvenaria c/ e=10cm h=10cm
3.5 |Revest. azulejo branco 20x20cm ass. c/ cim.colante - h=1,63m
3.6 |Massa acril.idmão tetos e par. ext./int. sobre rev. novo
27 Pintura Nova - TETO E PAREDE INTERNA/EXTERNA - latex acril.1º 2dmão ou atas demãos forem necessária
. p/um serviço de 1º. (Suvinil, Coral ou S.Williams)
3.8 |Óculo de granito cinza andorinha e=2cm - (40x80)cm, acabamento polido e bordas arredondadas - colocado
3.9
Pastilh
inha Ibérica, Cor Água - Strufaldi
(PISOS: INTERNO FEXTERNO E
PISO INTERNO
Corte e Aterro apiloado mec./ manual (sapo), camadas de e=20cm, umidade ideal, materia! reaproveitado
Lastro pedra brita apiloada (manual), e= 3cm -
Concreto não estrut, plastro, c/aditivo imperm.- e=4,0cm
Regulariz. piso c/ arg cim/areia, traço 1:4, e=2em (piso novo)
Cer. Plá liso 1º 40x40cm, fixada arg.colante + rej
PISO EXTERNO
Aterro apiloado (manual), camadas 20cm
Lastro pedra brita apiloada (manual), 8= 3cm
Piso de concreto e=4,00cm, impermeabilizado, alisado c/ desemp.de madeira - cijuntas plásticas em quadros
2,00x2,00m - rampas e ceicados
| E
É
41
4441
41.2
41.3
41.4
41.5
42
421
422
423
É ESQUADRIAS |E ABERTURAS; Peedo
5.1 |Metálicas
5.1.1 |dia ferro Maxim-ar - chapa dobrada + zarcão - conf.padrão existente (200x1 00)em
5.1.2 | Vidro trasparente 3mm
Les
sitfvana kreve
Engenheira Civil
roraPR 121827/D
m2
mê 98,00
m? | 196,00
m? | 168,30
m 14,30
m2 | 16,87
m | 255,77
m? | 255,77
mê 0,32
m2 | 40,00
m? | 33,20
mê 33,20
mê 33,20
me 33,20
ma 0,92
mê 4,60
me 4,60
2.304,72
66,00
E 16:855/12] 33,42
44,60 4.370,80
3,70 725,20
15,55 2.617,07
34,00 486,20
36,00 607,32
6,90 1.764,81
9,15 2.340,30
135,00 43,20
3,80 152,00
2,64 87,65
24,00 796,80
11,80 391,76
32,90 1.092,28
24,84 22,85
2,64 12,14
mê 4,00 260,00 1.040,00
mê 4,00 43,00 172,00
Noeli FJB. Carvalho [x sos)
e pi Rio
aPR .
5.1.3 |Pintura esmalte sint. 2dmão em esquadria ferro (janelas e porta) mê 11,78 5,00 58,90
5.1.4 |Colocação de porta metálica existente ud 1,00 50,00 50,00
5.2 |Madeiras
5.2.1 |Pta. chap. Itaúbal* 90x210cm - vta/cx14cm/dobrç., incl fechadura cj 2,00 310,00 620,00
5.2.2 |Raspagem e lixamento pintura velha óleo/esmalte m2 3,78 4,00 15,12
5.2.3 |Esmalte sintót, esquad mad 2 demão fundo nivelador mz 18,90 10,40 196,56
80,00
: 4,43
ENTOS GSE.
Estrut.mad. pontalet (paredelajo) pitelha FC/alum
6.2 [Cobertura c/telha FC ond.6mm (plano coberto), isento de amianto - conforme projeto
6.3 |Cumeeira universal, de telha FC ondulada - isento de amianto
6.4 |Calha platibanda chapa fºgº nº26, corte 50cm - conf.existente incl.inir c/a existente
Rufo cipingadoira chapa fºgº nº26, corte 35cm
34,60 1.345,94
26,00 1.011,40
24,30 83,84
30,40 21 pa
7.1.1 |Rede de eo - - estender da existente
ud 1,00 50,00 50,00
7.1.2 |Joelho 45º PVC rig, sold, marrom, 2 25mm (3/4º) ud 1,00 1,93 1,93
71,3 |Tubo PVC rig. soldável, marrom, G25mm (3/4") m 36,00 4,60 165,60
7.1.4 |Joelho 90º PVC rig, sold, marrom, 9 25mm (3/4) pg 12,00 1,55 18,60
7.1.5 | Joelho 90º "Azul" 25mm pg 4,00 4,90 19,60
7.1.6 |Te 90º PVC rig, soldável, marrom, 2 25mm (3/4") pg 2,00 8,00 16,00
7.1.7 |Adaptador sold p/registro curto marrom 25mm pç 8,00 2,40 19,20
7.1.8 |Registro de Gaveta com canopla, 220mm (3/4") pç 4,00 51,60 206,40
741.9 [Tubo PCV rig. soldável, marrom, Z32mm (1º) pg 3,00 7,85 23,55
7.1.10 |Te 90º PVC rig, soldável, marrom, (2 32mm (1") pg 1,00 10,75 10,75
7.1.11 |Bucha red.curta PVC rig, sold, marrom 232x25mm pg 2,00 2,94 5,88
7.2 |ESGOTO
7.2.1 |Tubo de PVC esgoto 2 100mm, com junta soldável m 1,50 18,40 27,60
7.2.2 |Tubo de PVC esgoto & 75mm, com junta soldável m 1,00 12,80 12,80
7.2.3 |Tubo de PVC esgoto Z 50mm, com junta soldável m 23,00 11,40 262,20
7.2.4 [Tubo de PVC esgoto & 40mm, com junta soldável m 1,00 7,80 7,80
7.2.5 |Junçao simples PVC esgoto 2 50mm Slntona Mus 200 | 14,70 29,40
7 lho
Engenheira Civil Noeli . aba a
” CREA-PR 121827/0 a Saúde ofecos
RPA rçé hos
7.2.6 |Joelho 45º PVC esg 940mm, com bolsas lisas Pg 1,00 7,50 7,50
7.2.7 | Joelho 45º PVC esgoto 9 50mm, com junta soldável. PG 2,00 8,50 17,00
7.2.8 |Joelho 90º PVC esgoto 2 50mm, com junta soldável. Pg 8,00 24,10 192,80
7.2.9 |Joslho 90º PVC esg 240mm, com bolsas lisas pg 2,00 4,30 8,60
7.2.10 |Cx sifon. PVC 2100x100x50mm c/tp red. cromada Pg 3,00 25,30 75,90
7.2.11 [Cx de gordura alv. 50x50x50cm, c/ fundo e tp em CA ud 1,00 120,60 120,60
7.2.12 |Cx de inspeção alv. 50x50x50cm, c/ fundo e tp em CA ud 1,00 120,60 120,60
7.3 |LOUÇAS, METAIS, TAMPOS E EQUIPAMENTOS
Bancada e Tampo de granito cinza andorinha e=2cm - L=50cm, acabamento polido e bordas arredondadas,
7.3.1 |pingadeiras e rodapias h=5cm, com aberturas para lavatórios embutidos (Iouças/inox) e sem aberturas, com m 8,40 141,50 1.188,60
apoios com mãos francesas metálicas.
7.3.2 |Cuba inox sp p/ tampo granito + furofix/valvisitão cj 2,00 230,00 460,00
Torneira de compacta metálica de bica móvel - cromada de parede de 1ºqualidade (Ref.:Deca, Docol ou
738 Fabrimar) -copa/exp./estarilização Pg 3,00 80,00 240,00
7.3.4 [Tanque louça branca c/ coluna, completo ' cj 1,00 230,20 230,20
7.3.5 |Colocação de bancada de granito existente . ud 1,00 40,00 40,00
7.4 |ÁGUAS PLUVIAIS
7.4.1 [Tubo de PVC esgoto 2 100mm, com junta soldável m 13,00 18,40 239,20
7.4.2 [Tubo de PVC esgoto & 150mm, com junta soldável m 13,00 38,40 499,20
7.4.3 |Joelho 90º PVC esgoto 9100mm, com junta soldável. pg 16,90 33,80
744 Cx alv. 60x60x 60cm, fu 145,00
E MTB] 9,49
INSTALAÇÕES E RE
DISTRIBUIÇÃO
811 Pio tomada c/ tom.2P+T/eletroduto 3/4"/cx/'condutor - placas em termoplástico polido auto-extinguível co o 19,00 85,29 1.622,41
“* |branca, com sistema de encaixe rápido da sobre-placa (certificada Pelo INMETRO) - COMPLETO 1 . " o
812 Pto interrupt. iTs/eletroduto 3/4'/ex/condutor - placas em termoplástico polido auto-extinguível cor branca) . 300 70,50 21150
“* [com sistema de encaixe rápido da sobre-placa (certificada pelo INMETRO) - COMPLETO 9) . º '
813 Pto interrupt. paralelo 1Ts/eletroduto 3/4“/cx/condutor - placas em termoplástico polido auto-extinguível co! a 400 8295 33180
““º branca, com sistema de encaixe rápido da sobre-placa (certificada pelo INMETRO) - COMPLETO ! ' ' ,
814,80
DAY AO Noeli .
Silvana Rrevé al da Sade e o
“ Engenheira Civil de Ti «PR Si
CREA-PR 121827/0
91
9.2
93
10.1
10.2
10.3
10.4
7 PREVENÇÃO CONTF
HI SERVIÇOS FINAIS = DIVERSOS!
INCÊNDIOS? TEsaDo
Extintor pó químico 4Kg incl.chp + pintura demarc. cj
Extintor gás carb. 4Kg incl. chp + pintura demarc. cj
central autônoma de iluminação de emergên ja 120 min p
dicação de "SAÍDA"
E a RE E
Central de Ar comprimido com ramal até o ponto. existente - incl.acessório 6 conexões - conf.projeto - Completo [o]
E
Central de GLP para 01 butijão de 13 kg - com ramal em cobre ou FG até o fogão, incl.acessório e conexões -
conforme projeto - Completo
Exaustor elétrico de teto - bivolt Z25cm - 1/40hp - 1500rpm - incl.furo na laje e acabamentos
Limpoza geral da obra
OBSERVAÇÃO:
VALOR ESTIMADO DO MATERIAL
VALOR ESTIMADO DA MÃO-DE-OBRA
Toledo
segunda-feira, 9 de julho de 2012
SAlao
Silvana Kreve
Engenheira Civil
CREA-PR 121827/0
2,00 183,50 367,00
1,00 444,00 444,00
1.800 | 6700 | 40200 |
a 213,00] 2,41
1,00 998,09 998,09
1,00 827,13 827,13
2,00 320,00
1.00
30.258,00
20.172,00
Noeli
Nº 109, quarta-feira, 6 de junho de 2012 Diário Oficial da União - seção 1
4SSW 1677-7042 415 EO
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http:/fwaree im. pow bufenseraicichci hrri,
pelo código 00012012060600115
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui
Infracstrunara
de Chaves Públicas Brasilia - ICP-Brasil.
k
Ê
epEErITS:
mesma a ams iz
TAG RS AA NRO, PC
Nº 109, quarta-feira, 6 de junho de 2012
Diário Oficial da União - seção 1
AESA 1677-7042 77
nao omnes
PR MLLUNGE
oq (0.000,00 (122
00.000,00] 27
TIO 0301201458 10096
72000 0096
q30120
030120 002
030120] 58581092
(SO 1ZOLSESE 10622
030120 7)
03012015858 1002
599 030120158581004
2073
PORTARIA Nº 1.167, DE 5 DE JUNHO DE 2812
Revoga o & 3º do art Sº da Portaria nº
L8MAGMPMS, de 29 de misto de 5998.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no un das atri-
buições que lho conferem as incisos Te M do perfgraso único do an.
87 da Constituição, o considerando a Recomendação contida no item
1.7.1 do Acórdão nº 140/2012 do Plénário da Tribuzal de Contas da
Art. 1º Fica revogado O 5 3º do ar. 5º da Portaria nº
2.81 4/GM/MS, de 29 de maio de 1998, publicada no Didrio Oficial
da União nº 102 Seção 1. de 1º de janho de 1998, página 13, e
republicada no Diário Oficial da União nº 221-E, Seção 2, de 18 de
novembro de 1998, págima 7.
Art. 2º Esta Portaria estra em vigor na cata de sum pu-
blicação.
ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico bttp:/lwrw ir ovbefaeneicanie hurt,
pelo código 0001201 2060600077
29,090.00/20
20007 020120 1S85E 1004:
PORTARIA Nº 1.176, DE 5 DE JUNHO DE 2012
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso ds atri-
buições que lhe confercm 08 incisos [ e II da parágrafo único do art.
87 da Constituição, »
4 Poctaria ur 2.488/GM/MS, de 21 de outubro
a Política Nacionai de Atração Básica;
a Portaria nº 204/0M/MS, de 29 de janeiro de
2007, cos oa que uia 6 08 aline comidas pela
i 2009;
Considerando 3 Portaria nº 2.394/GM/MS, de 11 de ourabro
inseri o Composcate Ampliação no Do fmbito do Pro-
ificação de Unidades Básicas de Saúde, resolve:
At o Ficam tubilicados og Municípios desecos no anexo à
esta Portaria, a receberem recursos referentca am Programa de Re-
guiicação de Unlôdo hi e St Componente Arlo
o Nil al Bt ade o ei
cestas À era dO PeanO Smanceiro estabelecido pela
Pomaria nº 2.39420M/M5, de 1 de ouubo de 2011, para os Fundos
“Ep SIT
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/200], que institui
Ministério da Saúde, na parte relativa so Bloco de Investimentos na
Rede de Serviços de Saúde, devendo onerar a Programa de Trabalho
10.301.2015.121.5.0001 - Comsirução. e Ampliação de Unidades Bá-
aicas de Súlde - UBS.
Art 4º Os recursos destinados per p Componente Am-
pliação no mito do Programa de Requalificação do- Unidades B&-
giros de Sxúde contempladas no Anexo desta portaria cnerarão à Lei
Amul dos mos de 2012, no vilor de R$
481.594.507.92 (quatrocentos + oitrata e tm milhões, quinhentos e
noventa e quero mil quinhentos e sete reais e dois centavos) e de
2013, no valor de R$ 66.545.023,68 (seasenta o seis milhões, qui-
nhentos é queresta é cinco mil e vinle três reais e sessenta e oito
centavos).
Am. 5º Esta Portaçia entra em vigor na data de sua pr-
biicação.
ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA
Infrsestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil
Nº 109, quarta-feira, 6 de junho de 2012 Diário Oficial da União - seção 1 LSSN 1677-7042 Hs EC)
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico hnp://w win. govixtasentcidado ei,
pelo código 00012012060600115
Documento assinado digitalmente confirme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que instírv
Infesestrutura de Chaves Públicas Brasi
Reto o http://creawebcrea-pr.org br/consultas/imprimeartasp?OPCAOPC
Oy
CREA-PR cConsetho Regional de Engenharia, Arquitetura e
() Agronomia do Estado do Paraná
y Anotação de Responsabilidade Técnica Lei Fed 6496/77
Valorize sua Profissão: Mantenha os Projetos na Obra
Nº 20105685560 ay
32 VIA - ÓRGÃOS PÚBLICOS
culo Empregatício com Empresa
Pública
ART Principal
Profissional Contratado: MARIANA CRISTINA WINNKES Nº Carteira: PR-85863/D
Tiudo Formação Prof.: ARQUITETA E URBANISTA. Nº Visto Crea: -
resa contratada: Nº :
Contratante: PREFEITURA DO MUNICPIO DE TOLEDO CPFICNP): 76.205.808/0001-88
Enderaço:RUA RAIMUNDO LEONARDI 1586 CENTRO
CEP: 85900110 TOLEDO PR Fone: 45-3055-5819 Contrato:1377/2010
Locaida Obra: RUA SANTO ÂNGELO ESQ. RUA 13 ASRL - Quadra:511 Lote:450
VIRA INDUSTRIAL - CASCAVEL PR CEP: 85800000
Tipode Contrato 4 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Dimensão 306,73 M2
Ativ. Técnica 2 ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECFICAÇÕES Área Existente 288,75 M2
SERVIÇOS TÊC PROFISSIONAIS EM ARQUITETURA E
ArepãE Comp. 7100 | RANSMO
TipoObraSev 011 EDIFICAÇÕES DE SAÚDE QUALQUER ÁREA Área Amplada 37,98 M2
Saniços 001 PROJETO ARQUITETÔNICO
contratados 430 OUTROS
301 VINCULO EMPREGATÍCIO COM ÓRGÃO PÚBLICO
Dados Compl. 0
Guia B
Nº Data Início 10/12/2010
20105685560 Data Conclusão 20/12/2010
Vk Obra R$0,00 Vi Serviço R$ 1.500,00 VrTam R$31,50 Entidade de Classe 388
Base de cálculo: TABELA TAXA MÍNIMA
Outras informações sobre a natureza dos serviços contratados, dimensões, ARTS vinculadas, ARTS substituídas, contratantes, etc
ART REFERNETE AO PROJETO ARQU ICO E MEMORIAL DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE
SAÚDE DA VILLA INDUSTRIAL, LOCALIZADO NA RUA SANTO ÂNGELO ESQ. RUA 13 ABRE, LOTE 450, QUADRA
511, VELA INDUSTRIAL
AREA EXISTENTE: 268,75 Mº Insp.: 4330
AREA A AMPLIAR: 37,98 MP 23/12/2010
A L: 306,73 ME) CreaWeb 1.08
Assinatura do Contratante Assinatura do Profissional
Declaro estar ciente quanto à necessidade do atendimento às normas de
acessibilidade, conforme disposto no art 11, do Decreto 5.296 de 2004
3º VIA - ÓRGÃOS PÚBLICOS Destina-se à apresentação nos órgãos de administração pública, cartórios e ouiros.
Central de Infbrimações do CREA-PR 0800 410067 A autenticação deste documento poderá ser consultada através do site www .crea-pr.org.br
Autenticação Mecânica
23/12/20
er
RT Nº 20111528056
o
ART
Valorize mma Profissão: Mantenha os Projetos na Obra
3º VIA - ÓRGÃOS PÚBLICOS
CREA-PR Consalho Regions! de Engenharia, Arquitetura e
as 2 Agronortia do Estado do Parená
Anotução de Responsabilidade Técnica Lol Fed 5496/77
Profissional Contratado: MARCELO SILVA DE GODOY Nº Carteira: PR-84027/0
Titulo Formação Prof.: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO Nº Visto Crea: -
TRABALHO. Nº Registro: 48795
E contratada: SEGELE ENGENHARIA LTDA,
Contratante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO CPFICNPI: 76.208 808/0001-98
RUA RAIMUNDO LEONARDI 1886 CENTRO
CEF: 86800110 TOLEDO PR Fone: 46-3055-9819 Contrato: 1377/2010
Local da Obra: RUA SANTO ÂNGELO ESQ. RUA 13 ABRIL - . Quadra:511 Lots:450
VILA INDUSTRIAL - VEL PR CEP: 85800000
Tipo de Contrato 4 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Dimensão 306,73 Mz
Ativ. Técnica 2 ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES
Area de Comp. 2104 UTRIZAÇÃO DE
Tipo ObrSer 811 AS EDIFICAÇÃO FINS HOSPITALARES/SAÚDE - GOR
Serviços 004 PROJETO ELÉTRICO
contratados 708 PROJETO TUBULAÇÕES TELEFÔNICAS
015 PROJETO TELEFÔNICO
035 PROJETO Dados Compl. [o]
Gula B
ART Nº Data Início 13/04/2011
20111528066 Data Conclusão
Vir Obra R$0,00 Vir Serviço R$s71as VirTaxa R$33,00 Entidade de Classe 305
Base de TABELA VALOR DO SERVIÇO
Outras Infusmações sobre a naturaza dos serviços contratados, dimensões, ARTa vinculadas, ARTS substituídas, contratantes, etc
ART REFERNETE AD PROJETO ELÉTRICO, CABEAMENTO E TELEFONICO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO
POSTO DE SAUDE DA VILA INDUSTRIAL, LOCALIZADO NA RUA SANTO ÂNGELO ESQ. RUA 13 ABRIL, LOTE
insp.: 4910
13/04/2011
7 f, CreaWeb 1.08
Assinatura do Contratante Assinatura do nai
SVA- ORGÃOS PÚBLICOS Destina-sa à apresentação nos órgãos de adminisiração pública, cartórios e outros.
Central de Informações do CREA-PR 0800 410067 -
A autenticação deste documento podará ser consultada através do alte wwrw.crea-prorgbr
| Autenticação Mecânica
CREA-PR Conseho Regional de Engenharia, Arquitetura e
3) Agronomia da Estado do Paraná
3 Anotação de Responsabildiade Técnica Lei Fed 6498/77
Valovize sua Profissão: Mantenha os Projetos na Obra
3º VIA - ÓRGÃOS PÚBLICOS
: PAULO CESAR ROSSI KISSULA
Nº Visto Crea: -
Profissional
Trulo Formação Prof. ENGENHEIRO CIVIL.
contrittada: KISSULA ENGENHARIA LTDA Nº 36225
é PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO TPEICNP:: 76.205.806/0001-58
Endereço:RUA RAIMUNDO LEONARDI 1586 CENTRO
CEP 85900110 TOLEDO PR Fone: 46-3055-8819 R Contrato:1 196/2010 E 1377/2010
Local da Obra: RUA SANTO ÂNGELO ESQ. RUA 13 ABRIL - Quadra:611 Lote:450
VILA INDUSTRIAL - CASCAVEL PR CEP: 85800000
Tipo de Contrato 4 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Dimensão 306,73 M2
Aty Técnica 2 ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES Área Existento 288,75 M2
Area de Comp. 1101 EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL
Tipo ObralServ 041 EDIFICAÇÕES DE SAUDE QUALQUER ÁREA Área Ampliada | 37,98 MZ
Serviços 003 IDRÁULICO
dos 005: PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS
AREA EXISTENTE: 268,75 Mº
AREA A AMPLIAR: 37,98 Mº
AREA TOTAL 308,73 M*
430 - OUTROS - ABRIGO GLP
430 - OUTROS - QUANTITATIVO
CONTRATO 1194/2010 . E oo
TO 14 - ngm E
230 Crsalúleb 1.08
aturá do Profissional
Dedaro estar ciento quanto à necassidade do atendimento às normas de
Dossaiblidade, conforme disposto no art. 11, do Decreto 5.296 de 2004
Centrai de Informações do CREA-PR 0800 410067 À atanticação deste documento poderá vor consultada através do site www cres-pe.orgibr
Autenticação Mecânica,
ts — |
Eca ú foi ZTIDAROM Conta Fab tia
R$ 35,00 tufrine a estã esta ART fol pago em guia
CREA PR Ci agiord o Engenho e Agronena
À rrmponootiindo ticria (siraa iloniti
a LC Progjagõa dog Orós
Zº VIA - ÓRGÃOS PÚRLICOS
due BA SL VA
- Rar inatiulõos nó 0406; de 67/12/1977, aplicação está regulamentada
dpi através-da ENE na rqiha am que defina oe equi
http:/fcreaweb.creá-pr.org briconsultas/imprimeart.asp?OPCAOPOTO=N&V2=ON&... 10/07/2012
1º OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS
4
COMARCA DE TOLEDO - PARANÁ
MATRÍCULA FOLHA
LIVRO Nº 2 - REGISTRO GERAL
MÓVEL: LOTE URBANO Nº 450, da Quadra nº 511, com a área de 2.130,50f . (Dois mil
cento e trinta metros e cinquenta centimetros quadrados), do Nucleo Habitacional
erana, situado na Vila Industrial, Setor 325, nesta cidade de Toledo-PR, com as
seguintes confrontações: AO NORTE: com o lote urbano nº 511.B, na extensão de 41,05
tros; A LESTE: com a Rua Maua, na extensão de 60,90 metros; AO SUL: com a Rua
to Ângelo, na extensao de 29,00 metros; e A OESTE: com a Rua 13 de Abril, nat
extensão de 61,87 metros. PROPRIETÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO, pessoa juri-
dica de direito publico interno, inscrita no CEC/MF | sob nº 76.205. 806/0001-88.
AQUISITIVO: Resultante do Desmembraemento dos imoveis da Matricula nº 13408,
deste Ofício. CÊ. X-X-X-X-X-X-X-X=X—]—X- KKK -X=K—X-X=H=H— MNA RX RANK A
Emp. Juramentada: y “pur N .
1º SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
COMARCA DE TOLEDO - ESTADO DO PARANÁ
Conforme Art. 19, $ 1º, da Lei nº 6.015/73, certifico que a fotocópia da presente Matrícula, serve como:
-CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR.
) Folhas: 01
Registros: 00
O referido é verdade e dou fé.
Toledo, 18 de Julho de 2012. jm.
Rua Almiran
R te Barroso,
CEP: 85900-020 pu Edo Er mo
“asd o DD paficitroo
E: PREFEITURA DO MÚNICÍPIÓ DE TOLEDO HE
Estado do Paraná Controladoria de Controle Interno Ole
U& US CHECK LIST DE EXIGÊNCIAS PARA LICITAÇÕES A» .
Solicitação nº; 4 A Pu, 2012 Processo nº D; (9) BZ So2012
PARA OBRAS DE ENGENHARIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS (TERCEIRIZAÇÃO
Ev men de despesas 51(Obras), exigir registro no CREA da Empresa e do Responsável Técnico.
XI Solicitar a abertura de Matrícula INSS/CEI.
[] Reter 11% (onze por cento) da mão-de-obra para INSS.
0) olicitar proposta de preço detalhando qual o valor da mão-de-obra, terceirização.
x Srs a base de cálculo do ISS, 4/10 % s! o valor do (5) cnraualo
EA onstar que a última medição não será inferior a 5% (cinco por cento), do valor do contrato
DG Constar que o pagamento da última medição será mediante a apresentação da Certidão Negativa do
INSS
C] Exigir caução de % ( por cento) em forma de retenção, do total das faturas
(te asas)
x Constar na cláusula da forma de pagamento - mediante requerimento protocolado junto a
municipalidade acompanhado dos documentos previstos na Instrução Normativa nº 2/2007 — do Sistema de
Controle Intemo do Municipio de Toledo, Anexo | disponível no site
www .toledo.pr.gov.br/controleinterno/anexos
[ Constar na cláusula da forma de pagamento - mediante requerimento protocolado junto a
municipalidade acompanhado dos documentos previstos na Instrução Normativa nº 2/2007 — do Sistema de
Controle Intemo do Municipio de Toledo, Anexo Il disponível no site
www toledo. pr.gov.bricontroleinterno/anexos, quando houver a cessão de mão-de-obra (terceirização)
0 pç de bens imóveis (serviços de terceiros) sem CEI exigir na proposta valor da mão-de-obra
e materjaf separados, para fins da retenção de 11% do INSS (para pequeno valor)
Quando da conclusão da obra será retido 5% do valor total do contrato, até a apresentação do Termo
de Recebimento Definitivo.
A Nota fiscal de prestação de serviços, eletrônica para empresas sediadas no município de Toledo.
CL] Exigir garantia da proposta (Obras e Terceirizações).
DO mitir Nota Fiscal eletrônica.
Exigir garantia de execução do contrato L, % ( br É Ab A —por cento) de Obras e
Terceirizações (Art. 56, Lei nº 8.666/93).
OBRAS DO TIPO 4 EXIGIR SOMENTE A DOCUMENTAÇÃO A SEGUIR NOS EDITAIS E CONTRATOS
[] Exigir Responsável Técnico da Obra, despesas no elemento 51, com ART de execução e
fiscalização, exceto quando for executado por empresas sem registro no CREA (Lojas de Tintas que vendem
e prestam serviços de pintura e Metalúrgicas).
O Prova de pagamento de pessoal do mês anterior da data da NF e GFIP - duas vias.
[O] Diário de obras do período da medição. (duas vias) - Assinado pelo Engenheiro Executor e
Fiscalizador da obra com carimbos.
0] Certidão negativa de débito da empresa do INSS e FGTS — (duas vias). /
[] | Cestificado de recebimento definitivo da obra
SERVIÇOS DO TIPO 5 EXIGIR SOMENTE A DOCUMENTAÇÃO A SEGUIR NOS EDITAIS E CONTRATOS
Certidão negativa de débito da empresa do INSS e FGTS — (duas vias).
PREFEITURA DO MUNICÍPIO Ed R. Raimundo Leonardi, 1586
6E TOLEDO tm» PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO sp sssoo-rio,
ADMINSTRAÇÃO Estado do Paraná Secretaria do Planejamento Esirmtógico Fone (045) 3277 8876
JOSE CARLOS SCHIKVINATO Toledo PR
Secretaria do Planejamento Estratégico
| PROJETO ARQUITETÔNICO
“REFERENCA:
PLANTA BAIXA
PRANCHA:
om AMPLIAÇÃO POSTO DE SAÚDE VILA INDUSTRIA
| RUA SANTO ÂNGELO ESQ. RUA 13 DE ABRIL
0: (STE 450, Q 511, VILA INDUSTRIAL, TOLEDO-PR. 01/03
eror. PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO
“PROJETO:
É .
Mariana €. Winnlkes
Diretrr> do Depto. de Acomp. 6 Exec.
a “star - CAU Nº 68408-1
RESP, TECNICO:
| RUA SANTO ÂNGELO |
ESTATISTICAS: PROPRIETARIO:
ÁREA TERRENO 2.130,50 m?
AREA EXISTENTE. 268,75 mº
ÁREA A AMPLIAR 37,98 m?
ÁREA TOTAL OBRA 306,73m? PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO
PROJETO: ESCALA: DESENHO:
JUNHO/2012 INDICADA MARIELI WROBEL
ORGAOS PUBLICOS:
PREFEITURA DO MUNICIPIO Bi,
REFERÊNCIA:
PLANTA LAYOUT
“SITUAÇÃO:
VER PRANCHA 01/03
ESTANISTICAS:
VER PRANCHA 01/03
PROJETO: ESCALA:
JUNHO/2012 INDICADA
R. Rolmundo Leonordi, 1586
DE TOLEDO PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLÉDO cep ssooc-s10,
AÍMNESTRAÇÃO Estado do Paraná Socretarid do Plorejamento Estratigico Fone (045) 3277 8876
JOSÉ CARLOS SCHIAVINATO
Secretaria do Planejamento Estratégico
PROJETO ARQUITETÔNICO
cer AMPLIAÇÃO POSTO DE SAÚDE VILA INDUSTRIAL
| RUA SANTO ÂNGELO ESQ. RUA 13 DE ABRIL |
“e: |OTE 450, Q 511, VILA INDUSTRIAL, TOLEDO-PR. 02/03
rop. PREFEITURA DO MUNICÍPIO: DE TOLEDO ”
Toledo PR
PRANCHA:
PROJETO:
PROPRIETARIO:
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO
DESENHO:
MARIELI WROBEL
ee Elis MUNIÇIRIO
JOSE coros 5 SOMAVIUTO
REFERÊNCIA:
1
2 EA
Ê
a
VER PRANCHA 01/03
e)
R PRANCHA 01/03
ESCALA;
2 INDICADA
& = PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paranã Secretaria do Plenegámento Estratágico
: AMPLIAÇÃO POSTO DE SAÚDE VILA INDUSTRIAL
oca. RUA SANTO ÂNGELO ESQ. RUA 13 DE ABRIL
LOTE 450, Q 511, VILA INDUSTRIAL, TOLEDO-PR.
+ PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO
PRQUETO:
Ade
cap 85900-110,
Secretaria do Plánejamento Estratégico
PROJETO ARQUITETÔNICO
CORTES, ELEVAÇÕES, COBERTURA E DETALHE
PRANCHA:
Mariana € Wineikes
Diretora do Depto. de Acomp. é Exec.
do Plano Diretor « CAU Nº 88409-1
RESP. TECNIÇO:
PROPRIETARIO:
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO
DESENHO:
MARIELE WRORFI
Fone (045) 3777 8876
Toledo PR
03/03
R. Raimundo Leonard, 1586
Vigas 250 id dada
Pilares 250 238000 26 8.00
Blocos -200 eragrs 22 aee
Estacas 200 212874 22 8.00
Lajes 250 26 8.00
Dimensão do agregado = 15 mm
2. CONVENÇÃO PARA OS PILARES:
[CA nasce 72774 PASSA E Mor
O TRIÂNGULO PREENCHIDO DENTRO DA SEÇÃO DO PILAR INDICA O PONTO FIXO DA
SEÇÃO QUE NÃO VARIA AO LONGO DA PRUMADA;
3. ASVIGAS CUJA FACE SUPERIOR NÃO ESTÁ NO NÍVEL DO PAVIMENTO, TÊM A
INDIGAÇÃO E = + - XX AO LADO DA SEÇÃO, ONDE UMA ELEVAÇÃO POSITIVA INDICA QUE
A FACE SUPERIOR DA VIGA ESTÁ ACIMA DO NÍVEL DO PAVIMENTO E UMA ELEVAÇÃO
NEGATIVA INDICA QUE ESTA ENCONTRA-SE ABAIXO DO NÍVEL DO PAVIMENTO;
4. ORESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA DEVE CONSULTAR A NBR 14831 /2004;
5. CONVENÇÃO PARA AS LAJES:
[] LAJE COM A FACE SUPERIOR NIVELADA COM O PAVIMENTO;
[Z7772À LAJE COM A FACE SUPERIOR ABADXO DO NÍVEL DO PAVIMENTO;
EM LAJE COMA FACE SUPERIOR ACIMA DO NÍVEL DO PAVIMENTO;
AS LAJES PRÉ-FABRICADAS TÊM A DIREÇÃO DAS NERVURAS
INDICADAS NA PLANTA. O PROJETO ESTRUTURAL DAS MESMAS É DE
RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA PARA O SEU FORNECIMENTO,
CONSIDERANDO-SE AS SOBRECARGAS DA TABELA ACIMA.
| 6. CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL CONSIDERADA PARA A OBRA: TT - MODERADA;
INÍCIO DO CARREGAMENTO PREVISTO: 28 DIAS;
. VIDA ÚTIL PREVISTA PARA A ESTRUTURA: 70 ANOS;
É IMPRESCINDIVEL A UTILIZAÇÃO DE ESPAÇADORES PARA GARANTIR O COBRIMENTO
MÍNIMO DAS ARMADURAS EO SEU CORRETO-POSICIONAMENTO;
. CONSIDEROU-SE UM CONTROLE RIGOROSO NAS DIMENSÕES DOS ELEMENTOS
ESTRUTURAIS;
11. AS CARGAS INDICADAS NA PLANTA DE LOCAÇÃO NÃO POSSUEM NENHUM
COEFICIENTE DE MAJORAÇÃO;
12. A PROFUNDIDADE DAS ESTACAS DEVERÁ SER DEFINIDA PELO RESPONSAVEL TÉCNICO
PELA OBRA, MEDIANTE ANÁLISE DO TERRENO "IN LOCO”, E CONSIDERANDO-SE AS
CARGAS DA PLANTA DE LOCAÇÃO COM OS DEVIDOS COEFICIENTES DE SEGURANÇA:


m a
63 E
1704
339
248
PESO TOTAL
94
40.1
CASO
CA6o
Vol. de concreto total (C-25) = 1.6 mº
Área de forma total = 32.54 m?
as TT
O a TUBULAÇÃO DE AGUA FRIA — PVC, 32mm (Tubulação: enterrado)
TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA — P.V.C. S0mm (Tubulação sobre o forro)
.==——— TUBULAÇÃO DE AGUA FRIA - PM. SOmm (Tubulação interna pela alvenarto) q! dá
—— — —— TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA — PVC. 50mm (Tubulação enterrado) OS
).
TUBULAÇÃO DE ESGOTO A EXECUTAR
TUBULAÇÃO PÉUVIAL A EXECUTAR
T- O =D="— 7
! LEG ENDA || OBSERVAÇÕES: |
) En nD————. 4; || 7 TOPAS AS TUBULAÇÕES DE ÁGUA FRIA SERÃO EM Pc l
— AS TUBULAÇÕES DE ESGOTO TERÃO INCLINAÇÃO MÍNIMA DE 2% PARA
AF — ÁGUA FRIA H TUBULAÇÃO IGUAL OU INFERIOR A 75mm |
4 CA — CAIXA ACOPLADA || — AS TUBULAÇÕES PF ESCOTO TERÃO: INCLINAÇÃO MÍNIMA DE 1% PARA |]
o Ci — “CAIXA DE INSPEÇÃO || TUBULAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 1gomm l
JO — JOELHO |” TODAS AS VALVULAS DE DESCARGA DEVERÃO SER DE 1.1/2” E DO I
RG — REGISTRO DE GAVETA TPO VAZÃO TOTAL
RP — REGISTRO DE PRESSÃO | A No apro O PRO oSANTÃRIO PODERÁ SER |
y T DNRTÉRIO | cena PROJETO ESTRUTURAL RARA FURAÇÃO: EM VIGA l
A - ESTE PROJETO ÀS RECONENDAÇÕES DA NBR 5626 E NOR gósé
VS — VASO SANITÁRIO 7 SESRR SS E OPS E O ER |
à PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estagio do Pargná Secrotaria co Pimejamento Estratégico
> dl PROJETO HIDROSSANITÁRIO
obra AMPLIAÇÃO POSTO DE SAUDE VÍLA INDUSTRIAL
loco) RUA SANTO ÂNGELO ESQ. RUA 13 DE ABRIL, VILA INDUSTRIAL — TOLEDO-PR
Planta Baixa — Esgoto
-Relação de Materinis — Esgoto
(4
í yeve
Engenheira Civil
CREA-PR 121827/D
desenho
RÁFASL F. FERRONATTO
data
02/07/2012 14:57:59
=
AF — ÁGUA FRIA
CA — CAIXA ACOPLADA
Cl — CAIXA DE INSPEÇÃO
JO — JOELHO
RG REGISTRO DE GAVETA
RP — REGISTRO DE PRESSÃO
TO — TORNEIRA
LV — LAVATÓRIO
VASO SANITÁRIO
q
|| 7 TODAS AS TUBLAAÇÕES DE AGUA FRA SERRO EM PVC I
= AS TUBULAÇÕES DE ESGOTO TERÃQ INCLINAÇÃO MÍNIMA DE 2% PARA
II TUBULAÇÃO (QUAL OU INFERIOR A 7ómm II
fl — As TUBULAÇÕES DE ESGOTO TERÃO INCLINAÇÃO: MÍNIMA DE 1% PARA Ij
|| TUBULAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A t60mm !
|| 7 TODAS AS VALNNLAS DE DESCARGA DEVERÃO SER DE 1.1/2º E DO I
TIPO VAZÃO TOTAL
Il — NENHUMA TUBULAÇÃO DO SISTEMA MORO- SANTÁRIO PODERA SER |
|| cHuMBaDA NO CONCRETO H
|| — CONFRONTAR PROJETO ESTRUTURAL PARA FURAÇÃO EM VIGA
— ESTE PROJETO SEGUE AS RECOMENDAÇÕES DA NBR 5626 E NBR ses |
PREFEIRURA E ooo CPO pi R. Raimundo Leonardi, 1586
PREFEITURA DO » MUNICÍPIO DE TOLEDO cep BSS00-110,
do Pianequnando Estratáguco Fone (045) 3055 8876
Paga
Tolego PR
JOSE CARLOS SCHAVINATO
obra AMPLIAÇÃO POSTO DE SAUDE VILA INDUSTRIAL
lootl RUA SANTO ÂNGELO ESQ. RUA 13 DE ABRIL, VILA INDUSTRIAL — TOLEDO-PR
Conteúdo
—Planta Baixa - Barrilete
-Relação de Materiais - Água Fria
prancha órgãos públicos
H02/04
desenho
BAFAEL F. FERRONATTO
data
6/7/2012 17:04:08
prozeto
DNPME Plane jlirbaro NZD SteilaNPorto de Saúde Via IndustriaINAKPLIAÇADNPHSNPHS Anplloção Posto via Industrigiedwa
Engenheira [o
CREA-PR 121827/D
resp. técnico execução
[=== steteasi o q
| LEGENDA | 9 4
Loo —) 254
AF — ÁGUA FRIA Y
CA — CAIXA ACOPLADA
Cl — CAIXA DE INSPEÇÃO
JO — JOELHO
RG — REGISTRO DE GAVETA
RP — REGISTRO DE PRESSÃO
TO — TORNEIRA
LV — LAVATÓRIO
VS — VASO SANITÁRIO
É CogsERy AÇÕES: 22
om 5 EGÕS 6 a ra seo Gu e H
— AS TUBULAÇÕES DE ESGOTO TERÃO INCLINAÇÃO MÍNIMA DE 2% PARA
TUBULAÇÃO IGUAL OU INFERIOR A 75mm ||
|| - As TUBULAÇÕES DE ESGOTO TERÃO INCLINAÇÃO MÍNIMA DE 1X PARA |]
|| — TURULAÇÃO IGUAL QU SUPERIOR A 1005 nm
|| JODAS AS MALNULAS DE DESCARGA DEVERÃO SER DE 1.1/2” E DO ]
TIPO VAZÃO TOTAL
II - senna TURUHAÇÃO DO SISTEMA HIDRO-SAMITÁRIO PODERA SER. !
PREFEITURA DO MUNICÍPIO En cia . R. Raimundo Leonardi, 1586
DE' TOLEDO "o PREFEITURA DO MUBATÍPIO DE TOLEDO. cap. BS900 110;
Estado da Parsrá Secretaria do Panejamento Estratigur: Fono (045) 3055 6875
Todo PR
adeaetioção
JOSE CARLOS SCHAVINATO
sed,
obra AMPLIAÇÃO POSTO DE SABDE VILA INDUSTRIAL
local RUA SANTO ÂNCELO ESQ. BUA 13 DE ABRIL, VILA INDUSTRIAL — TOLEDO-PR
Contato
francha órgãos públicos
| HO3/04 |
) .
X.
Silvana Kreve
Engenheira Civil
CREA-PR 121827/0
data
6/7/2012 17:04:08
projeto
N LNPHT Plane jalrbano2e SteliaPosto de Soúxis Via IndustrioiVAMPLIAÇAINPHSNPHS Ampliação Posto Vão Industriideg
MO CS EEE TUBULAÇÃO DE AGUA FRIA "= PVC. S2initr“qribiiaçãs sobriror if iedçias: ?
—————— TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA — Pat. 52mm (Tubulação intema: pela alvenaria)
TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA = P.V.G. 32mm (Tubulação entarrado)
TUBULAÇÃO DE AGUA FRIA — PY.C. 50mm (Tubulação sobre o forro)
TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA — PC. 50mm (Tubulação intema: pela alvenaria)
TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA = PY. 60mm (Tubulação enterrado)
FUBIAÇÃO DE ESGOTO A EXECUTAR
TUBULAÇÃO PLUVIAL A EXECUTAR
E 7
|
À LEGENDA | 7=axa:
L. A) É = rn 5 TuçeS é fu ma são cu pc
— AS RUBULAÇÕES: DE ESGOTO. TERÃO, INOLINAÇÃO MÍNIMA DE 2% PARA
AF — ÁGUA FRIA Hl TUBULAÇÃO IGUAL OU INFERIOR À 75mm
CA — CAIXA ACOPLADA || - AS TUBULAÇÕES DE ESGOTO TERAD INCUNAÇÃO MÍNMA DE 15 PARA
Ct — CAIXA DE INSPEÇÃO 1] TUBULAÇÃO 1G4AL OU SUPERIOR-A 100mm
JO — JOELHO || T TODAS AS VALMMHAS DE DESCARGA DEVERÃO SER DE 1.1/2" E DO
RG — REGISTRO DE GAVETA II TIPO VAZÃO TOTAL
RP — REGISTRO DE PRESSÃO l — NENHUMA nd DO SISTEMA HIDRO-SANITÁRIO PODERÁ SER
- ESTE PROJETO SEGUE AS DA NER 5626 E NBR 5
VS — VASO SANITÁRIO ILS FEROMERDAÇÕES
PREFEITURA DO icfPIO R. Reimundo Loonordi, 1588
DE TOLEDO PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO * Dto:
ADMINISTRAÇÃO Estado do Paraná Secretaria do Planejamento Estrátágico Fone (045) 3055 BS |
JOSÉ CARLOS SCHAVINATO Toledo Pk
PROJETO HIDROSSANITÁRIO
obra AMPLIAÇÃO POSTO DE SAÚDE VILA INDUSTRIAL
local RUA SANTO ANGELO ESQ. RUA !9 DE ABRIL VILA INDUSTRIAL — TOLEDO-PR
Conteúdo
—Planta Baita — Phyvial
—Implantação/Cobertura
Relação de Materiais — Phwvial
NaN
resp. técnico ka $ ílvana Kreve prancha
rep fémico porto ds H04/04
CREA-PR 121827/D
desenho
RAFAEL F. FERRONATTO
data
gs
ao sEseLE MEMORIAL DESCRITIVO E
MEMORIAL DESCRITIVO
PROJETO ELÉTRICO
OBRA: Rede Lógica e Telefônica da Reforma / Ampliação do Posto de Saúde da Vila Industrial
ENDEREÇO: Rua Santo Angelo esquina Rua 13 de Abril, Vila Industrial — Toledo — PR
PROPRIETÁRIO: Prefeitura do Município de Toledo
Segele Engenharia Ltda
Rua Rio Grande do Sul, 844 — Sala 03
Centro — Cascavel — Paraná — Brasil
CEP: 85.813-100 — e-mail: marcelo(Dsegele.com.br )
Tel/Fax/Cel: (45) 3039-4090 / 3039-4090 / 9979-4993 / 8827-8002
Posto de Saúde da Vila Industrial
ME SEGELE Memoria vescamivo 0
1. APRESENTAÇÃO
Este memorial tem por finalidade descrever as soluções e parâmetros que
nortearão as empresas participantes da concorrência para a elaboração do orçamento das
instalações de Infra-estrutura.
A empresa contratada para a execução da obra será a responsável pelo
desenvolvimento das montagens das instalações infra-estrutura da rede elétrica, bem como, a
elaboração dos documentos legais perante o CREA da região, seu acompanhamento e
aprovação junto aos órgãos e empresas pertinentes competentes.
Para o desenvolvimento do projeto foram observadas para as soluções técnicas
adotadas Normas Técnicas, Códigos e recomendações dos Órgãos Oficiais Público.
2. CARACTERÍSTICAS DO PROJETO
Instalações elétricas do Posto de Saúde da Vila Industrial, em estrutura de
concreto armado, para reforma e ampliação, de acordo com as especificações que seguem,
dentro das normas técnicas brasileiras.
3. NORMAS GERAIS
A execução das instalações de rede estruturada deverá ser elaborada atendendo
as exigências do memorial e do projeto, das normas da ABNT — Associação Brasileira de
Normas Técnicas, COPEL e do Ministério do trabalho:
Y NBR 5410/2005- Instalações Elétricas de Baixa Tensão;
Y NBR 5413 / 1992- Iluminação de Interiores;
Y NBR15465 / 2007 — Sistemas de Eletrodutos Plásticos para Instalações
Elétricas de Baixa Tensão — Requisitos de Desempenho;
Y NBR 14136 / 2002 — Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20
A/250 V em corrente alternada — Padronização;
” NTC 901100- Fornecimento BT;
” NR 10-Instalações e Serviços em Eletricidade.
Este projeto é constituído pelo presente documento e pela planta baixa com a
localização e alocação de todos os componentes.
4, DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
4.1 Entrada de Energia
Para a instalação elétrica da Reforma e Ampliação do Posto de Saúde devera ser
instalado um padrão de entrada trifásico de 504, conforme descrito no projeto.
Posto de Saúde da Vila industrial
ENGENHARIA
SEGELE MEMORIAL DESCRITIVO
4.2 Quadros Elétricos
O quadro deve possuir estrutura mecânica e elétrica suficiente para as respectivas
capacidades de distribuição de energia elétrica.
Os quadros deverão possuir a configuração básica da seguinte forma:
Y Barramentos de fase de cobre eletrolítico;
Y Disjuntor geral (em caixa moldada);
Y. Disjuntores parciais;
Y Barramento de neutro de cobre eletrolítico;
Y Barramento de terra de cobre eletrolítico.
Todos os barramentos serão isolados e identificados nas cores amarelo, branco e
vermelho, deverão possuir barramentos independentes para o Neutro (azul cyan) e P.E.
(condutor de proteção - terra / verde claro), sendo o neutro fixado através de isoladores e o
P.E. fixado diretamente a carcaça, garantindo a continuidade elétrica ao condutor de proteção.
Os quadros deverão estar dentro destas determinações constantes neste
documento e deverão possuir:
* Reserva no quadro conforme indicação em projeto;
Y Porta desenho (Para anexar Diagrama Multifilar).
4.2.1 Quadros Distribuição Geral (QDG)
O Quadro de Distribuição Geral será um Quadro de Distribuição c/ Chapa Pintada
de Embutir - Barramento Trifásico + Disjuntor Geral 50A DIN - Capacidade 16 Disjuntores
Unipolares - In Barramento 100A.
4.2.2 Quadros Distribuição 1 (QD1)
O Quadro de Distribuição 1 será um Quadro de Distribuição c/ Chapa Pintada de Embutir -
Barramento Trifásico + Disjuntor Geral 40A DIN - Capacidade 16 Disjuntores Unipolares - In
Barramento 100A.
4.3 Eletrodutos
A taxa de ocupação do eletroduto, dada pelo quociente entre a soma das áreas
das seções transversais dos condutores previstos, calculada com base no diâmetro externo e a
área útil da seção transversal do eletroduto não poderá ser superior a 40% no caso de três ou
mais condutores.
Deveram ser mantidos os eletrodutos existentes conforme indicado em projeto,
somente deverão ser trocados caso estejam obstruídos.
Deveram ser instalados novos eletrodutos conforme indicado em projeto.
4.4 Condutores
A aplicação-das cores da fiação a ser empregada na obra será a seguinte:
e Fases: amarela, branca, vermelha
* Neutro: azul cyan
* Retorno: cinza R
e Terra: verde
Posto de Saúde da Vila Industrial
Core
94
D.
E
SEGELE MEMORIAL DESCRITIVO gol
ENGENHARIA
Todas as emendas só poderão ser realizadas em caixas de passagem, adequadas à
capacidade das mesmas. Não serão permitidas emendas sobre quaisquer situações nos
alimentadores.
Deveram ser mantidos os condutores existentes da instalação existente.
Deveram ser instalados novos condutores conforme indicado em projeto.
4.5 Iluminação
O sistema de iluminação será mantido a maior parte o existente, e sofrera apenas
alguns ajustes indicados em prancha e neste memorial.
Será mantida a maior parte da fiação e tubulação, sendo que devem ser seguidas
as orientações conforme indicado em legenda no projeto. Nos pontos não indicados só
deverão ser substituídas os casos ande houver alguma inconsistência na instalação existente,
encontrada durante a execução.
As luminárias a serem substituídas estão indicadas no projeto, nas luminárias
restantes deverão ser trocadas as lâmpadas e reatores que apresentarem problema.
4.6 Tomadas
O sistema de tomadas será mantido a maior parte o existente, e sofrera apenas
alguns ajustes indicados em prancha e neste memorial.
Será mantida a maior parte da fiação e tubulação, sendo que devem ser seguidas
as orientações conforme indicado em legenda no projeto. Nos pontos não indicados só
deverão ser substituídas os casos onde houver alguma inconsistência na instalação existente,
encontrada durante a execução.
Nos circuitos e nos pontos indicados, devera ser trocado a fiação e tubulação,
bem como as tomadas. Deverá seguir o descrito nas peças gráficas.
Já os circuitos de tomadas de uso especial deverão possuir uma instalação
contendo nova: fiação, tubulação, tomadas e disjuntores. Como descrito no projeto.
São definidas como tomadas comuns, aquelas com características tais que
permitam a ligação de aparelhos móveis ou portáteis, em circuitos F+N+T ou F+F+T deverão
seguir a padronização NBR 14136, com alturas padrão de 30 cm, 110 cm ou 220 cm do chão,
conforme representação da legenda.
5. SOBRE A APLICAÇÃO DA NR-10
É obrigatório na execução das instalações que sejam providenciadas as
adequações das instalações conforme a NR-10, o seguinte:
Posto de Saúde da Vila Industrial
ME SEGELE Memoria pescrrmivo nas
Providenciar que tenha descrito na parte frontal dos quadros elétricos todas as
características relativas à proteção contra choques elétricos, queimaduras e outros riscos
adicionais.
Providenciar para os quadros elétricos o descrito atrás da porta frontal do quadro
os documentos relativos ao diagrama unifilar e multifilar.
Providenciar para os quadros elétricos as restrições e advertências quanto ao
acesso de pessoas aos componentes das instalações.
Providenciar para os quadros elétricos a proteção mecânica contra contato direto
com a parte energizada (barramentos abertos) no quadro por meio de placa de policarbonato
transparente. Não permitidos barramentos compactos isolados nos quadros elétricos.
Providenciar para as instalações elétricas as medidas de proteção individual
conforme o item 10.2.9.1 e 10.2.9,2 da NR10 (vestimentas e EPI).
6. AS BUILT DAS INSTALAÇÕES
A empreiteira contratada deverá providenciar a elaboração do “As Built” das
instalações da obra, que deverão ser entregues digitalizados em arquivos DWG.
Portanto, a empreiteira de serviços contratada deverá considerar como parte
integrante do escopo de serviços à atualização, de projetos de tal maneira que se tenha no
final da obra um projeto totalmente atualizado e incluir no projeto via CAD todas as
respectivas alterações, o qual deverá ser entregue ao proprietário sob a forma de “As Buik”,
de modo que tenha condições, no futuro de executar a manutenção de qualquer instalação
objeto do atual projeto.
Caberá a Empreiteira manter atualizados os projetos com as modificações
introduzidas na obra através de anotações, as quais deverão ficar arquivadas sempre em
coordenação empresa de fiscalização e consultoria do proprietário da obra.
Cascavel — PR, 16 de junho de 2011.
7/27/54 [a
Posto de Saúde da Vila Industrial
CoD. Tomada Uso Específico - Cadeira Odontológica
ORGÃOS PÚBLICOS:
ENGENHARIA
RUA RIO GRANDE DO SUL, 842 - SALA 3 - CENTRO « CASCAVEL / PR
FONE / FAX/ CEL: (45) 3039-4090 / 9979-4993 / 8827-8002
EMAIL: marcelosegele. com.br 7 marcelosgodoy(Bgmail.com
LOCAL: RUA SANTO ÂNGELO ESQ. RUA 13 DE ABRIL, VL INDUSTRIAL TOLEDO-PR.
PROJETO: EXECUÇÃO:
enheiro Eletricista
“PR: 84.027/D
Es
PROPRIETÁRIO:
<D
«
o
x
jar
tu
a
ui
o]
E!
É
2)
£
TIPO DE PROJETO:
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO
CNPJ; 76.205.806/0001-88
CONTEUDO: PLANTA BAIXA PORTARIA )
DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS “01/02
ESCALA: DATA: ARQUIVO: ÁREA: PROJETISTA: CONTRATO
1:50 10/05/2011 OS 004-2011. DWG 306,73m2 | MARCELO 1378-2010
FONE /FAX/ GEL: (45) 3039-4090 / 9979-4993 / 8827-8002
EMAIL: marceloQ)segele.com,br / marcelosgodoy gmail.com
ENGENHARI
RUA RIO GRANDE DO SUL, 844 - SALA 3 - CENTRO - CASCAVEL / PR
OBRA: AMPLIAÇÃO POSTO DE SAÚDE VILA INDUSTRIAL
LOCAL: RUA SANTO ÂNGELO ESQ. RUA 13 DE ABRIL, VL INDUSTRIAL TOLEDO-PR.
PROJETO:
MARCELO SILVA DE
Engenheiro Eletricista
CREA-PR: 84.027/D
PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO
CNPJ: 76.205.806/0001-88
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
TIPO DE PROJETO:
CONTEUDO: PLANTA BAIXA PORTARIA
DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS
ESCALA: | DATA: — ARQUIVO: ÁREA: | PROJETISTA:
150 | 10062011 | OS 0042011 DWG 306,73m2 | MARCELO
K
PRANCHA:
02/02 /)
CONTRATO
1376-2010
ao A
À ad
POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ
CORPO DE BOMBEIROS
CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DE PROJETOS
o Seção de Prevenção do Corpo de Bombeiros do Paraná , analisou o projeto da edificação
localizada na RUA SANTO ANGELO, Nº 0, Município de TOLEDO, referente à PREFEITURA
DO MUNICIPIO DE TOLEDO POSTO DE SAUDE VILA INDUSTRIAL de propriedade de
NIB: 569888/2011
Prevenção por: EXTINTORES
Eng. responsável: PAULO CESAR ROSSI KISSULA
CREA: PR20284/D
ART. Nº: 0111412716
O presente documento tem validade de 24 meses até a execução da referida obra, devendo ser o
projeto submetido à nova análise cáso neste Prazo não seja executada a edificação.
Caso ocorram reformas, ampliações, mudanças de 9cupação, este documento perderá a validade.
<ec. .
TOLEDO, PR, 29 de abril de 2011
Sd. Eloizio BUZOLIN
na
Ko
Kissula
KER
MEMORIAL DESCRITIVO
PROJETO: PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO ,
OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA
VILA INDUSTRIAL
LOCAL: RUA SANTO ANGELO ESQUINA RUA 13 DE ABRIL,
S/N — VILA INDUSTRIAL — TOLEDO - PR.
ÁREA: 306,73 m?
Refere-se o presente, ao projeto de prevenção de incêndio de uma
construção para a Ampliação e Reforma do Posto de Saúde da Vila
Industrial, composto por pavimento térreo com recepção, sala expurgo,
esterilização, clinica odontológica, consultórios e copa. Está localizado no
Lote Urbano Nº 450- Loteamento Vila Industrial - Toledo - PR, construído em
alvenaria, estrutura de concreto armado e cobertura em estrutura metálica,
com área total de 306,73 mº, conforme projeto arquitetônico em anexo.
ABASTECIMENTO
O sistema de prevenção de incêndio será composto apenas por
extintores.
PROTEÇÃO
Para a proteção contra incêndio serão utilizados 02 extintores do tipo
pó químico seco de 4,0 kg, 01 extintor CO; 4,0 Kg, totalizando 03 extintores
e 04 unidades extintoras, conforme indicado em planta.
Rua Paraná, 3.035 — Salas 82 e 84 — 85.810-010 - Cascavel — Pr — Fone: (45) 3035-1551 — e-mail: kissulaengQkissuta.com.br
1
t
EXTINTORES
Serão instalados na altura de 1,50 m do apoia ao piso acabado, e
serão colocados conforme indicados nos projetos. Todos os extintores
deverão ser devidamente sinalizados conforme indicados no detalhe de
fixação dos extintores.
ABRIGO DE GLP
Será executado no local indicado, em estrutura de concreto armado e
alvenaria, conforme indicado em planta baixa, de acordo com os detalhes da
prancha 01/02, e o Abrigo de GLP terá capacidade para 01 cilindro de 13 kg.
Um extintor de pó químico seco de 4,0 kg estará locado a menos de
20 m do abrigo, para proteção deste.
SAÍDAS E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
Para as saídas de emergência serão usadas as saídas normais da
edificação.
Para a iluminação de emergência e sinalização de saída, serão
utilizados blocos autônomos na cor branca com letras verdes, a uma altura
de 2,550 m do piso acabado e serão instaladas conforme indicadas em
planta, abrangendo toda a edificação de acordo com a Norma Brasileira de
Saídas de Emergência.
Cascavel, Abril de 2011.
Paulo Cesar Rossi Kissula
Engenheiro Civil
CREA PR - 20.284/D
Cox
E ma em
Rua Paraná, 3.036 - Salas 82 e 84 — 85.910-010 - Cascavel - Pr— Fone: (45) 3035-1551 — e-mail: kissulaengQ)kissula.com.br / y
2 '
BOMBEIROS DA POLÍCA MILITAR DO PARANÁ E NORMAS BRAS: EIRAS; VIGENTES,
SUJEITANCO-SE AS SANÇÕES LEGAIS EECORZENTES DE EVENTUAIS PREJUÍZOS
DE TERCE ROS”.
CARACTERISTICAS DA IMPLANTAÇÃO
Pvo OU setor | piscrminção [Mi DET o | RSCO/CLASSE DO Risco | co o]
ÉRREO POSTO DE SAÚDE [o [280 [RO |
RISCO PREDOMINANTE ÁREA TOTAL CONSTRUIDA (m2)
PROTEÇÃO POR EXTINTORES
e O A
TOTAL DE EXTINTORES TOTAL DE UNIDADES EXTINTORAS 04
PROTEÇÃO POR HIDRANTES
SUPERIOR [o Cn TT
TOTAL | wmcendo | TOTAL INCÊNDIO
45x75x18 em 150x70x180 em 90x60x36 em 120x90x18 em | TOTAL
Mcueras (m) | 6 [nunes] vom | 15m | 20m [taum
[o
=
QUANTIDADE
sm = [= [= [=
SISTEMAS COMPLEMENTARES /AUTOMÁTICOS
— ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA / SINALIZAÇÃO DE SAÍDA
AP. 10L
RESERVATÓRIOS
VOLUMES (m3)
ABRIGOS
QUANTIDADE
&
3
3
TOTAL
CENTRAL DE GLP
01 BOTVÃO P- 13
IMPLANTAÇÃO
SITUAÇÃO
ESCALA:
ENGº CIVIL PAULO CESAR R. KISSULA | ABRIL/20H
CREA PR — 20.284/0
INDICADA
“
BSIBILIDADE DE
VISTA FRUNTAL
TINTORES
LEGENDA GERAL
6 — EXTINTOR DE coz
O —EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO
om BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
COM SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE SAÍDA
TERMO CE RESPONSABILICADE:
"O AUTOR DO PROJETO E O RESPONSÁVEL TÉCNICO SÃO RESPONSÁVEIS, ClVlL
E ADMINISTRATIVAMENTE >2O0R TODAS AS INFORMAÇÕES PRESTALAS NO
PRISENTE PROJETO, BEM COMO PILO ATENDIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES
CONSTANTES DO CÓDIGO DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS DO CORFO DE
BOMBEIROS DA POLÍCIA MLITAR DO FARANA E NORMAS BRASILEIRAS VIGENTES,
SUJEITANDO--SZ AS SANÇÕES LEGAIS DECORRENTES DE EVEMTUAIS PREJUÍZOS
DE TERCEIROS.
POSTO DE SAUD
ia IDUS TRIAL
(MP
E Sylcipal da Sai AP. €, BOMBEIROS:
PROPRIETÁRIO:
PRANCHA PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
| PLANTA BAIXA
| DETALHES EXTINTOR
| DETALHE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
ENGº CIVIL PAULO CESAR R. KISSULA | ABRIL/2011
CREA PR - 20.284/0
INDICADA
11
1.2
1.3
14
1.5
1.6
17
1.8
1.9
Estado do Paraná
DEMOLICÕES: RETIRADAS- RELOCACÕES PREPARAÇÃO!
Demolição ds baricada completa, incl.retiradas de aberturas
Demolição revest. cerâmico sflastro conc.c/ret e prep.da base p/receber piso novo
Demolição paredes tijolos comuns s/reaprov, ciret
Demolição revest. azulejos cfret
Retirada de Portas em madeira e batentes ciret.p/depósito da Prefeitura
Retirada de esquadrias metálicas c/retp/depósito da Prefeitura
Fechamento de pontos inutilizados de hidráulica cffechamento dos pontos
Retirada luminárias, tomadas/interrupt 2'x4" c/fech. ptc/ esp
Retirada de bancada de granito com reaproveitamento
Relocação das luminárias existentes
Relocação de esquadrias metálicas, cAubrificação (janelas)
Retirada de esquadrias metálicas com reaproveitamento (portas)
Preparação da base p/assentar pastilhas/azulejos em paredes existentes
Rel
AREDES: PAINEIS ETETOS IR
ja rampa
Alv.tij.(9x14x19) Gem, arg.mista(1 :4+130Kg cim/m3) - incl.lat,
Chapco parede intextlaje, arg cim/areia, traço1:3, e=5mm
Emboço parede int/extfaje, arg mista, e=20mm
Verga de concreto p/ alvenaria c/ e=10cm h=1 Ocm
Revest. azulejo branco 20x20cm ass. c/ cim.colante h=1 63m
Página 1 de
PREFEITURA DO M
10
xo
Ritqundos
m
m2
APOTAL
Silvana Krevê
Engenheira Civil
FDEA.DR 191897/D
1,00
147,26
8,60
9,60
4,00
5,30
17,00
4,00
1,00
1,00
5,30
1,90
82,10
IO
Ec
68,00
136,00
136,00
11,80
34,093
44,60
3,70
15,55
34,00
36,00
UNICÍPIO DE TOLEDO
Secretaria do Planejamento Estratégico
40,00
1.870,20
134,64
86,40
44,40
63,60
204,00
18,00
45,00
25,00
371,00
76,00
369,45
27
2.8
2.9
3.1
3.1.1
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
324
32.5
41
4.1.1
41.2
41.3
41.4
42.1
42.2
423
424
42.5
42.6
PA
Repint.par.inextfajess - latex acril.1º 2dmão ou gtas demãos forem necessária p/um serviço de 1º. (Suvinil, me
Coral ou S.Williams) - inct.rasp., lixamento e sela trincas onde necessário.
Forro de PVC I=10cm com frisos longitudinais, entarugamento fixado nas paredes e estruturados em perfis de
aço galvanizado, com pendural (Esp.100cm) e estrutura de fixação transversais (perp. ao forro - esp. 70cm) c/ | m?
contraventamento (Paral. ao forro) - cor branca, conforme projeto
Divisória tipo naval c/ rodapé simples, conf.projeto
Pasti 0x1
PISOS:=INTERNO:E EXTERNO.
PISO INTERNO
Cer. Pl4 liso 1º 40x40cm, fixada arg.colante + re m2
PISO EXTERNO
Aterro apiloado (manual), camadas 20cm mê
Lastro pedra brita apiloada (manual), e= 3em m2
Piso de concreto e=5,00cm, impermeabilizado, alisado c/ desemp.de madeira - cjuntas plásticas em quadros mê
2,00x2,00m - rampas e calçadas
Latéx acril. 2dmão em ciment.alisado - em todo piso extemo m2
çã iso da calçada (fundos) a
ESQUADRIAS E AB
METÁLICAS
Porta de correr - chapa dobrada + zarcão - conf.padrão existente (180x280)cm - completa mê
Vidro trasparente 3mm m2
Pintura esmalte sint. 2dmão em esquadria ferro m2
Repintura esmalte sint. 2dmão em esquadria ferro - incl.porta do dep.de resíduos mê
MADEIRAS
Pta. chap. ltaúbai* 90x210cm - vta/ex14cm/dobrç.- incl.bar.puxadoras e placa met. de 40cm na base da porta. :
e
Conf.projeto
Pta. chap. Itaúba1º de correr - 90x210em - vta/cx14em/dobrç. cj
Porta p/ divisória tipo naval 90x210cm cj
Raspagem e lixamento pintura velha óleo/esmalte m2
Esmalte sintét. esquad mad 2 demão fundo nivelador (novas e exist.) m
S/acabamento inox
Página 2 de 10 Engenheira Civil
CREA-PR 121827/D
1.168,89
11,40
883
70,20
E]
160,45
5,09
25,45
25,45
146,25
5,04
5,04
10,08
104,76
2,00
1,00
2,00
75,08
84,53
10,40
38,50
55,10
es,10
32,90
24,84
2,64
25,00
9,10
314,60
43,00
5,00
6,50
496,00
403,00
201,08
4,00
10,40
Pote
12.156,46
416,10
376,33
442062;
-24.655.59
5.278,81
126,44
87,19
636,25
1.330,88
45,00
22,05
6,69
“INSTALAÇÕES HIDRÁÚLICAS
Repintura esmalte sint. 2dmão na estrut. da passarela e na do telhado do HALL - proj.horiz.
Cobertura em estrutura de aço com telha fibrocimento 6mm - completa
Calha platibanda chapa fºgº nº26, corte 50cm
Rufo ch
ÁGUA FRIA
Joelho 45º PVC rfg, sold, marrom, 2 25mm (3/4)
Tubo PVC rig. soldável, marrom, G25mm (3/4")
Joelho 90º PVC ríg, sold, marrom, 3 25mm (3/4")
Joelho 90º “Azul” 25mm
Te 90º PVC ríg, soldável, marrom, 9 25mm (3/4º)
Adaptador sold p/registro curto marrom 25mm
Registro de Gaveta com canopla, 220mm (3/4")
ESGOTO .
Bucha reduçao longa PVC esg 250x40mm, junta sold.
Tubo de PVC esgoto 9 100mm, com junta soldável
Tubo de PVC esgoto 50mm, com junta soldável
Tubo de PVC esgoto (5 40mm, com junta soldável
Junção simples PVC esgoto 950mm
Junção simples PVC esgoto DN40mm, com bolsas lisas
Joelho 45º PVC esg 240mm, com bolsas lisas
Joelho 45º PVC esgoto 2100mm, com junta soldável
Joelho 45º PVC esgoto 50mm, com junta soldável
Joelho 90º PVG esgoto 100mm, com junta soldável
Joelho 90º PVC esgoto Z 50mm, com junta soldável
Joelho 90º PVC esg 240mm, com bolsas lisas
Te 90º PVC esg 240mm, com bolsas lisas
Cx sifon. PVC 9100x100x50mm c/ tp red. cromada
Cx alv. 60x60x 60cm, fundo CS; tampa CA
LOUÇAS, METAIS, TAMPOS E EQUIPAMENTOS
Lavat. louça bca c/col. incl. acessórios tipo A - s/torneira
Bacia sifon.louça bca c/ex acopl, completa - incl.exec.o sócolo de h=5,0em
Bancada e Tampo de granito cinza andorinha e=20m - L=50cem, acabamento polido e bordas arredondadas,
bingadeiras e rodapias h=Sem, com aberturas para lavatórios embutidos (louças/inox) s sem aberturas, com
apoios com mãos francesas metálicas.
Cuba louça p/ tampo granito + furofixívalvisifão
88838838
EBSSBBBBSBBIIIE
O. o,
ci
Alorna
Página 3 de 10 Silvana Krveve
Engenheira Civil
PAPA OD 441097/N
25,95
8,00
8,00
3,00
30,00
12,00
9,00
5,00
6,00
3,00
1,00
22,00
13,00
12,00
1,00
1,00
1,00
2,00
2,00
2,00
16,00
10,00.
9,10
117,30
30,40
20,95
1,93
4,80
1,55
4,90
8,00
2,40
51,60
4,20
18,40
11,40
7,80
14,70
13,20
7,50
17,86
8,50
16,90
24,10
4,30
8,15
25,30
174,44
165,20
268,80
141,50
203,40
5,79
138,00
18,60
44,10
40,00
14,40
154,80
4,20
404,80
148,20
93,60
14,70
13,20
7,50
35,32
17,00
33,80
48,20
68,80
8,15
50,60
523,32
495,60
537,60
665,05
1.017,00
7.2.2
7.2.3
7.24
Ee
PERES OR A s sí pt, s 4
Espelhos 3mm - c/paraí.niquelados e 02 suport.met.niquelados para giro.nas laterais- (45x60)em - (1.S.D.F.) - ud
ciinel.de 10º
Torneira metálica cromada para lavatório 3/4"
Barra de apoio L=90cm, BWC p/ deficientes - aço c/pintura em epóxi - incl.acessórios de fix.
Suporte (barra) de Apoio plavató O inox incl.mão francesa PR
E EE SUBTOTAL |
se
2,00
7,00
2,00
1,00
2,00
1,00
2,00
7,00
180,00
150,00
60,00
2,00
2,00
14,00
2,00
2,00
1,00
em agem
Entrada energ. pdr.COPEL c/saída subterr.bif. 50A cj
Disjuntor termomagnético monofásico 10A em quadro ud
Disjuntor termomagnético monofásico 13A em quadro ud
Disjuntor termomagnético monofásico 164 em quadro ud
Disjuntor termomagnético monofásico 20A em quadro ud
Disjuntor termomagnético monofásico 25A em quadro ud
Disjuntor termomagnético bifásico 10A em quadro ud
Disjuntor termomagnético bifásico 354 em quadro ud
Disjuntor termomagnético trifásico 40A em quadro ud
Disjuntor termomagnético trifásico 50A em quadro ud
Cx pass.alv.c/tp CA,fundo 5cm brita 30x30x 30cm ud
Cabo cobre c/ isolamento em PVC 1kV, &=10,0mm2 m
Cabo cobre c/ isolamento em PVC 1kv, *4=16,0mm2 m
Eletroduto PVC flexível 1.1/2" m
Eletroduto PVC flexível 2" R m
QD p/ até 16 espaços, embut, alven., s/ barramento fe]
DISTRIBUIÇÃO
Pto tomada c/ tom.2P+T/eletroduto 3/4'!exicondutor - placas em termoplástico polido auto-extinguível cor!
branca, com sistema de encaixe rápido da sobre-placa (certificada pelo INMETRO) - COMPLETO e
Pto tomada c/ tom.2P+T/eletroduto 3/4'Jexicondutor no piso - placas em termoplástico polido auto-extingulvel :
cor branca, com sistema de encaixe rápido da sobre-placa (certificada pelo INMETRO) - COMPLETO a
Pto interrupt. 1Ts/eletroduto 3/4"/cx/condutor - placas em termoplástico polido auto-extinguível cor branca, ;
com sistema de encaixe rápido da sobre-placa (certificada pelo INMETI RO) - COMPLETO e)
Pto interrupt. 2Ts/eletroduto 3/4"/ex/condutor - Placas em termoplástico polido auto-extinguível cor branca, :
com sistema de encaixe rápido da sobre-placa (certificada lo INMETRO) - COMPLETO Ss
Sifvana Krey e
, enheira Clvil
Página 4 de 10 CRERPR 121827/0
1268,40
12,88
i2,88
12,88
12,88
12,88
44,50
44,50
55,63
55,70
69,00
6,62
8,60
2,60
3,52
151,90
85,39
87,10
70,50
78,00
756,00
560,00
515,60
1266,40
77,28
25,76
25,76
38,64
12,88
89,00
44,50
111,26
111,40
483,00
1.191,60
1.290,00
156,00
7,04
303,80
1.195,46
174,20
141,00
78,00
O
AY
ersal 2P+T/eletroduto 3/4'/ex/condutor - placas em
7.25 |termoplástico polido auto-extinguível cor branca, com sistema de encaixe rápido da sobre-placa (certificada) cj 4,00 102,10 408,40
pelo INMETRO) - COMPLETO ,
7.2.6 |Luminária fluor. sobrepor tipo D 2x40W - 120cm . cj 10,00 135,80 1.358,00
7.2.7 [Luminária bocal PVC tipo plafon com lâmpada incand 100W 127V - Completa cj 2,00 48,08 96,16
7.3 |INST.TELEFÔNICAS E LÓGICA
Canaleta PVC - 40x15mm - incl.acessórios de fixação - aparente - Obs.:colocada com orientação do setor de
731 inform.da prefeitura m 72,00 7,98 574,56
7.32 |Cj Tomada telefone 4P + RJ1t c/tampa p/cdult 03/4* - completa Pg 16,00 20,50 328,00
7.33 |Cabo telefonico tipo CCE-2P m 72,00 4,06 292,32
7.3.4 |Quadro de distrib. TELEBRAS, Nº 4 e Central Telefônica ud 1,00 116,49 116,49
7.3.5 |Quadro Geral TELEBRAS, Nº 4 ud 1,00 113,10
7.3.6 |Caixa de passagem de sobrepor no teto ud 5,00 35,06
7.3.7. |Mini rack cor bi i
308,40
ER E EESUB-TOTAL 9,48
PREVENCÃO CONTRA INCÊNDIOS! ZE E ! E
Extintor pó químico 4Kg incl.chp + pintura demarc. . cj
82 [Central e emergência 120 minutos - cfindicação de "SAÍDA! ei eia es
ec rem ro 046
FI SERVICOS FINAIS DIVERSOS:
Exaustor elétrico de teto - bivolt 925cm - 1/40hp - 1500rpm
Limpeza geral da obra
54,89
INSTALAÇÕES PRELIMINARES FED ea Re
Placa de obra com dimensões 2,00x1,00m em chapa metálica com adesivo informativo, conforme especificado
11 no manual do OGU mê 2,00 201,40 402,80
1.2 da obra
SPO SUBSTOTAL
Págnasdo1o Silvana Kreve O.
“ses Engenheira Clvil Ke)
CREA-PR 121827/0 3
ES: TURA!EM:
INFRAESTRUTURA
Estacas
Perf.em terra c/ferramenta manual até h=6m G25cm 15,90
Estaca man.25cm C.A.15,0MPA tpo"C" + 20 Kg CA5S0/m3 47,70
Blocos c/esperas de Pilares
Escavação manual valas, solo seco até h=2,00m 25,80
Lastro de brita 83,00 6,64
C.A.20mpa p/bloco cíorma, prep. c/beton é lanç. : 1.270,00 1.231,90
Vigas Baldrames
Escavação manual valas, solo seco até h=2,00m 25,80 44,12
Lastro de brita 83,00 74,70
C.A.25mpa p/bald ciforma, prep. c/beton e lanç. 1.900,00 2.014,00
Impem. viga baid. 1/2 vez c/hidroasfalto 2 demãos 2,24 66,84
SUPRAESTRUTURA
Pilares
C.A.25mpa p/pilar c/forma, prep. c/beton e lanç. 2.140,00 3.573,80
Vigas
C.A.25mpa píviga citorma, prep. c/beton e lanç. 2.370,00 4.574,10
Lajes
Lj prémold forro treliç,e= 8em,capa 4cm,sc=0, 1t/m2 - inclaço 0,45kg/m? - (lajes formas, escor.e cone.) - 230472
completa o eemerericaas = mis
: dei : ; 6.855:12:
PAREDES. PAINEIS E TETOS: E E '
Alvtij(9x14x19) Sem, arg.mista(1:4+130Kg ci - incl.lat.da rampã 4.370,80
Chapco parede int/extaje, arg cim/areia, traço1:3, e=5mm 725,20
Emboço parede int/extlaje, arg mista, e=20mm 2.617,07
Verga de concreto p/ alvenaria c/ e=10em h=i0cm 486,20
Revest. azulejo branco 20x20cm ass. c/ cim.colante - h=1 +68m 607,32
Massa acríl.1dmão tetos e par. ext./int. sobre rev. novo 1.764,81
Pintura Nova - TETO E PAREDE INTERNA/EXTERNA - latex acril.1º 2dmão ou qtas demãos forem 2.340,30
necessária p/um serviço de 1º. (Suvinil, Coral ou S.Williams) tido
Óculo de granito cinza andorinha e=2em - (40x80)cm, acabamento polido e bordas arredondadas - colocado 43,20
Pastilha cer. 10 x 10cm colocada, Ref.: Linha Ibérica, Coi Ág
odores dera O
Página 6 de 10 Silvana Xre
N = Engenheira Civil <Q 3
rREA-PR 121827/D
RETRO ER
ARE
Deda SO SE go iai E sh
"PISOS: INTERNO E EXTERNO
PISO INTERNO
4.1.1 |Corte e Aterro apiloado mec./ manual (sapo), camadas de e=20cm, umidade ideal, material reaproveitado mz 40,00 3,80 152,00
4.1.2 jLastro pedra brita apiloada (manual), e= 3em - . : mz 33,20 2,64 87,65
4.1.3 [Concreto não estrut, pllastro, c/aditivo imperm.- 6=4,0cm m? | 33,20 24,00 796,80
4.1.4 IRegulariz. piso c/ arg cim/areia, traço 1:4, e=2cm (piso novo) m 33,20 11,80 391,76
4.1.5 [Cer. Pld liso 1º 40x40cm, fixada arg.colante + rej m2 33,20 32,90 1.092,28
4.2 |PISO EXTERNO
4.2.1 |Aterro apiloado (manual), camadas 20cm ms 0,92 24,84 22,85
42.2 |Lastro pedra brita apiloada (manual), e= 3em m2 4,60 2,64 12,14
Piso de concreto e=4,00cm, impermeabilizado, alisado c/ desemp.de madeira - cjuntas plásticas em quadros 2
4.2.3 2,00x2,00m - tam se igad m 4,60 25,00 115,00
| ESQUADRIAS'E ABERTURAS Nua
Metálicas
5.1.1. |Jla ferro Maxim-ar - chapa dobrada + zarcão - conf, padrão existente (200x100)Jem m2 4,00 260,00 1.040,00
5.1.2 |Vidro trasparente Imm m2 4,00 43,00 172,00
5.1.3 |Pintura esmaite sint. 2dmão em esquadria ferro (janelas e porta) m2 11,78 5,00 58,90
5.1.4 |Colocação de porta metálica existente ud 1,00 50,00 50,00
5.2 |Madelras
5.2.1 |Pta. chap. Itaúba1* 90x210cm - vta/ex1 4cm/dobrç., incl fechadura
5.2.2 |Raspagem e lixamento pintura velha óleo/esmalte
5.2.3 |Esmalte sintét. esquad mad 2 demão fundo nivelador
5.2.4 (Colocação de porta de madeira existente
Pra Es a
COBERTURAS “ACABAMENTOS!S
ERR act
Estrut.mad.pontalet (paredeflaje) p/telha FC/alum
mê 38,90 34,60 1.345,94
Cobertura c/telha FC ond.6mm (plano coberto), isento de amianto - conforme projeto m2 38,90 26,00 1.011,40
6.3 |Cumeeira universal, de telha FC ondulada - isento de amianto m 3,45 24,30 83,84
6.4 [Calha platibanda chapa fºgº nº26, corte 50cm - conf.existente incl.inir c/a existente m 7,20 30,40 218,88
6.5 |Rufo c/pingadeira chapa fºgº nº26, corte 35cm m 18,60 20,95 389,67
66 IC ge Ee m 40
NOV
Ses Página 7 de 10 Silvana Kreve
Engenheira Civil
CREA-DR 19189744
<|INST
ÁGUA FRIA
“ACÇÕES HIDRÁULICAS:
Rede de água - estender da existente
Joelho 45º PVC rig, sold, marrom, & 25mm (3/4)
Tubo PVC rig. soldável, marrom, 225mm (3/4")
Joelho 90º PVC ríg, sold, marrom, 9 25mm (3/4)
Joelho 90º "Azul" 25mm
Te 90º PVC rig, soldável, marrom, 9 25mm (3/4)
Adaptador sold p/registro curto marrom 25mm
Registro de Gaveta com canopla, 220mm (3/4")
Tubo PCV rig. soldável, marrom, G32mm (1º)
Te 90º PVC rig, soldável, marrom, 2 32mm (1º)
Bucha red.curta PVC ríg, sold, marrom 932x25mm
ESGOTO
Tubo de PVC esgoto (3 100mm, com junta soldável
Tubo de PVC esgoto & 75mm, com junta soldável
Tubo de PVC esgoto 2 50mm, com junta soldáve!
Tubo de PVC esgoto 3 40mm, com junta soldável
Junçao simples PVC esgoto 4 50mm
Joelho 45º PVC esg 240mm,com bolsas lisas
Joelho 45º PVC esgoto 2 50mm, com junta soldável.
Joelho 90º PVC esgoto (Z 50mm, com junta soldável.
Joelho 90º PVC esg 240mm, com bolsas lisas
Cx sifon. PVC 2100x100x50mm c/ tp red. cromada
Cx de gordura alv. 50x50x50cm, c/ fundo e tpem CA
Cx de inspeção alv. 50x50x50cm, c/ fundo e tpem CA
LOUÇAS, METAIS, TAMPOS E EQUIPAMENTOS
Bancada e Tampo de granito cinza andorinha e=2cm - L=
50cm, acabamento polido e bordas arredondadas,
pingadeiras e rodapias h=5cm, com aberturas para lavatórios embutidos (louças/inox) e sem aberturas, com
apoios com mãos francesas metálicas.
Cuba inox sp p/ tampo granito + furofix/valv/sifão
Torneira de compacta metálica de bica móvel - cromada de parede de 1ºqualidade (Ref.:Deca, Docol ou
Fabrimar) -copa/exp./esterilização
Tanque louça branca c/ coluna, completo
Colocação de bancada de granito existente
ÁGUAS PLUVIAIS
Tubo de PVC esgoto 2 100mm, com junta soldável
Tubo de PVC esgoto 3 150mm, com junta soldável
IS AHONOS
? Kreve
Página 8 de 10 Sifvana Krev
i n
Engenheira Civ
corA.PR 1218270
ud
ud
SBBBBR3333 BEBBRESBEBI
| o
oa
cj
cj
ud
33
1,00
1,00
38,00
12,00
4,00
2,00
8,00
4,00
3,00
1,00
2,00
1,50
1,00
23,00
1,00
2,00
1,00
2,00
8,00
2,00
3,00
1,00
1,00
8,40
2,00
3,00
1,00
1,00
13,00
13,00
50,00
1,93
4,60
1,55
4,90
8,00
2,40
51,60
7,85
10,75
2,94
18,40
12,80
11,40
7,80
14,70
7,50
8,50
24,10
4,30
25,30
120,60
120,60
141,50
230,00
80,00
230,20
40,00
18,40
38,40
50,00
1,93
165,60
18,60
19,60
16,00
19,20
206,40
23,55
10,75
5,88
27,60
12,80
262,20
7,80
29,40
7,50
17,00
192,80
8,60
75,90
120,60
120,60
1.188,60
460,00
240,00
230,20
40,00
239,20
499,20
Sã?
PVC esgoto $100mm, com junta sol dável.
60; €S; tampa CA Água Pluvial/Esgoto
|INSTALAÇÕES
DISTRIBUIÇÃO
Pto tomada c/ tom.2P+T/eletroduto 3/4"/ex/condutor - placas em termoplástico polido auto-extinguível cor
branca, com sistema de encaixe rápido da sobre-placa (certificada pelo INMETRO) - COMPLETO
Pto interrupt. 1Ts/eletroduto 3/4*/cx/condutor - placas em termoplástico polido auto-extinguível cor branca,
com sistema de encaixe rápido da sobre-placa (certificada pelo INMETRO) - COMPLETO
Pto interrupt. paralelo 1Ts/eletroduto 3/4"/cx/condutor - placas em termoplástico polido auto-extinguível cor]
branca, com sistema de encaixe rápido da sobre-placa (certificada pelo INMETRO) - COMPLETO
aço
“IRREVENÇÃO CONTRA INCENDIÓS DU ETECE
Extintor pó químico 4Kg incl.chp + pintura demarc.
Extintor gás carb. 4Kg incl.chp + pintura demare.
Central autônoma de iluminação de emergência 120 minutos - cindicação de "SAÍDA"
SERVICOS FINAIS» DIVERSOS FT EM
Central de Ar comprimido com ramal até o pont tent
Completo
Central de GLP para 01 butijão de 13 kg - com ramal em cobre ou FG até o fogão, incl.acessório e conexões -
conforma projeto - Completo
Exaustor elétrico de teto - bivolt G25cm - 1/40hp - 1500rpm - incl.furo na laje e acabamentos
Limpeza geral da obra
1.622,41
211,50
331,80
il aÃ
VALOR ESTIMADO DO MATERIAL]
VALOR ESTIMADO DA MÃO-DE-OBRA
RM
Toledo
quarta-feira, 11 de julho de 2012
6348 nome Ae
E j E Sit
67.082,98
44.721,99
Sifvana Kreve
Engenhelra Civil
N Página 10 de 10 CREA-PR 121827/0 LO,
ITEM
DISCRIMINAÇÃO
INSTALAÇÕES PRELIMINARES
DEMOLIÇÕES - RETIRADAS - RELOCAÇÕES - PREPARAÇÃO
03 [ESTRUTURA EM CA.
PAREDES, PAINÉIS E TETOS
PISOS - INTERNO E EXTERNO
ESQUADRIAS E ABERTURAS
[2]
OBERTURAS - ACABAMENTOS
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS
SERVIÇOS FINAIS - DIVERSOS
Salone Ke
Silvana Kreve
Engenheira Civil
CREA-PR 121827"

PROTOCOLO Nº. GRU
DAR / R/ Do.
MODALIDADE DE LICITAÇÃO:
[|] CONVITE .
b&] TOMADA DE PREÇOS
[|] CONCORRÊNCIA
PREGÃO ELETRÔNICO
PREGÃO PRESENCIAL
DISPENSA DE LICITAÇÃO
[3]
N
”] INEXIGIBILIDADE
=
a
[ ] REGISTRO DE PREÇO PARA [7] MESES
LEILÃO
e 498 | 200 PROCESSO Nº 492%
BSERVAÇÕES: O presente processo está sendo encerrado contendo
(
) folhas
>>>
vidamente numeradas e vistadas em ordem cronológica.
0%
MUNICÍPIO DE TOLEDO y
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
Rua Raimundo Leonardi, nº. 1586 — Centro - CEP 85.900-110
Fone: (45) 3055-8820 3055 8819 — VA 3378 1704 — e-mail: licitacao(atoledo.pr.gov.br
1- EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 188/2012
d
a) MODALIDADE: TOMADA DE PRE
b) TIPO MENOR PREÇO
e) ENTIDADE PROMOTORA: MUNICÍPIO DE TOLEDO/PR.
1.1- O Município d atravé Secretário de Administração, torna Público que
no dia.20 de STO de 2022, às 14hô0min, fará realizar na sede do Município de Toledo
à Rua Raimundo Leonardi nº 1586, ção na modalidade de TOMADA DE PREÇOS Nº
188/2012, visando a seleção de Propostas para contratação de empresa para execução
Global (material e mão de obra) dos serviços de Reforma e Amplia ão do Posto de Saúde da
Vila Industrial, situado na Rua Santo Ângelo, esquina com Rua 13 de Abril, Lote 450,
Quadra 511, Vila Industrial, neste Município de Toledo - PR. Conforme orçamento,
cronograma físico financeiro e projetos, anexos ao processo licitatório.
1,2- O presente Edital se submete integralmente ao disposto nos artigos 42, 43, 44, 45 € 46 a
Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, atendendo o direito de prioridade para a
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte para efeito de regularidade fiscal e de desempate,
quando verificado ao final da disputa de preços.
2 - SUPORTE LEGAL
2.1- Esta licitação será regida pelo presente edital com todos os seus adendos e documentos
nele mencionados, modelos, elementos gráficos, especificações e Lei. nº 8.666/93.
3- REGIME DE CONTRATAÇÃO —-
3.1- A obra e serviços objetos da presente licitação serão contratados em Tegime de
empreitada a preço total. /
4- PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA E SERVIÇO:
4.1- O prazo de execução e de vigência do contrato é de: /
Prazo de execução de até 90 (noventa) dias e vigência do contrato de 180 (cento e oitenta
dias a contar da data de assinatura do contrato; ,
4.2- Quaisquer alterações nos prazos somente serão aceitas mediante termos aditivos a serem
firmados entre as partes.
5- RECURSOS .
5.1- O custeio da obra e serviços resultantes da presente licitação são provenientes das/
seguintes dotações orçamentárias:
Reforma:
" 14.002.10.301.0035.1171.4.4.90:51.01.07; Conta 6560, Fonte 0.1.00.000000;
" 14.002.10.301.0035.1171.4.4.90.51.01.07; Conta 6560, Fonte 0.3.00.000000;
Ampliação:
" 14.002.10.301.0035.1171.4.4.90.51.01.07; Conta 6560, Fonte 0.1.00.000000;
" 14.002.10.301,0035.1171.4.4.90.51.01.07; Conta 6560, Fonte 0.1.00.000500;
Página 1 de 46 )
ZPMNComprasLicitacoesAMUNICÍPIO 20121TOMADA DE PREÇOSTp188 Ampliação e Reforma do Posto de Saúde da
Vila Industrial. doc - Daiane
MUNICÍPIO DE TOLEDO
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
Rua Raimundo Leonardi, nº. 1586 — Centro — CEP 85.900-110
Fone: (45) 3055-8820 3055 8819 — Fax (45) 3378 1704 — e-mail: licitacao(dtoledo.pr.gov.br
6 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
6.1- Poderão participar desta licitação, licitantes nacionais, desde que cumpridas
rigorosamente as condições estabelecidas neste Edital e cadastradas junto a Seção de Cadastro
de Fornecedores do Município de Toledo, bem como as empresas não cadastradas que
atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento, apresentando documentos
* pertinentes até o TERCEIRO DIA ÚTIL anterior a data do recebimento das propostas, junto a
Seção de Cadastro de Fornecedores do Município de Toledo, à Rua Raimundo Leonardi nº
1586, Centro.
6.2- As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restrição.
6.2.1- Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o
prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da
Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento
do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, de certidão
negativa.
6.2.2- A não regularização da documentação, no prazo acima previsto, implicará na
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a
licitação.
7- CAUÇÃO DE GARANTIA DE EXECUÇÃO DE OBRA
7.1 - Para assinatura de contrato, a empresa vencedora deverá depositar a titul
a RENO A
DE GARANTIA DE EXECUÇÃO DA OBRA” SSEitrês:
para garantia do seu cumprimento integral de acordo com o artigo 56 da Lei nº 8.666/93,
materializada em uma das formas previstas no item 7.1.1.
7.1,1- Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:
a) Cheque administrativo;
b) Fiança Bancária, acompanhado do comprovante de recolhimento do prêmio;
c) Seguro Garantia, acompanhado do comprovante de recolhimento do prêmio.
7.1.2- O prazo de validade nos casos de Fiança Bancária ou Seguro Garantia, deverá ser de,
no mínimo, equivalente ao prazo previsto para a execução da obra, acrescido de 30 (trinta)
dias corridos.
7.2 - A devolução da “Caução de Garantia de Execução de Obra” será efetuada após a
emissão do “TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA”, que dar-se-á 90
(noventa) dias após a emissão do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO pela
fiscalização da obra, desde que não se tenha constatado nenhum problema de execução dos
serviços.
7.2.1 - No caso de inadimplemento de obrigações da Contratada e/ou rescisão de contrato,
não será devolvida a caução, a qual será apropriada pelo Município de Toledo.
Página 2 de 46
ZAPMNComprasLicitacossIMUNICÍPIO 20121TOMADA DE PREÇOSNYTp188 Ampliação e Reforma do Posto de Saúde da
Vila Industrial.doc - Daiane
08
V
r
MUNICÍPIO DE TOLEDO
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
Rua Raimundo Leonardi, nº. 1586 — Centro — CEP 85.900-110
Fone: (45) 3055-8820 3055 8819 — Fax (45) 3378 1704 — e-mail: licitacao(Dtoledo. pr.gov.br
8 - PENALIDADES:
8.1- As proponentes estarão sujeitas às penalidades administrativas consignadas nos Artigos
86, 87 e 88 da Lei 8.666/93, sem prejuízo das cominações previstas na Cláusula XVIII do
Contrato (minuta em anexo).
9- MULTAS
9.1 - Será aplicada multa de 1% (um por cento) do valor global do contrato à Contratada,
além de eventuais perdas e danos a serem apurados:
“ por dia de atraso, quando exceder os prazos estabelecidos, inclusive na execução do
programado, conforme cronograma apresentado quando do inicio das obras;
“ mostra-se negligente para com as obrigações estipuladas neste instrumento;
» não executar a obra perfeitamente de acordo com os dados técnicos especificados que lhe
forem fornecidos;
* dificultar os trabalhos da fiscalização dos serviços;
* informar inexatamente o contratante sobre os serviços contratados;
= transferir total ou parcialmente a terceiros, sem prévia autorização por escrito do
Contratante, as obrigações do presente contrato, ou permitir que outros executem a obra
acobertados por sua razão social;
” incorrer em quaisquer outras omissões ou negligências não especificados nos itens
anteriores.
9,2 - A Contratada fica isenta de multa caso o atraso seja motivado pela Contratante, por
motivo de força maior (chuvas ou outros), devidamente justificado e comprovado.
9.3 - Verificado qualquer irregularidade na execução do contrato, a Contratante notificará a
Contratada acerca do ocorrido, concedendo a ela o prazo de 05 (cinco) dias úteis, para,
querendo, apresentar defesa prévia (8 2º, artigo 87, Lei 8.666/1993).
9,4 - Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento da notificação, com
ou sem a apresentação da defesa prévia, será julgada pela Contratante a aplicação ou não das
penalidades previstas em contrato.
9.5 - Da aplicação das penalidades previstas no contrato, caberá recurso à Contratante no
prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da respectiva notificação,
mediante prévio recolhimento da multa, sem efeito suspensivo
9.6 - A Contratante julgará, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, procedente ou
improcedente a penalidade imposta, devendo fundamentá-la e, se improcedente, a importância
recolhida pela Contratada será devolvida pela Contratante, no prazo de 03 (três) dias,
contados da data do julgamento.
10 - RESCISÃO
10.1 - O Município se reserva ao direito de rescindir o contrato independentemente da
interpelação judicial ou extra judicial, sem que à Contratada caiba o direito de indenização de
qualquer espécie, nos casos previstos no artigo 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.
Página 3 de 46
ZAPMNComprasticitacoesiMUNICÍPIO 20124TOMADA DE PREÇOSITp188. Ampliação e Reforma do Posto de Saúde da
Vila Industrial.doc - Daiane
29
É,
MUNICÍPIO DE TOLEDO
ESTADO DO PARANÁ o
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
Rua Raimundo Leonardi, nº. 1586 — Centro — CEP 85.900-110
Fone: (45) 3055-8820 3055 8819 — Fax (45) 3378 1704 — e-mail: licitacaoddtoledo.pr.gov.br
10.2 - O Município, por conveniência exclusiva e independentemente de cláusulas expressas,
poderá rescindir o contrato desde que efetue os pagamentos devidos relativos ao mesmo e
atendendo aos interesses das partes.
10.3 - O contrato poderá ser rescindido por solicitação da Contratada, no caso do não
cumprimento pelo Município das obrigações contratuais de pagamento.
11 - CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE O CONTRATO
11.1 - A empresa vencedora que se recusar a assinar o contrato, estará sujeita a uma das
penalidades previstas no item 8.
11.2 - A empresa a ser contratada assumirá integral responsabilidade pelos danos que causar
ao Município de Toledo, ou a terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes na
execução dos serviços contratados.
11.3 - Do objeto licitado será firmado contrato formal entre o Município e a empresa
vencedora.
11.4 - Todo o gerenciamento do sistema é encargo do órgão responsável pela execução dos
serviços.
11.5 - O presente Edital com todos os documentos e elementos: nele referidos e seus anexos,
serão parte integrante do contrato a ser celebrado entre o Município e a empresa vencedora.
12 - ENDEREÇO E LOCAL PARA AQUISIÇÃO DOS ELEMENTOS, ENTREGA
DOS DOCUMENTOS, DE PROPOSTAS E DE COMUNICAÇÃO.
12.1 - O endereço para qualquer comunicação e informações sobre esta licitação é na sede do
Município de Toledo, à Rua Raimundo Leonardi nº 1586, no Departamento de Licitações.
12.2 - Os envelopes de document
ropostas dev deverão ser F otocolizados r no Protocolo
Geral do Município de Toledo, até o i
E serie a Dede tr a
12.3 - Não serão aceitas propostas e documentos além do prazo estipulado. Serão aceitas
propostas enviadas por correio ou outros meios de transporte, ficando a responsabilidade da
entrega da documentação ao proponente.
12.4 - A abertura dos envelopes contendo Documentos de Habilitação e Propostas de
Preços, será às 14h00) o dia-20 de / IZ, nas dependências da Prefeitura
Municipal, no endereço citado.
13 - DOCUMENTOS INSTRUTORES DA LICITAÇÃO
13,1 - Os documentos que instruem esta licitação são os seguintes:
13.1.1 - Edital com seus adendos e modelos.
13.1.2 - Elementos Gráficos.
13.1.3 - Especificações.
14 - DEFINIÇÕES
14.1 - Para esta licitação serão usadas as seguintes definições:
“ Licitante/concorrente: empresa que se propõe a participar-da licitação como competidor.
" Proponente e empreiteira: empresa que se propõe a executar, por determinado preço, a obra
e serviços licitados.
Página 4 de 46
ZAPMNComprasLicitacoesIMUNICÍPIO 20121TOMADA DE PREÇOSITp188 Ampliação e Reforma do Posto de Saúde da
Vila Industrial doc - Daiane
A
MUNICÍPIO DE TOLEDO 0
ESTADO DO PARANÁ «
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
Rua Raimundo Leonardi, nº. 1586 — Centro — CEP 85.900-110
Fone: (45) 3055-8820 3055 8819 — Fax (45) 3378 1704 — e-mail: licitacaotoledo.pr.gov.br
* Contratante: Município de Toledo.
" Contratada: Empresa vencedora à qual será adjudicada à obra.
= Fiscalização: Município de Toledo, ou prepostos credenciados para fiscalizar a obra e
serviços.
15- ADENDOS
Is. 1 - São partes integrantes deste Edital os seguintes adendos:
Adendo 1 - Condições de participação.
« Adendo 2 - Apresentação e Composição das propostas.
= Adendo 3 - Relação de documentos e de modelos que deverão compor as propostas.
= Adendo 4 - Abertura das propostas, análise dos documentos, habilitação das empresas e
julgamento das propostas comerciais.
= Adendo 5 - Procedimentos Gerais para a licitação e execução da obra.
» Adendo 6 - Modelos Padrões.
Página 5 de 46
ZAPMNComprasLicitacoesIMUNICÍPIO 20121TOMADA DE PREÇOSITp188, Ampliação e Reforma do Posto de Saúde da
Vila Industrial.doc - Daiane
Z
MUNICIPIO DE TOLEDO
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
Rua Raimundo Leonardi, nº. 1586 — Centro — CEP 85.900-110
Fone: (45) 3055-8820 3055 8819 — Fax (45) 3378 1704 — e-mail: licitacao(Btoledo.pr.gov.br
ADENDO 1
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
As empresas poderão concorrer desde que atendam integralmente as seguintes condições:
01- Não esteja com o registro cadastral com o Município cancelado ou suspenso.
02- Comprovação do proponente de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para
entrega da proposta, profissional de nível superior, detentor de atestado de responsabilidade
técnica ou acervo técnico profissional ATP, expedido pelo CREA e/ou CAU, ou por ele ser
vistado, comprovando a execução de obra ou serviços de características semelhantes, sob
a responsabilidade do atual responsável técnico integrante do quadro funcional da empresa.
03- Comprovação de vínculo empregatício, através de registro em carteira e ficha de registro
ou contrato de prestação de serviços, entre o responsável técnico pela execução da obra e a
proponente.
04- Para dirigente ou sócio de empresa, tal comprovação poderá ser feita através da cópia da
ata da assembléia de sua investidura no cargo ou contrato social.
| Página 6 de 46
ZAPMNComprasLicitacoesIMUNICÍPIO 20121TOMADA DE PREÇOSITp188, Ampliação e Reforma do Posto de Saúde da
Vila Industrial doc - Daiane
MUNICÍPIO DE TOLEDO
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
Rua Raimundo Leonardi, nº, 1586 —- Centro — CEP 85.900-110
Fone: (45) 3055-8820 3055 8819 — Fax (45) 3378 1704 — e-mail: licitacao(Dtoledo.pr.gov.br
ADENDO 2
APRESENTAÇÃO E COMPOSIÇÃO DAS PROPOSTAS
1- A proposta, com todos os seus elementos, deverá ser apresentada da seguinte forma:
1.1- Preferencialmente formato 210 x 297 mm.
1.2- Encadernações com lombada colada, com garras, grampo tipo macho-fêmea ou grampo.
1.3- Capa com os dados na seguinte ordem:
= Município de Toledo;
= Licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS SOB Nº 188/2012 - Toledo Pr,
r Composição da proposta:
NO ENVELOPE 01, documentação de habilitação;
NO ENVELOPE 02, proposta comercial;
= Razão Social da proponente e endereço.
1.3.1 - Será inabilitada a proponente que colocar documentos ou propostas de preços em
envelopes trocados
1.4- Folha de rosto com as mesmas indicações da capa.
1.5- Índice ordenado de acordo com a numeração das folhas de todos os documentos que
compõem o volume.
1.6- As folhas do texto deverão ser numeradas na forma 1/N a N/N, impressas de um só lado.
1.7- O texto poderá ser em fotocópia, sendo que todas as folhas deverão ter o carimbo da
empresa proponente e a assinatura do responsável legal pela mesma.
2- Os envelopes ou pacotes que contiverem os volumes de documentos ou propostas deverão
indicar:
ENVELOPE 01 - contém documentos para habilitação, a razão social da proponente,
endereço, o nº desta licitação.
ENVELOPE 02 - contém proposta, a razão social da proponente, endereço, o nº desta
licitação. . .
2.1- Os envelopes deverão estar devidamente fechados com lacre, cola, ou fita adesiva de
forma inviolável.
Página 7 de 46
ZAPMNComprasLicitacossIMUNICÍPIO 20121TOMADA DE PREÇOSNTp188, Ampliação e Reforma do Posto de Saúde da
Vila Industrial.doc - Daiane
ESTADO DO PARANÁ .
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
Rua Raimundo Leonardi, nº. 1586 — Centro — CEP 85.900-110
Fone: (45) 3055-8820 3055 8819 — Fax (45) 3378 1704 — e-mail: licitacao(Dtoledo.pr.gov.br
MUNICÍPIO DE TOLEDO 4
ADENDO 3
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS E MODELOS QUE DEVERÃO COMPOR A
PROPOSTA
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº 01)
01- Procuração com a finalidade de representar a empresa em todos os atos da presente
licitação, conforme Adendo 6 - modelo A.
01.1- A procuração deverá ser entregue pelo portador à Comissão de Licitação no ato da
identificação, a qual fará parte integrante dos documentos da empresa proponente.
02- Relacionar a pessoa representante e autorizada para contatos com o Município e o
responsável técnico da obra, bem como os domicílios destes.
03- Certidão simplificada expedida pela Junta Comercial atestando, a razão social da
proponente.
04- Certidões de quitação dos tributos e contribuições Federais, incluindo da Dívida Ativa
da União; Estaduais e do Município, da sede da empresa proponente.
05 - Prova de Regularidade relativa à Seguridade Social, através de Certidão Negativa do
INSS (CND), que deverá ser de finalidade 04 (quatro) € constar que a mesma é válida para
as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8,212 de 24 de julho de 1991, podendo ser
conseguida através do link http://www .dataprev.gov.br/servicos/cndl .htm;
06 - Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS), através de Certidão Negativa;
07- Certificado de Registro de Fornecedor do Município de Toledo/PR, em plena
validade, comprovando ser do ramo de atividade compatível com o objeto desta licitação,
conforme item 06 do edital.
08- Certidão Negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo
Cartório Distribuidor da Comarca sede da pessoa jurídica licitante, com data de emissão não
superior a 60 (sessenta) dias contados da data estabelecida para abertura dos envelopes;
09- A proponente deverá apresentar Certidão de Registro de Regularidade de situação
junto ao CREA e/ou CAU, da empresa licitante, do responsável técnico e dos profissionais
envolvidos diretamente na obra.
09.1- A Certidão deverá ser emitida pelo CREA e/ou CAU do Paraná ou por ele ser vistada
quando a empresa licitante não for sediada no Paraná.
. Página 8 de 46
ZAPMNComprasticitacoesiMUNICÍPIO 20121TOMADA DE PREÇOS p188 Ampliação e Reforma do Posto de Saúde da
Vila Industrial doc - Daiane
UU
MUNICÍPIO DE TOLEDO 02
ESTADO DO PARANÁ .
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
Rua Raimundo Leonard, nº. 1586 — Centro — CEP 85.900-110
Fone: (45) 3055-8820 3055 8819 — Fax (45) 3378 1704 — e-mail: licitacao (to! edo.pr.gov.br
12- Declaração expressa da empresa proponente que se compromete a atender às
determinações da fiscalização do Município de Toledo, no prazo máximo de 24 horas.
13- Termos de Aceitação e Sujeição de todas as condições da licitação expressas no Edital e
partes dele integrantes; Declaração de Sujeição ao Edital, conforme modelo “B” do adendo 6.
14- DECLARAÇÃO contendo informações diversas, conforme modelo “E” do adendo 6.
15- Declaração de enquadramento em regime de tributação de Microempresa ou Empresa
de Pequeno Porte (na hipótese do licitante ser ME ou EPP) — conforme Modelo “T” - Adendo
6.
16- Declaração para fins do exigido pelo artigo 130, da Lei Orgânica do Município de
Toledo - Conforme Modelo “E” do Adendo 6.
17- Declaração de Observância ao disposto no Inciso XXXIII do Art. 7º da CF - Conforme
18- Declaração de Idoneidade - conforme Modelo “H” do Adendo 6
19- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) no âmbito nacional, expedida
pelo Tribunal Superior do Trabalho, que pode ser conseguida através do link
http://www tst.jus.br/certidao, comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho;
20- A falta de qualquer documento ou a sua apresentação em desconformidade com o edital
implicará na INABILITAÇÃO da proponente
21 - PROPOSTA COMERCIAL (ENVELOPE Nº 02)
21.1 - Carta proposta comercial conforme modelo “C” do Adendo 6, com as seguintes
informações:
- Nome da proponente;
- Descrição da obra e valor global proposto (apresentação da planilha preenchida (quadro
de discriminação) e cronograma físico financeiro);
- Prazo de execução da obra de; 90 (noventa) dias, a contar da assinatura do contrato;
-Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua
abertura;
- Assinatura do representante legal.
22 - Os valores deverão ser expressos em reais.
23 - Proposta (planilha/Quadro de Discriminação - preenchidos) e Cronograma Físico
Financeiro impressos ou preenchidos por meio mecânico, conforme Modelo “C” do Adendo
6, atentando-se para o peso de cada subitem, que poderá variar em até 20% (vinte por cento)
para mais.
24 - O valor máximo estipulado para esta licitação é de R$ 111.804,97 (cento e onze /
mil oitocentos e quatro reais e noventa e sete centavos), denominado com
valor global da licitação, subdividido em R$ 61.374,97 (sessenta e um mil trezentos e
Págink9 de 46
ZAPMTComprasLicitacoesIMUNICÍPIO 20121TOMADA DE PREÇOSITp188 Ampliação e Reforma do Posto de Saúde da
Vila Industria!.doc - Daiane
MUNICÍPIO DE TOLEDO
ESTADO DO PARANÁ o
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
Rua Raimundo Leonardi, nº. 1586 — Centro — CEP 85.900-110
Fone: (45) 3055-8820 3055 8819 — Fax (45) 3378 1704 — e-mail: licitaçao(oledo. pr.gov.br
setenta e quatro reais e noventa e sete centavos) equivalente a reforma e R$ 50.430,00
(cinquenta mil, quatrocentos e trinta reais) equivalente a ampliação. Salienta-se que
desclassificadas as empresas que ultrapassarem o valor global (material e mão-de-obra) por
lote descrito acima.
24.1 - Serão desclassificados as empresas que apresentarem a proposta ou o cronograma físico
financeiro em desconformidade com o descrito nos itens 21, 23 e 24 supra.
25 - Declaração expressa de que nos preços estão incluídas todas as despesas da obra, mais as
dos serviços e encargos a seguir relacionados, quando existirem:
= Mão-de-obra especializada que se fizer necessária;
“ Ferramentas e equipamentos;
= - Encargos de Legislação Social, trabalhista, previdenciário, infortunística do trabalho e
outros fenômenos da natureza;
= Responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros, dispêndios com impostos,
taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais que abrangerem a obra sem
caber o direito de repassar ao município.
26 RELAÇÃO DE MODELOS DO ADENDO 6
= Modelo A: Carta credencial para o representante as sessões de abertura de propostas.
Modelo B: Declaração da contratada de sujeição ao Edital.
Modelo €: Resumo da proposta.
Modelo D: Minuta do contrato.
Modelo E: Declaração contendo informações diversas.
Modelo F: Declaração para fins do exigido pelo artigo 130, da Lei Orgânica do Município
de Toledo.
= Modelo G: Modelo de Declaração de Observância ao disposto no Inciso XXXIN do Art. 7º
da CF ,
“ Modelo H: Declaração de Idoneidade
= Modelo I: Declaração de enquadramento em regime de tributação de Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte (na hipótese do licitante ser ME ou EPP) .
Página 10 de 46
ZAPMTComprasLicitacossIMUNICÍPIO 20124TOMADA DE PREÇOSNTp188 Ampliação e Reforma do Posto de Saúde da
Vila Industrial.doc - Daiane
td
Ay
)
MUNICÍPIO DE TOLEDO
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
Rua Raimundo Leonardi, nº. 1586 — Centro — CEP 85.900-110
Fone: (45) 3055-8820 3055 8819 — Fax (45) 3378 1704 — e-mail: licitacaoBtoledo,pr.gov.br
ADENDO 4
ABERTURA DAS PROPOSTAS, ANÁLISE DOS DOCUMENTOS, HABILITAÇÃO
DAS EMPRESAS E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS
LICITAÇÃO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 188/2012
CAPÍTULO I - ABERTURA DAS PROPOSTAS
1-A abertura das propostas será em uma ou mais fases:
1.1- Na data e horário estipulados no item 11.4, serão abertas as propostas da forma abaixo
descritas e as mesmas poderão ser rubricadas pelas empresas presentes, e o deverão ser pela
Comissão Permanente de Licitação.
1.2-É admitida a presença de apenas um representante de cada concorrente na sala de
licitação.
1.2.1- A presença de representante da concorrente na licitação é opcional desta, todavia a sua
ausência promoverá total concordância com os procedimentos adotados, não cabendo a esta
qualquer recurso.
2- Abertura dos envelopes "Documentação" e sua apreciação.
2.1-Devolução dos envelopes de "Propostas" fechados, aos participantes inabilitados, desde
que não tenha havido recurso, ou após a sua denegação.
2.2- Abertura dos envelopes "Propostas" dos participantes habilitados, desde que não seja
apontada menção de recurso em ata, ou transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou
tenha havido desistência expressa, ou após o julgamento dos recursos interpostos.
2.3-Julgamento, com a classificação das propostas.
2.4-Se for constatado o empate nos moldes dos artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123, de
14 de dezembro de 2006, o presidente da Comissão de Licitação aplicará os critérios para
desempate em favor da microempresa ou empresa de pequeno porte.
2.4.1- Entende-se por empate nos moldes da Lei Complementar 123/2006, aquelas situações
em que as propostas apresentadas pelas microempresas ou empresas de pequeno porte forem
iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada.
2.4.2- Para efeito do disposto item 2.4.1, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte
forma:
2.4.2.1- A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame. Caso a
microempresa ou empresa de pequeno porte não se encontre representada no dia da abertura
das propostas, será concedido o prazo de 02 (dois) dias úteis para que a empresa apresente
nova proposta com valor inferior âquela vencedora do certame, cujo termo iniçial se dará por
comunicação via fax simile, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;
Página 11 de 46
ZAPMTIComprasLicitacoesIMUNICÍPIO 20121TOMADA DE PREÇOSNTp188 Ampliação & Reforma do Posto de Saúde da
Vila Industrial.doc - Daiane
PS,
MUNICÍPIO DE TOLEDO
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
Rua Raimundo Leonardi, nº. 1586 — Centro — CEP 85.900-110
Fone: (45) 3055-8820 3055 8819 — Fax (45) 3378 1704 — e-mail: licitacao(dtotedo .pr.gov.br
2.4.2.2- A microempresa ou empresa de pequeno porte que apresentar nova proposta no prazo
acima estipulado, deve também promover a readequação das planilhas apresentadas por
ocasião das propostas;
2.4.2.3- Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na
forma do item 2.4.2.1, serão convocadas as empresas remanescentes que porventura se
enquadrem na hipótese de microempresa ou empresa de pequeno porte, na ordem
classificatória, para o exercício do mesmo direito;
2.4.2.4- No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos itens 2.4.1, será realizado
sorteio.
2.5- O disposto nos itens 2.4, e subitens, somente se aplicará quando a melhor oferta inicial
não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
2.6- Homologação, obedecidos aos níveis de competência estabelecidos em norma, com a
adjudicação do objeto ao vencedor.
2.7- Dos atos do Município decorrentes da aplicação deste Edital, cabe recurso, no prazo de
05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de:
I- Habilitação ou inabilitação de participante;
I[- Julgamento das propostas;
II - Indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou
cancelamento.
2.8- Ao encerramento da sessão será lavrada ata circunstanciada, com as observações formais
das empresas presentes sobre as propostas apresentadas.
2.9-Serão consignadas apenas observações formais, não sendo admitida em particular.
2.10- A divulgação do resultado será através de correspondência via fax, ou ainda, publicado
em jornal diário, em data a ser estabelecida pela Comissão Permanente de Licitação, após o
cumprimento das tarefas de análise e julgamento das propostas.
2.11- Ocorrendo o cumprimento de todo o processo de julgamento da licitação poderá ocorrer
a divulgação do resultado na própria ata mencionada no item 2.6 deste Adendo.
CAPÍTULO II - ANÁLISE DE DOCUMENTOS E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
1- A análise dos documentos será baseada nas considerações seguintes:
1.1-Qualquer documento que estiver incompleto ou ilegível, com rasuras ou borrões ou data
vencida será considerado nulo e sem validade.
1.2-Não serão aceitos protocolos em substituição a documentação.
2- As propostas comerciais serão julgadas somente com base nos preços propostos,
observando-se os prazos permitidos pelo Município.
Página 12 de 46
ZAPMTComprasLicitacoesIMUNICÍPIO 20124TOMADA DE PREÇOSNTp188 Ampliação e Reforma do Posto de Saúde da
Vila Industrial.doc - Dalane
“8
MUNICÍPIO DE TOLEDO
ESTADO DO PARANÁ o - E)
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
Rua Raimundo Leonardi, nº. 1586 — Centro — CEP 85.900-110
Fone: (45) 3055-8820 3055 8819 — Fax (45) 3378 1704 — e-mail: licitacao(Dtoledo.pr.gov.br
2.1- São de caráter restritivo e eliminatório às empresas, o não atendimento das condições de
participação constantes do Adendo 2 e falta de documentos completos relacionados no
Adendo 3.
3- Será considerada a melhor proposta para o Município e vencedora desta fase da licitação, a
empresa que apresentar o MENOR PREÇO GLOBAL.
3.1- Em caso de empate de propostas a Comissão Permanente de Licitação procederá a
sorteio.
Página 13 de 46
ZAPMNComprasLicitacoesIMUNICÍPIO 20121TOMADA DE PREÇOSYp188 Ampliação e Reforma do Posto de Saúde da
Vila Industrial.doc - Daiane
MUNICÍPIO DE TOLEDO
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
Rua Raimundo Leonardi, nº. 1586 — Centro — CEP 85.900-110
Fone: (45) 3055-8820 3055 8819 — Fax (45) 3378 1704 — e-mail: licitacaodBtoledo.pr.gov.br
ADENDO 5
PROCEDIMENTOS GERAIS PARA A LICITAÇÃO E EXECUÇÃO DA OBRA
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 188/2012
CAPÍTULO I - PROCEDIMENTOS GERAIS PARA A LICITAÇÃO
1- A Comissão Permanente de Licitação tem autonomia para resolver todos os casos omissos,
interpretar e dirimir dúvidas que porventura possam surgir, bem como, aceitar ou não
qualquer interpretação por parte dos concorrentes, sendo que o não atendimento a qualquer
solicitação da mesma ensejará a sumária rejeição do participante.
2- A Comissão Permanente de Licitação, a seu exclusivo critério, poderá a qualquer momento
solicitar de qualquer proponente, esclarecimentos sobre documentos de participação, todavia
não será admitido às empresas concorrentes qualquer complementação ou substituição de
documentos.
3- O Município reserva-se o direito de anular e/ou revogar a presente licitação, em qualquer
período, por conveniência administrativa, sem que aos interessados caiba qualquer
indenização ou reclamação de qualquer espécie.
4- Em caso de se apresentar apenas uma concorrente a Comissão Permanente de Licitação
5- Quaisquer informações, esclarecimentos ou dados fornecidos verbalmente ou por telefone,
por servidores públicos do Município, inclusive membros da Comissão Permanente de
Licitação, não serão considerados aceitos como argumentos para reclamações, impugnações
ou reivindicações por parte dos proponentes.
6- Quaisquer dúvidas formuladas por escrito ou alterações deste edital serão comunicadas por
escrito a todas as empresas concorrentes, o que não interfere na fruição da licitação.
6.1- Os serviços serão fiscalizados pelo Município de modo a serem satisfeitas as
especificações técnicas e o projeto.
7- Os serviços licitados serão liberados para execução mediante a assinatura do contrato,
subordinando-se às condições estabelecidas no mesmo a ser firmado entre a empresa
vencedora e o Município. /
8- Os serviços deverão ser iniciados, em até 10 (dez) dias, após a data de assinatura d.
contrato, sob pena de rescisão do mesmo.
9- Caso a empresa vencedora desista da adjudicação da obra ou serviços, antes da assinatura
do contrato, o Município, convocará pela ordem a empresa segunda colocada e terceira
colocada, ou procederá à nova licitação, ou tomará qualquer decisão que julgar conveniente.
CAPÍTULO II - PROCEDIMENTOS GERAIS PARA A EXECUÇÃO DA OBRA
1- A execução da obra deverá obedecer rigorosamente o projeto e todas as especificações
técnicas.
- Págima 14 de 46
ZAPMNComprasLicitacoesiMUNICÍPIO 20121TOMADA DE PREÇOSNTp188, Ampliação e Reforma do Pasto de Saúde da
Vila Industrial doc - Daiane
)
MUNICÍPIO DE TOLEDO
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
Rua Raimundo Leonardi, nº. 1586 — Centro — CEP 85.900-110
Fone: (45) 3055-8820 3055 8819 — Fax (45) 3378 1704 — e-mail: licitacao(itoledo.pr.gov.br
1.1- Qualquer alteração de projeto e/ou especificação somente será admitida com autorização
expressa do Município.
2- Quaisquer reparos de falhas ou de execução de serviços deverão obrigatoriamente ser feitos
pela contratada sem nenhum ônus para o Município e sem nenhuma revisão de prazos dos
cronogramas, ficando ainda, nestes casos, sujeita às penalidades previstas no contrato.
2.1- O Município não se responsabiliza por diferenças nos quantitativos da obra.
3- Os prazos dos cronogramas da obra, totais ou parciais, por unidade construtiva, deverão ser
rigorosamente cumpridos ficando a contratada sujeita as multas previstas para 0 caso.
4- Quando o atraso ocorrido for superior a 01 (um) mês, o Município se reserva ao direito de
rescindir o contrato, comunicando formalmente a contratada.
5- A empresa contratada deverá manter no local da obra um seguro, sistema de sinalização e
segurança, de acordo com as normas de segurança de trabalho.
6- A empresa contratada deverá manter na obra um projeto completo reservado ao manuseio
da fiscalização do Município de Toledo e de órgão setorial competente.
7- A empresa contratada deverá manter na obra o livro de ocorrências, o qual deverá ser
preenchido diariamente pelo encarregado da contratada e ser rubricado pelo engenheiro fiscal
do município de Toledo, quando de sua visita a obra, em separado reforma e ampliação.
8- MEDIÇÕES
8.1- Os valores que a proponente apresentar na PLANILHA DE SERVIÇOS servirão de
base para os pagamentos conforme estabelece o CRONOGRAMA FÍSICO
FINANCEIRO, o qual a empresa apresentará anexa à proposta. Portanto, as medições serão
baseadas nos serviços realizados e controladas pelo engenheiro fiscal do Município de
Toledo, devidamente acompanhadas por um representante designado pela empresa, podendo
ainda ter a participação de técnico do órgão setorial responsável, devendo ser em separado
reforma e ampliação.
8.2- O controle físico do andamento da obra será efetuado através do cronograma físico-
financeiro.
8.3- Será preenchidos o impresso “medição” em 03 (três) vias com os itens e as respectivas
quantidades que serão incluídas na fatura do mês. Os impressos serão assinados pelo fiscal do
Município de Toledo e o representante da empresa designado, permanecendo uma via com a
empreiteira, e as outras devendo ser anexadas à fatura correspondente.
9- PAGAMENTO
9.1- O Município efetuará o pagamento à empresa contratada conforme medição mensal dos
serviços; em conta bancária de titularidade da empresa fornecedora, desde que atendidas as
condições para liberação das parcelas, sendo vedada à emissão de titulos ou boletos pela
empresa contratada.
Página 15 de 46
ZAPMTComprasLicitacoesiMUNICÍPIO 20124TOMADA DE PREÇOSYFp188 Ampliação e Reforma do Posto de Saúde da
Vila Industrial.doc - Daiane
/
)
MUNICÍPIO DE TOLEDO
ESTADO DO PARANÁ .
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
Rua Raimundo Leonard, nº. 1586 — Centra — CEP 85.900-110
Fone: (45) 3055-8820 3055 8819 — Fax (45) 3378 1704 — e-mail: licitacai toledo.pr.gov.br
9.1.1 — Obriga-se a Contratada a observar para o objeto desta licitação:
9.1.1.1 - Deverá efetuar matrícula junto ao INSS/CEI;
9.1.1.2 - Para fins de retenção do ISS considera-se como base de cálculo 40% (quarenta por
cento) do valor global do contrato.
9.1.1.3 - A última medição não será inferior a 05% (cinco por cento) do valor total de
contrato;
9.1.1.4 - O pagamento da última medição será mediante a apresentação da Certidão Negativa
do INSS;
9.1.1.5 - O pagamento será efetuado mediante ao requerimento protocolado junto a
municipalidade acompanhado dos documentos previstos na Instrução Normativa nº 2/2007 —
do Sistema de Controle Interno do Município de Toledo, Anexo I, disponível no site
www.toledo.pr.gov.br/controleinterno/anexos.
9.1.1.6 - Quando da conclusão da obra será retido 05% (cinco por cento) do valor total do
contrato, até a apresentação do Termo de Recebimento Definitivo.
9.1.1.7 - Fornecer nota fiscal de prestação de serviços eletrônica para empresas sediadas no
município de Toledo, em separado reforma e ampliação.
10 - RECEBIMENTO DA OBRA
10.1- A obra será recebida por comissão especialmente designada pelo Município, cujo
recebimento deverá estar formalizado até 30 (trinta) dias após a conclusão das mesmas.
11 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
11.1- Caso a empresa proponente vencedora da licitação não execute qualquer item, total ou
parcialmente, o Município reserva-se o direito de executá-los, diretamente ou através de
terceiros, respondendo então a contratada pelos custos, através de glosas de créditos e/ou
cauções e/ou pagamentos direto ao Município.
Gabinete do Secretário de Administração do Município de Toledo, em 27 de
Julho de 2012.
MOACIR NEODI VANZZO |
O DA ADMINISTRAÇÃO
Página 16 de 46
ZAPMTComprasLicitacoesIMUNICÍPIO 20124TOMADA DE PREÇOSITp188 Ampliação e Reforma do Posto de Saúde da
Vila Industrial.doc - Daiane
q»
>
)
2
MUNICÍPIO DE TOLEDO
ESTADO DO PARANÁ º
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
Rua Raimundo Leonardi, nº. 1586 — Centro — CEP 85.900-110
Fone: (45) 3055-8820 3055 8819 — Fax (45) 3378 1704 — e-mail: licitacaofdtoledo.pr.gov.br
ADENDO 6
MODELOS PADRÕES
. Página 17 de 46
ZAPMNComprasLicitacoesIMMUNICÍPIO 20124TOMADA DE PREÇOSITp188, Ampliação e Reforma do Posto de Saúde da
Vita Industrial.doc - Daiane
MUNICÍPIO DE TOLEDO 3&
ESTADO DO PARANA ,
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES y
Rua Raimundo Leonard, nº. 1586 — Centro - CEP 85.900-110
Fone: (45) 3055-8820 3055 8819 — Fax (45) 3378 1704 -- e-mail: licitacaodBtoledo.pr.gov.br
MODELO A
CARTA CREDENCIAL PARA O REPRESENTANTE
ÀS SEÇÕES DE ABERTURA DE PROPOSTAS
Proponente Local e data
Ao Município de Toledo - PR
Assunto: execução da obra objeto da TOMADA DE PREÇOS Nº 188/2012
Designação do representante.
O abaixo assinado, +» CYRG
nº , na qualidade de responsável legal pela empresa
vem, pela presente, informar à V. Sas., que o
Sr. CIRG nº é pessoa
designada por nós para acompanhar a sessão de abertura da Documentação de Habilitação e
Proposta Comercial, bem como a assinar as atas e demais documentos dela decorrentes a que
se referir a Tomada de Preços em epígrafe.
Atenciosamente,
Assinatura e Identificação do
N Responsável Legal e da Empresa
OBS. Esta carta credencial deverá ser entregue pelo representante, ao Presidente da
Comissão Julgadora, momentos antes da abertura dos envelopes.
Página 18 de 46
ZAPMTComprasLicitacoesiMUNICÍPIO 2012/TOMADA DE PREÇOSITp188, Ampliação e Reforma do Posto de Saúde da
Vila Industrial.doc - Daiane
ESTADO DO PARANÁ .
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
Rua Raimundo Leonardi, nº. 1586 — Centro — CEP 85.900-110
Fone: (45) 3055-8820 3055 8819 — Fax (45) 3378 1704 — e-mail: licitacaoDtoledo.pr.gov.br
, L
MUNICÍPIO DE TOLEDO ás
MODELO B
DECLARAÇÃO DA CONTRATADA DE SUJEIÇÃO AO EDITAL
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 183/2012
DECLARAÇÃO
O signatário da presente, , diretor ou
representante legal, em nome da empresa , declara
concordar na íntegra, com os termos do Edital de Licitação e com todos os respectivos
documentos dela componente e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser
tomada pelo Município quanto a sua qualificação com as demais proponentes que tenham
atendido às condições estabelecidas e demonstre reais possibilidades de executar obra e
serviços, tudo de acordo com os trabalhos da Comissão Julgadora.
(Local e data)
Assinatura e Identificação do
Responsável Legal e da Empresa
Página 19 de 46
ZAPMTComprasLicitacoesiMUNICÍPIO 20124TOMADA DE PREÇOSNTp188 Ampliação e Reforma do Posto de Saúde da
Vila Industrial.doc - Daiane
r
MUNICÍPIO DE TOLEDO 10”
ESTADO DO PARANÁ .
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
Rua Raimundo Leonardi, nº. 1586 — Centro — CEP 85.900-110 '
Fone: (45) 3055-8820 3055 8819 — Fax (45) 3378 1704 — e-mail: Icitacao(toledo.pr.gov.br
MODELO €
RESUMO DA PROPOSTA
CARTA PROPOSTA
Ao Município de Toledo - PR
Ref: Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 188/2012.
Prezados Senhores
Pela presente, submetemos à apreciação de V. Sas., a nossa proposta relativa a licitação
em epígrafe, declarando que:
A) Executaremos os serviços ..referente ao lote ........ssessss » compreendendo
material e mão-de-obra, pelo preço global de:
R$ ( ), referente ao material;
R$ ( ), referente a mão-de-obra;
conforme projeto e orçamentos integrante do processo, anexo, com prazo máximo de
execução de ..... Cocereeree) dias corridos, a contar da assinatura do contrato, assumindo
inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissão que venham a ser verificados na
preparação da mesma. :
B) Declaramos que a validade desta proposta é 60 (sessenta) dias, contados a partir
da data da abertura do envelope de proposta.
C) Utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa necessárias para a
perfeita execução dos serviços, comprometendo-nos a substituir ou aumentar a quantidade dos
equipamentos e do pessoal, desde que assim o exija a fiscalização do Município de Toledo:
D) Observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou
similares, que permitam atender às recomendações e instruções da fiscalização do Município
de Toledo, assumindo desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos
trabalhos.
de de 2012.
3
Assinatura e Identificação do
Responsável Legal e da Empresa
; Página 20 de 46
ZAPMMNComprasLicitacoesiMUNICÍPIO 20124TOMADA DE PREÇOSITp188 Ampliação e Reforma do Posto de Saúde da
Vila Industrial.doc - Daiane
Z
MUNICIPIO DE TOLEDO
ESTADO DO PARANÁ .
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
Rua Raimundo Leonardi, nº. 1586 — Centro — CEP 85.900-110
Fone: (45) 3055-8820 3055 8819 — Fax (45) 3378 1704 — e-mail: licitacao(Dtoledo pr.gov.br
* Quadros Descritivos e Cronogramas Físico-Financeiros
-. PREÇO PROPOSTO -
QUANT: [PU C/BDI|]” TOTAL TPESO |
EMOLIGOESTRETIRADASRELOCAÇÕESZOREPARAÇÃOE
4 Demolição de bancada completa, incl. ratiradas de aberturas
2 | Demolição revest. cerâmico sflastro conc, c'ret e prep.da base p/receber piso novo
1.3 | Demolição paredes tijolos comuns s/reaprov. ciret
4 | Demolição revest. azulejos ciret
5 | Retirada de Portas em madeira e batentes cfret.p/depósito da Prefeitura
8
rá
8
9
1
1
Retirada de esquadrias metálicas c/ret.p/depósito da Prefeitura
Fechamento de pontos inutilizados de hidráulica c/ffechamento dos pontos
Retirada luminárias, tomadas/interrupt 2"x4" cifech. pt c/ esp
Retirada de bancada de granito com reaproveitamento
1.10 | Relocação das luminárias existentes
1.11 | Relocação de esquadrias metálicas, cAubrificação (janelas)
1.12 | Retirada de esquadrias metálicas com reaproveitamento (portas)
143 | Preparação da base p/assentar pastilhas/azulejos em paredes existentes,
1.14 | Relocação de Portas de madeira (retirada
q
1.
4.
1.
1.
1
e coloca ão)
pe
“2: | PAREDES; PAINEIS E TETOS: buiçã
21 Aly. tij(9x14x19) 9em arg .mista(1:4+130Kg cim/m3) - incl.lat.da rampa
2.2 Chapco parede intextAaje, arg cim/areia, traço1:3, e=5mm
2.3 | Emboço parede intextfaje, arg mista, e=20mm
24 | Verga de concreto p/ alvenaria c/ e=10cm h=10cm
2.5 | Revest. azulejo branco 20x20cm ass. cf cim. colante h=1,83m .
2.6 |Repintpar.intfextlajess - látex acril.1º 2dmão ou qtas demãos forem nebessária p/um serviço de 1º. (Suvinil, Coral
ou S.Williams) - incl.rasp., lixamento e sela trincas onde necessário.
2.7 | Forro de PVC I=10cm com frisos longitudinais, entarugamento fixado nas paredes e estruturados em perfis de aço
galvanizado, com pendural (Esp.100cm) e estrutura de fixação transversais (perp. ao forro - esp. 7O0cm) c/
contraventamento (Paral. ao forro) - cor branca, conforme projeto
28 | Divisória tipo naval c/ rodapé simples, conf. projeto
2.9 | Pastilha cer. 10 x 10cm, colo da. : Linha Ibérica, €
2.114,80
401,20
>
Página 21 de 4 O)
« ZAPMNComprasLicitacoesiMUNICÍPIO 20124TOMADA DE PREÇOSITp188 Ampliação e Reforma do Posto de Saúde da Vila Industrial.doc - Daiane PE
r
MUNICÍPIO DE TOLEDO
ESTADO DO PARANÁ . º
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
Rua Raimundo Leonardi, nº. 1586 — Centro — CEP 85.900-110
Fone: (45) 3055-8820 3055 8819 — Fax (45) 3378 1704 — e-mail: licitaçao toledo .pr,gov.br
“PISOS * INTERNO E EXTERNO”
PISO INTERNO
Cer. PI4 liso 1º 40x40cm, fixada arg. colante + rej
5.278,81
PISO EXTERNO
3.2.1 | Aterro apiloado (manual), camadas 20cm
126,44
3.2.2 | Lastro pedra brita apiloada (manual), e= 3cm
67,19
Piso de concreto e=5,00cm, impermeabilizado, alisado c/ desemp.de madeira - cjuntas plásticas em quadros
| 2,00x2,00m - rampas e calçadas
636,25
3.2.4
Látex acril. 2Zdmão em ciment. alisado - em todo piso externo
1.330,88
3.2.5
45,00
| ESQUADRIAS E'ABERTURAS::
BTOTAL!]::
7.484,57 6,69
C4A
, METÁLICAS
4.4.1 | Porta da correr - chapa dobrada + zarção - conf. padrão existente (180x280)cm - completa 1,585,58
4.4.2 | Vidro transparente 3mm 216,72
41.3 | Pintura esmalte sint. 2dmão em esquadria ferro 50,40
4.1.4 | Repintura esmalte sint. 2dmão em esquadria ferro - incl.porta do dep.de resíduos 680,94.
4.2 | MADEIRAS
4.2.1 | Pta. chap. ftaúbat* 90x210cm - vta/ex14cm/dobrç.- inclbar.puxadoras e placa met. de 40cm na base da porta. 992,00
Conf. projeto
4.2.2 | Pta. chap. Itaúba1º de correr - 90x210cm - vta/cx1 4emídobrç. 403,00 q
4.2.3 | Porta p/ divisória tipo naval 90x210cm 402,16
Raspagem e lixamento pintura velha óleo/esmalte 300,32
Esmalte sintét. esquad mad 2 demão fundo nivelador (novas & exist.) 879,11
Fura pfporta de correr - Bico de Papagaio S/acabamento inox 58,50
ERR ROSE PE 5.568,73 | 4,98
“| COBERTURAS ACABAMENTOS ES a a
Repintura esmaito sint. 2dmão na estrut. da passarela e na do telhado do HALL - proj.horiz. 236,15.
Cobertura em estrutura de aço com telha fibrocimento 6mm - completa 938,40
Calha platibanda chapa fg" nº26, corte 50cm
E 243,20
E Rufo chapa f*gº nº26, corte 50cm 209,50
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
1.627,25.
ÁGUA FRIA
Joelho 45º PVC rig, sold, marrom, (2 25mm (3/4")
5,79
Tubo PVC rig. soldável, marrom, 225mm (3/4")
138,00
Joelho 90º PVC rig, sold, marrom, & 25mm (3/4º)
ud
m
pç
18,60
( ZAPMNComprasticitacoesIMUNICÍPIO 20121TOMADA DE PREÇOSITp188 Ampliação e Reforma do Posto de Saúde da Vila Industrial.doc - Daiane
Página 22 de 4 ê
MUNICÍPIO DE TOLEDO
ESTADO DO PARANÁ o.
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
Rua Raimundo Leonardi, nº. 1586 — Centro — CEP 85.900-140
Fone: (45) 3055-8820 3055 8819 — Fax (45) 3378 1704 -- e-mail: licitacao (toledo, pr.gov.br
Joelho 90º "Azul" 25mm 9,00 4,90 44,10
Te 90º PVC rig, soldável, marrom, 2 25mm (3/4") 5,00 = 8,00: 40,00
Adaptador sold pfregistro curto marrom 25mm 6,00 + 2540: 14,40
| Registro de Gaveta com canopla, 220mm (3/4") | 3,00 51,60. :: 154,80
EsGoTO E
Bucha redução longa PVC esg (950x40mm, junta sold. 1,00 4,20 4,20
Tubo de PVC esgoto 2 100mm, com junta soldável 22,00 — 18,40 - 404,80
Tubo de PVC esgoto 2 50mm, com junta soidável 13,00 1,40: - 148,20
6.2.4 | Tubo de PVC esgoto 2 40mm, com junta soldável 12,00 780 | 93,60
Junção simples PVC esgoto 250mm . 1,00 14,0 14,70
Junção simples PVC esgoto DN40mm, com bolsas lisas pç | 1,00 13,20 13,20 +
Joelho 45º PVC esg 40mm, com bolsas lisas 1,00 7,50 7,50
Joelho 45º PVC esgoto 2100mm, com junta sotdável 2,00 17,66 - 35,32
| 6.2.9 | Joelho 45º PVC esgoto (3 50mm, com junta soldável 2,00 8,50: 17,00
Joelho 90º PVC esgoto (9100mm, com junta soldável 2,00 16,90. 33,80
Joelho 90º PVC esgoto 2 50mm, com junta soldável 2,00 2440 48,20
Joelho 90º PVC esq 440mm, com bolsas lisas 16,00 4,30: 68,80
Te 90º PVC esg 940mm, com bolsas lisas 1,00 815 8,15
Cx sifon, PVC 9100x100x50mm c/ tp red. cromada pg 2,00 25,30 50,60
Cx alv. 60x60x 60cm, fundo CS; tampa CA 3,00 174,44 523,32
LOUÇAS, METAIS, TAMPOS E EQUIPAMENTOS
Lavat. louça beca cicol. incl. acessórios tipo A - s/torneira 3,00 165,20- 495,60
Bacia sifon.louça bca c/cx acopl, completa - incl.exec.o sócolo de h=5,0cm 2,00 268,80 537,60
Bancada e Tampo de granito cinza andorinha e=2cm - L=50cm, acabamento polido e bordas arredondadas,
pingadeiras e rodapias h=5cm, com aberturas para lavatórios embutidos (louças/inox) e sem aberturas, com apoios
com mãos francesas metálicas. ' '
Cuba louça p/ tampo granito + furofixivalvisifão
1.017,00
Espelhos 3mm - c/paraf. niquelados e 02 suport. met. niquelados para giro. nas laterais- (45x60)cm - (1.S.D.F.) - 756,00
clincl,de 10º
.3.6 | Torneira metálica cromada para lavatório 3/4" 560,00
Barra de apoio L=90cm, BWC p/ deficientes - aço c/pintura em epóxi - incl. acessórios de fix, 515,60
| 6.3.8 | Suporte (barra) de Apoio pAlavatório sm aço inox incl.mão francesa 840,00
É pá! rears ; ER 7.273,93): | 6,51
FEETi os INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
7.4 | ALIMENTAÇÃO
71.1 | Entrada enem. pdr.COPEL cisaída subterr.bif. 5OA
Disjuntor termomagnétiço monofásico 10A em quadro
74.3 | Disjuntor termomagnético monofásico 134 em quadro
74.4 | Disjuntor termomagnético monofásico 164 em quadro
745 | Disjuntor termomagnético monofásico 20A em quadro
Página 23 de 46
ro
EEN
q ZAEMTICompras ioitacoesIMUNICÍPIO 201421TOMADA DE PREÇOSATp188 Ampliação e Reforma do Posto de Saúde da Vita industrial.doc - Daiane
z
MUNICÍPIO DE TOLEDO
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
Rua Raimundo Leonardi, nº. 1586 — Centro - CEP 85.900-110
Fone: (45) 3055-8820 3055 8819 — Fax (45) 3378 1704 — e-mail: licitacaoBtoledo pr.gov.br
Disjuntor termomagnético monofásico 25A em quadro ud 1,00 12,88» 12,88
Disjuntor termomagnético bifásico 10A em quadro ud 2,00 - 44,50 89,00
Disjuntor termomagnético bifásico 35A em quadro ud 1,00 44,50 44,50
Disjuntor termomagnético trifásico 40A em quadro ud 2,00 : 58; 111,26
Disjuntor termomagnético trifásico 50A em quadro ud 2,00 111,40
Cx pass.alv.cito CA, fundo Sem brita 30x30x 30cm ud 7,00 483,00
Cabo cobre c/ isolamento em PVC 1kV, 4=10,0mm2 m 180,00 1.191,60
Cabo cobre c/ isolamento em PVC 1kV, &=16,0mm2 m 150,00 1.290,00
Eleiroduto PVC flexível 1.1/2" m 60,00 156,00
Eletroduto PVC flexível 2" m 2,00 7,04
QD p/ até 16 espaços, embut, alven., s/ barramento p 2,00 303,80
DISTRIBUIÇÃO
Pto tomada c/ tom.2P+T'eletroduto 3/4"/cx/condutor - placas em termoplástico polido auto-extinguível cor branca,| cj 14,00 1.195,46
com sistema de encaixe rápido da sobre-plaça (certificada pelo INMETRO) - COMPLETO
Pto tomada c/ tom.2P+T/eletroduto 3/4"/ex/condutor na piso - placas em termoplástico polido auto-extinguível cor| cj 2,00 174,20
branca, com sistema de encaixe rápido da sobre-placa (certificada pelo INMETRO) - COMPLETO do
Pto interrupt. 1Ts/eletroduto 3/4"/ex/condutor - placas em termoplástico polido auto-extinguível cor branca, com | cj 2,00 141,00
sistema de encaixe rápido da sobre-placa (certificada pelo INMETRO) - COMPLETO
Pto interrupt. 2Ts/eletroduto 3/4/exicondutor - placas em termoplástico polido auto-extinguível cor branca, com | cj 1,00 78,00
sistema de encaixe rápido da sobre-placa (certificada pelo INMETRO) - COMPLETO
Conjunto c/ 1 interrupt. 1Tsimples e 1 tomada universal 2P+T/eletroduto 3/4"/cx/condutor - placas em termopiástico | cj 4,00 408,40
polido auto-extinguível cor branca, com sistema de encaixe rápido da sobre-placa (certificada pelo INMETRO) -
COMPLETO
Luminária fluor. sobrepor tipo D 2x40W - 120cm
1.358,00
Luminária bocal PVC tipo plafon com lâmpada incand 100W 127V - Completa
7.3 |INST.TELEFÔNICAS E LÓGICA
7.3.1 | Canaleta PVC - 40x15mm - inclacessórios de fixação - aparente - Obs.:colocada com orientação do setor de
inform.da prefeitura
98,16
574,56
328,00
| Cj Tomada telefone 4P + RJ11 citampa pfedult 23/4” - completa
3.3 | Cabo telefônico tipo CCE-2P
73.4 Quadro de distrib. TELEBRAS, Nº 4 e Central Telefônica
2
7.3.5 | Quadro Geral TELEBRAS, Nº 4
7.3.6 | Caixa de passagem de sobrepor no teto
Hi 116,49
END)
Mini rack ge com porta de vidro
FI PREVENÇAOICONTRAINCENDIOSS SDS
ODE TO s03, 7777] 9,48
Extintor pó químico 4Kg incl.chp + pintura lemaro.
92,32
EE
- 175,30
308,40
18350 —
8.2 | Central autônoma de iluminação de eme ia 120 minutos - cfindi
5 Ei
N ZAPMNComprasLIcitacoesIMUNICÍPIO 20124TOMADA DE PREÇOSNTp188 Ampliação e Reforma do Posto de Saúde da Vila Industrial doc - Dalane
335,00
—518,50
Página 24 de 46 a
MUNICÍPIO DE TOLEDO
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
Rua Raimundo Leonardi, nº. 1586 — Centro - CEP 85.900-110
Fone: (45) 3055-8820 3055 8819 — Fax (45) 3378 1704 — e-mail: ticitacao(Dtoledo,pr.gov,br
SERVIÇOS FINAIS - DIVERSOS:
Exaustor elétrico de teto - bivolt 925cm - 1/á0hp - 1500rpm - incl.furo na laje e acabamentos —. [o
1,00 160,00 160,00
Limpeza geral da obra
75,00
75,00 -
E 235,007* 0,21
INSTALAÇÕES PRELIMINARES:
Placa de obra com dimensões -2,00x1,| 00m é em m chapa metálica com adesivo informativo, conforme especificado no m
manual do OGU
Locação da obra
:552:] ESTRUTURA EM C.A:
2.14 [INFRAESTRUTURA
21.1 |Estacas
2.1.1.1 | Perf.em terra c/iferramenta manual até h=ôm (925cm m 46,00
2.1.1.2 | Estaca man.25cm C.A.15,0MPA tpo"C" + 20 Kg CAS0/m3 m 46,00
21.2 | Blocos clesperas de Pilares
2.1.2.1 | Escavação manual valas, solo seco até h=2,00m mê 1,50
2.1.2.2 | Lastro de brita m 0,08
2.1.2.3 | G.A.20mpa píbloco ciforma, prep. c/beton e lanç. mê 0,97
2.1.3 | Vigas Baldrames
2.1.3.1 | Escavação manual valas, solo seco até h=2,00m m 17 44,12
2.1.3.2 | Lastro de brita mê | 0,90 74,70
2.1.3.3 | C.A.25mpa píbald ciforma, prep. c/beton e lanç. m 1, [1.06 2.014,00
2.1.3.4 | Imperm. viga bald. 1/2 vez c/hidroasfalto 2 demãos m | 29,84 66,94
2.2 | SUPRAESTRUTURA
2.2.1 |Pilares
2.2.1.1 | C.A.25mpa pipilar cÃorma, prep. c/beton 6 lanç. m? 1,67 3.573,80
2.2.2 |Vigas
22.21 | C.A25mpa piviga ciforma, prep. c/beton e lanç. mi 1,83
2.2.3 | Lajes
Liprémoid forro trees Bem capa 4cm,sc=0,1t'm2 - incl.aço O ABkg/mê -Ílales, formas, escor. e conc.) - completa | mi 34,92
po tao : ERR RESETE Rb BS e UBTOTAL:| E: a
PAREDES/PAINEIS ETETOS
3.1 [AW. ti (9x14x19) 9cm argmista(1:4+130Kg cimimã) - incl lat.da rampa Im | 0800
| 3.2 | Chapco parede int'extlale, arg cim/areia, traço1:3, e=5mm mê 196,00
ZAPMTComprasLicitacossIMUNICÍPIO 201 21TOMADA DE PREÇOSATp188 Ampliação e Reforma do Posto de Saúde da Vila Industriat. doc - Dalane
Página 25 de ke)
r
MUNICIPIO DE TOLEDO
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
Rua Raimundo Leonardt, nº. 1586 — Centro — CEP 85.900-110
Fone: (45) 3055-8820 3055 8819 - Fax (45) 3378 1704 — e-mail: llcitacao(Dtoledo.pr.gov.br
Emboço parede int'extlaje, arg mista, e=20mm mt 168,30 15,55 2.617,07
Verga de concreto p/ alvenaria c/ e=10cm h=10cm m 14,30 34,00 486,20
Revest. azulejo branco 20x20cm ass. c/ cim. colante - h=1,63m mê 16,87 36,00 607,32
Massa acril. tdmãa tetos e par. ext./int. sobre rev. novo mê 255,77 |-:.6,90 1.764,81.
Pintura Nova - TETO E PAREDE INTERNA/EXTERNA - látex acril.1º 2dmão ou qtas demãos forem necessária | mi 255,77 * 9,15 2.340,30
p/um serviço de 1º, (Suvinil, Coral ou S.Williams, =
Oculo de granito cinza andorinha e=2cm - (40x80)em, acabamento polido e bordas arredondadas - colocado mê 0,32 135,00 43,20
[ssh Pastilha cer. 10 x 10cm colocada. Ref.: Linha a Ibérica Cor Água - Strufaldi mê 6,12 83:10 386,17
ea rn am
13.341,07. 11,93
PISOS + INTERNO E: EXTERNO =! 7.5:
PISO INTERNO
41.1 | Corte e Aterro apiloado mec./ manual (sapo), camadas de e=20cm, umidade ideal, material reaproveitado mê 40,00 3,80
41.2 | Lastro pedra brita apiloada (manual), e= 3cm - me 33,20 |. 2,64
4.1.3 | Concreto não estrut, pÃastro, c/aditivo imperm.- e=4,0cm m? 33,20
4.1.4 | Regulariz. piso c/ arg cim/areia, traço 1:4, e=2cm (piso novo) m 33,20
4.1.5 | Cer, Pl4 liso 1º 40x40cm, fixada arg.colante + rej m 33,20
4.2 PISO EXTERNO
4.2.1 | Aterro apiloado (manual), camadas 20cm mt 0,92
4.2.2 | Lastro pedra brita apiloada (manual), e= 3cm m 4,60
4.2.3 |Piso de concreto 6=4,00cm, impermeabllizado, alisado c/ desemp.de madeira - cjuntas plásticas em quadros | mi 4,80 115,00
2,00x2,00m - rampas e cal adas
2,6704840] 2,39
“1/5: - | ESQUADRIAS E ABERTURAS: SE ads Es ê ! e np ERR
51 Metálicas : nã,
5.1.1 | Jla ferro Maxim-ar - chapa dobrada + zarcão - conf.padrão existente (200x100)Jcm mê 4,00 1.040,00
5.1.2 | Vidro trasparente 3mm me 4,00 172,00
5.1.3 | Pintura esmalte sint. 2dmão em esquadria ferro (janelas e porta) mê 11,78
5.1.4 | Colocação de porta metálica existente ud 1,00
; Madeiras
Pta. chap. Itaúbal” 90x210cm - vta/cx14cm/dobrç., incl fechadura
Raspagem e lixamento pintura velha óleo/esmalte
Esmalte sintét. esquad mad 2 demão fundo nivelador
Colocação de porta de 2 madeira existente
cj 2,00
3,78
Estrut. mad. pontalet (pa saredellaje pftelha FCfalum
81 1.345,94
Cobertura citelha FC ond.6mm (plano coberto), isento de amianto - conforme projeto mê 1.011,40
6.3 | Cumesira universal, de telha FC ondulada - isento de amlanto [Im ] 8384
Página 26 de 46
( ZAPMNComprasticitacossiMUNICÍPIO 2012/TOMADA DE PREÇOSATp188 Ampliação e Reforma do Posto de Saúde da Vila Industrial.doc - Dalane . D
—
Z
MUNICÍPIO DE TOLEDO
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
Rua Raimundo Leonardi, nº. 1586 — Centro — CEP 85.900-110
Fone: (45) 3055-8820 3055 8819 — Fax (45) 3378 1704 — e-mall: licitacaoMtoledo.pr.gov.br
6.4 | Calha platibanda chapa fºq” nº26, corte 50cm - conf. existente incl.inir c/a existente m 7,20 30,40. 218,88
6.5 | Rufo cipingadeira chapa fg” nº26, corte 35cm [| m | 1860 |..:20,95:.- 389,67
. Contra rufo chapa f'qº nº26, corte 45cm — Err : 580,88
piu 21,20 |5:27,40=:|
7.
Rede de água - estender da existente
7.1.2 | Joelho 45º PVC ríg, sold, marrom, & 25mm (3/4" |
Tubo PVC rig. soldável, marrom, Z25mm (3/4" |
Joelho 90º PVC rig, sold, marrom, (9 25mm (3/4") |
7.1.5 | Joelho 90º "Azul" 25mm
7.1.6 | Te 90º PVC rig, soldável, marrom, 2 25mm (3/4)
7.1.7 | Adaptador sold piregistro curto marrom 25mm
7.1.8 | Registro de Gaveta com canoplia, 220mm (3/4")
7.1.9. | Tubo PCV rig. soldável, marrom, 932mm (t”
7.140 | Te 90º PVC rig, soldável, marrom, (2 32mm (1º)
. Bucha red.curta PVC rig, sold, marrom 9232x25mm
ud
ud
m
pç
pç
Pç
Pç
Pç
p
nm
ESGOTO [Do
Tubo de PVC esgoto 2 100mm, com junta soldável [m
=
[e
pç
Pç
pç
4
ud
ud
Tubo de PVC esgoto 3 40mm, com junta soldável
Junçao simples PVC esgoto (3 50mm
Joelho 45º PVC esg 940mm,com bolsas lisas
Joelho 45º PVC esgoto 3 50mm, com junta soldável.
Joelho 90º PVC esgoto 44 50mm, com junta soldável.
Joelho 90º PVC esg 240mm, com bolsas lisas
Cx sifon. PVC 21400x100x50mm c/ tp red. cromada
Cx de gordura alv. 50x50x50cm, c/ fundo e tp em CA
Cx de inspeção alv. 50x50x50cm, c/ fundo e tp em CA
LOUÇAS, METAIS, TAMPOS E EQUIPAMENTOS
Bancada e Tampo de granito cinza andorinha e=2cm - L=50cm, acabamento polida e bordas arredondadas, | m
pingadeiras e rodapias h=5cm, com aberturas para lavatórios embutidos (louças/inox) e sem aberturas, com apoios
com mãos francesas metálicas.
Cuba inox sp p/ tampo granito + furofixvalvisifão ci
Tomeira de compacta metálica de bica móvel - cromada de parede de 1ºqualidade (Ref.:Deca, Docol ou Fabrimar) -| pç
copalexp.'esterilização
Tanque louça branca c/ coluna, completo cj
Colocação de bancada de granito existente ud
Página 27 de 46
K ZAPMNComprasLicitacoesIMUNICÍPIO 20124TOMADA DE PREÇOSITp188 Ampliação e Reforma do Posto de Saúde da Vila Industrial.doc - Daiane 3
)
A
r
MUNICÍPIO DE TOLEDO
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
Rua Raimundo Leonardi, nº. 1586 — Centro — CEP 85.900-110
Fone: (45) 3055-8820 3055 8819 — Fax (45) 3378 1704 — e-mail: licitacaofdtoledo, pr.gov,br
AGUAS PLUVIAIS
Tubo de PVC esgoto 3 100mm, com junta soldável
Tube de PVC esgoto 3 150mm, com junta soldável
Joelho 90º PVC esgoto 13100mm, com junta soldável.
Ex alv. 80x60x + S0em, fundo Cs, tampa GA - Aqua Pluvial/E: oto
INSTALAÇÕES-ELETRICAS *
DISTRIBUIÇÃO
Pto tomada c/ tom.2P+T/eletroduto 3/4*ex!condutor - placas em termoplástico polido auto-extinguível cor branca, | cj 19,00
com sistema de encaixe rápido da sobre-plaça (certificada pelo INMETRO) - COMPLETO
Pto interrupt. 1Ts/eletroduto 3/4"/cx/condutor - placas em termoplástico polido auto-extinguível cor branca, com | cj 3,00
sistema de encaixe rápido da sobre-placa (certificada pelo INMETRO) - COMPLETO
Pto Interrupt. paralelo 1T'sfeletroduto 3/4"/ex/condutor - placas em termoplástico polido auto-extingulvel cor branca, | cj 4,00
com sistema de encaixe rápido da sobre-placa (certificada pelo INMETRO) - COMPLETO
| Luminária fluor. sobrepor tipo D 2x40W - 120cm
1.622,41
211,50
331,80
814,80
=| PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS
Extintor pó químico 4Kg incl.chp + pintura demarc.
Extintor gás carb. 4Kg incl.chp + pintura demarc.
Central autônoma de Iuminação, de emergência 120 minutos — cfindicação de "SAIDA"
Ki VIÇOSFINAIS DIVERSOS E Pap sap pie Ang
EI Central de Ar comprimido com ramal até o ponto existente - incl. acessório e conexões - cont. proj jeto - Completo
10.2 | Central de GLP para 01 butijão de 13 kg - com ramal em cobre ou FG até o fogão, incl. acessório e conexões -
conforme projeto - Completo -
So E
or 00
VALOR ESTIMADO DO MATERIAL Do 67.082,98
VALOR ESTIMADO DA MÃO-DE-OBRA 44.721,99
Toledo
rsextaitorraW2?-de julho de;2012
Página 28 de
ZAPMTComprasLicltacoesiMUNICÍPIO 20121TOMADA DE PREÇOSITp188 Ampliação e Reforma do Posto de Saúde da Vila Industrial.doc - Dalane LS
No
MUNICÍPIO DE TOLEDO
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
Rua Ralmundo Leonardi, nº. 1586 — Centro — CEP 85,900-110
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA INDUSTRIAL
Local: R.Sto.Ângelo c/ 13 de Abril - L 450 - Q 511 - V.Industrial - Toledo
PROPONENTE:
DISCRIMINAÇÃO
PAREDES, PAINEIS E TETOS
PISOS - INTERNO E EXTERNO
EM INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
INSTALAÇÕES ELETRICAS
E PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS
SERVIÇOS FINAIS - DIVERSOS
Página 29 de46 om.
( ZAPMNComprasLIcitacoesiMUNICÍPIO 20121TOMADA DE PREÇOSITp188. Ampliação e Reforma do Posto de Saúde da Vila Industrial.doc - Daiane
o
r
MUNICÍPIO DE TOLEDO
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
Rua Raimundo Leonardi, nº. 1586 — Centro - CEP 85.900-110
Fone: (45) 3055-8820 3055 8819 — Fax (45) 3378 1704 — e-mail: licitacao(Dtol r,
v.Dr
Página 30 de 46
ZAPMNComprasLicitacoesiMUNICÍPIO 20121TOMADA DE PREÇOSITp1 88 Ampliação e Reforma do Posto de Saúde da Vila Industrial.doc - Dalane
N-
9%
r
MUNICÍPIO DE TOLEDO
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
Rua Raimundo Leonardi, nº. 1586 — Centro — CEP 85.900-110
Fone: (45) 3055-8820 3055 8819 — Fax (45) 3378 1704 — e-mail licitacao(Btoledo.pr.gov.br
MODELO D
MINUTA DE CONTRATO N.º 12012
Contrato de empreitada, que entre si celebram o MUNICÍPIO DE
TOLEDO e a empresa » na forma abaixo.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TOLEDO, Estado do Paraná,
pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Raimundo
Leonardi nº 1586, inscrito no CNPJ sob nº 76.205.806/0001-88, neste
ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JOSE
CARLOS SCHIAVINATO, residente e domiciliado nesta cidade,
portador da CIRG nº 915.456-6 e inscrito no CPF/MF sob nº
276.960.909-25, e pelo
CONTRATADA: » pessoa jurídica de direito
privado, com sede à Rua nº , Bairro , CEP o,
telefone: , na cidade de , Estado ,
inscrito no CNPJ/MF sob nº Inscrição Estadual nº
, Inscrição MunicipalISS nº , neste ato
representada pelo Sr. » residente e domiciliado » portador
da CUYRG nº e do CPF/MF nº
CLÁUSULA I- DO OBJETO
Execução Global (material e mão de obra) dos serviços de Reforma /
e Ampliação do Posto de Saúde da Vila Industrial, situado na Rua Santo Angelo, esquina
com Rua 13 de Abril, Lote 450, Quadra 511, Vila Industrial, neste Município de Toledo -
PR. Conforme orçamento, cronograma físico financeiro e projetos, anexos ao processo
licitatório.
CLÁUSULA II - DA DOCUMENTAÇÃO LEGAL
Ficam integrados a este contrato, independentemente de transcrição os
seguintes documentos cujos teores são de conhecimento da contratada: os atos convocatórios
da licitação, projetos, especificações e memoriais, proposta da licitante, pareceres e
julgamento, legislação pertinente à espécie, instruções para fiscalização de obras e informes, /
tudo com fundamento na Lei 8.666/93 e de acordo com as conclusões do edital de Tomad
de Preços nº 188/2012, aplicando-se ainda, os princípios inerentes aos contratos
administrativos.
Parágrafo Primeiro
As normas que regem o presente contrato são as de direito público,
suplementados pelas de direito privado, prevalecendo, portanto, o interesse público sobre o
interesse privado, de acordo com a legislação pertinente, independentemente de estar citada
neste contrato.
Parágrafo Segundo
Serão incorporadas a este contrato, mediante termos aditivos,
quaisquer modificações que venham ser necessárias durante a sua vigência, decorrentes das
obrigações assumidas pela contratada, alterações nos projetos, especificações, prazos ou
normas gerais de serviços do contratante.
Página 31 de 46
ZAPMTIComprasLicitacoesIMUNICÍPIO 20121TOMADA DE PREÇOSYTp188, Ampliação e Reforma do Posto de Saúde da
Vila industrial.doc - Daiane
MUNICÍPIO DE TOLEDO sm
ESTADO DO PARANÁ .
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES J
Rua Raimundo Leonardi, nº, 1586 — Centro — CEP 85.900-110
Fone: (45) 3055-8820 3055 8819 — Fax (45) 3378 1704 — e-mail: licitacan(toledo.pr.gov.br
CLÁUSULA HI - DO VALOR
O valor global inicial aprovado para execução da obra referente ao
Lote é de R$ ( ), denominado valor contratual, Este
valor está subdividido em R$ ( ) equivalente a reforma e R$
( Jequivalente a ampliação.
Parágrafo único
Os recursos para assegurarem os pagamentos deste contrato são
oriundos das seguintes dotações orçamentárias:
Reforma:
= 14.002.10.301.0035.1171.4.4.90.51.01.07; Conta 6560, Fonte 0.1.00.000000;
= 14.002.10.301.0035.1171.4.4.90.51.01.07; Conta 6560, Fonte 0.3.00.000000;
Ampliação:
= 14.002.10.301.0035.1171.4.4.90.51.01.07; Conta 6560, Fonte 0.1.00.000000;
“= 14.002.10.301.0035.1171.4.4.90.51.01.07; Conta 6560, Fonte 0.1.00.000500;
CLÁUSULA IV - DA FORMA DE PAGAMENTO
O Município efetuará o pagamento conforme medição mensal dos dos /
serviços, que será baseado no CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO apresentado
junto com a proposta, em conta bancária de titularidade da Contratada, desde que atendidas as
condições para liberação das parcelas e, em sendo a obra executada acima do previsto no
cronograma físico e financeiro, a Contratante pagará somente até o seu limite.
Parágrafo Primeiro
O faturamento deverá ser apresentado e protocolado, em duas (02)
vias (original e uma cópia), no protocolo geral do Contratante.
Parágrafo Segundo
O faturamento de cada parcela mensal deverá ser apresentado,
conforme segue, de modo a padronizar condições e forma de apresentação:
* Nota fiscal com discriminação resumida dos serviços executados, período de execução da
etapa, número da licitação e do contrato de empreitada, com observação referente à
retenção do INSS e outros dados que Julgar convenientes, sem rasura e/ou entrelinhas, e
certificada pelo engenheiro fiscal;
* Diário de obra para o período da medição;
= Planilha de medição com discriminação resumida dos serviços executados, período de
execução da etapa, número da licitação e do contrato de empreitada e outros dados que
julgar convenientes, sem rasura e/ou entrelinhas, e certificada pelo engenheiro fiscal;
= Cópia da guia de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de serviço — FGTS do
último recolhimento devido, devidamente quitada e autenticada em cartório, de
conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo para
cada obra;
= Prova do pagamento do salário dos funcionários da obra (cópia do contracheque e/ou
holerite);
Parágrafo Terceiro
A liberação da primeira parcela fica condicionada à apresentação:
“ Da guia da ART pela Contratada;
Página 32 de 46
ZAPMNComprasLicitacoesiMUNICÍPIO 20121TOMADA DE PREÇOSITp188. Ampliação e Reforma do Posto de Saúde da
Vila Industrial.doc - Daiane
MUNICÍPIO DE TOLEDO Á 12
ESTADO DO PARANÁ . o
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
Rua Raimundo Leonardi, nº, 1586 — Centro — CEP 85.900-110
Fone: (45) 3055-8820 3055 8819 — Fax (45) 3378 1704 — e-mail: licitacaoBtoledo.pr.gov.br
» Da quitação junto ao INSS, através de matrícula e/ou CND;
" Da quitação junto ao FGTS/CEF, através do CRS;
= Do recolhimento da garantia de execução e adicional, se houver;
Parágrafo Quarto
T) do Termo de Recebimento Definitivo da obra contendo assinatura do Secretário, do fiscal e
do responsável legal da empresa;
IN) de comprovante, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e energia elétrica,
sendo que tais despesas durante a execução do objeto, referentes ao consumo de água e
energia, são de inteira responsabilidade da Contratada.
Parágrafo Quinto
A Contratada deverá observar as seguintes disposições, para o objeto
deste contrato:
a) Deverá efetuar matrícula junto ao INSS/CEI;
b) Para fins de retenção do ISS considera-se como base de cálculo 40% (quarenta por cento)
do valor global do contrato.
c) A última medição não será inferior a 05% (cinco por cento) do valor total de contrato;
d) O pagamento da última medição será mediante a apresentação da Certidão Negativa do
INSS;
e) O pagamento será efetuado mediante ao requerimento protocolado junto a municipalidade
acompanhado dos documentos previstos na Instrução Normativa nº 2/2007 — do Sistema de
Controle Intemo do Município de Toledo, Anexo 1, disponível no site
www toledo.pr.gov.br/controleinterno/anexos.
£) Quando da conclusão da obra será retido 05% (cinco por cento) do valor total do contrato,
até a apresentação do Termo de Recebimento Definitivo.
g) Fornecer nota fiscal de prestação de serviços eletrônica para empresas sediadas no
município de Toledo.
CLÁUSULA V - DO INICIO DOS SERVIÇOS
Os serviços deverão ser iniciados em até 10 (dez) dias, após a data
de assinatura do presente contrato, sob pena de rescisão do mesmo.
CLÁUSULA VI - DO PRAZO DE CONCLUSÃO DOS /
SERVIÇOS E PRORROGAÇÕES
A Contratada obriga-se a entregar ao contratante a obra objeto deste
contrato inteiramente concluída no prazo máximo de 90 (noventa) dias após a assinatura do
contrato.
Parágrafo Primeiro
Este contrato tem prazo de vigência de 180 (cento e oitenta) dias
após a assinatura.
Página 33 de 46
ZAPMNComprasLicitacoesiMUNICÍPIO 20424TOMADA DE PREÇOSITp188 Ampliação e Reforma do Posto de Saúde da
Vila Industrial.doc - Daiane
MUNICÍPIO DE TOLEDO
ESTADO DO PARANÁ .
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
Rua Raimundo Leonardi, nº. 1586 — Centro — CEP 85.900-110
Fone: (45) 3055-8820 3055 8819 — Fax (45) 3378 1704 — e-mail: licitaca
Parágrafo Segundo
Somente serão admitidas alterações dos prazos, quando:
1) houver serviços em excesso que alterem as quantidades, desde que atendidas as condições
gerais deste objeto, atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e quaisquer
subsídios a obra, que estejam sob sua responsabilidade expressa;
IH) por motivos de força maior compreendendo: Greves, lockout, perturbações industriais,
guerras, atos de inimigo público, bloqueio, insurreições, epidemias, avalanches, terremotos,
- enchentes, explosões ou quaisquer outros acontecimentos semelhantes e equivalentes a estes
que fujam ao controle seguro de qualquer das partes interessadas, quais não consigam
impedir sua ocorrência, podendo ainda, o motivo de força maior ser caracterizado por
legislação, regulamentação ou atos governamentais.
Parágrafo Terceiro
Enquanto perdurar a paralisação da obra por motivo de força maior,
ficarão suspensos os deveres e responsabilidade de ambas as partes com relação a obra e
serviços contratados, não cabendo ainda a nenhuma das partes, responsabilidade pelos atrasos
e danos correspondentes ao período do motivo.
Parágrafo Quarto
Os motivos de força maior deverão ser comunicados formalmente
pelas partes e devidamente comprovados no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas
contadas da ocorrência.
Parágrafo Quinto
Caso a Contratada não execute total ou parcialmente quaisquer dos
serviços, a contratante reserva-se o direito de executá-los diretamente ou através de terceiros -
e, em ocorrendo a hipótese mencionada, a contratada responderá pelos custos, através de
glosas de créditos, e /ou cauções, e/ou pagamento direto ao Contratante.
CLÁUSULA VII - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
A Contratada obriga-se a:
D Assegurar a execução da obra, proteção e conservação dos serviços executados;
H) Executar imediatamente os reparos que se fizerem necessários nos serviços de sua
responsabilidade independentemente das penalidades cabíveis;
IN) Permitir e facilitar a fiscalização, a inspeção do local da obra, a qualquer hora, devendo
prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados por escrito, pertença seus agentes ao
contratante ou a terceiros por ele designados;
IV) Manter em todos os locais de serviço um seguro sistema de sinalização e segurança
principalmente nos de trabalho em vias públicas, de acordo com as normas de segurança do
trabalho;
V) Manter na obra um projeto completo reservado ao manuseio da fiscalização do
Contratante;
VD Colocar, também as suas expensas, placas de identificação da obra, conforme modelos
fornecidos pelo Contratante, as quais deverão ser fixadas dentro do prazo máximo de 05
(cinco) dias contados da data da ordem de serviço, sob pena de incorrer em multa de 1% (um
por cento) do valor contratual, por dia de atraso na colocação, permanecendo na obra por
prazo indeterminado;
Página 34 de 46
ZPMNComprasticitacoesIMUNICÍPIO 20121TOMADA DE PREÇOSNTp188 Ampliação e Reforma do Posto de Saúde da
Vila Industrial.doc - Daiane
MUNICÍPIO DE TOLEDO
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
Rua Raimundo Leonardi, nº. 1586 — Centro — CEP 85.900-110
Fone: (45) 3055-8820 3055 8819 — Fax (45) 3378 1704 — e-mail: licitacaoDtoledo.pr.gov.br
VII) participar à fiscalização a ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou
impedir a conclusão da obra em partes ou no todo;
VIIN manter na obra, devidamente atualizado, livro diário de ocorrência;
Parágrafo Primeiro
Correrão por conta da Contratada todas as despesas e encargos de
natureza trabalhista, previdenciária, social ou tributária, incidentes sobre os serviços e obras
objeto deste contrato.
Parágrafo Segundo
A execução de serviços aos domingos e feriados somente será
permitida com autorização prévia da fiscalização do Município.
Parágrafo Terceiro
Nos termos da Lei 2.959, de 17/11/56, a Contratada obriga-se a fazer
constar na CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social) de seus empregados que forem
trabalhar na obra objeto deste contrato, que é sua a responsabilidade pelo pagamento de todos
os direitos trabalhistas, fundiário e previdenciário.
CLÁUSULA VII - DOS MATERIAIS, MÃO-DE-OBRA E
EQUIPAMENTOS
A mão-de-obra a ser empregada nos serviços decorrentes deste
contrato será de primeira qualidade, cabendo ao Contratante, por intermédio da fiscalização,
impedir o emprego daqueles que julgar impróprios, cabendo ainda à Contratada colocar na
obra, em bom estado, o equipamento necessário na época prevista para seu funcionamento.
Parágrafo Único
A fiscalização poderá determinar a Contratada um reforço de-
equipamento ou substituição de unidades defeituosas, caso venha a constatar que o mesmo é
insuficiente para dar aos serviços o andamento previsto.
CLÁUSULA IX - DO PESSOAL DA CONTRATADA
A Contratada manterá a frente dos serviços um profissional
qualificado e credenciado, com autoridade para atuar em seu nome, representar junto a
fiscalização e resolver problemas referentes aos serviços executados.
CLÁUSULA X - DA FISCALIZAÇÃO
A fiscalização da execução dos serviços, objeto deste instrumento,
será feita pelo Contratante, através de profissionais designados pela mesma.
CLÁUSULA XI - DAS ALTERAÇÕES DE ORDEM TÉCNICA
Nenhuma alteração poderá ser feita no projeto ou nas especificações
da obra, salvo motivo imperioso, plenamente justificado pela fiscalização e previamente
autorizado, por escrito, pelo Contratante.
Parágrafo Único
Todas as dúvidas técnicas que porventura surgirem durante a execução
da obra e que, por suas características e natureza, não puderem ser desde logo solucionadas
pela fiscalização, serão dirimidos pela Contratante.
Página 35 de 46
ZAPMTComprasLicitacoesIMUNICÍPIO 20121TOMADA DE PREÇOSNTp188 Ampliação e Reforma do Posto de Saúde da
Vila Industrial.doc - Daiane
MA
y
MUNICÍPIO DE TOLEDO
ESTADO DO PARANÁ .
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
Rua Raimundo Leonardi, nº. 1586 — Centro — CEP 85.900-110
Fone: (45) 3055-8820 3055 8819 — Fax (45) 3378 1704 - e-mail: licitacaoDtoledo,pr.gov.be
CLÁUSULA XII - DA SEGURANÇA DA OBRA
A Contratada responderá pela solidez da obra, nos termos do artigo
618 do Código Civil Brasileiro, bem como pelo andamento dos serviços, podendo o
Contratante, por intermédio da fiscalização, impugná-los quando contrariarem a boa técnica
ou desobedecerem aos projetos e/ou especificações.
CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA
CONTRATADA.
A Contratada assumirá integral responsabilidade por danos causados
ao contratante ou a terceiros, decorrentes da execução dos serviços ora contratados, inclusive
as de natureza trabalhista, fiscal e previdenciária, ainda que tais reclamações sejam resultantes
de atos dos seus prepostos, ou de quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, empregados ou
afastados durante a execução dos serviços.
CLÁUSULA XIV - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
A obra será recebida por uma comissão especialmente designadas pelo
Contratante, ficando a Contratada responsável pelo bom funcionamento dos serviços
executados até o seu definitivo recebimento, exceto por danos que sejam de responsabilidade
do Contratante, sendo que o recebimento definitivo da obra deverá estar formalizado até 30
(trinta) dias após a conclusão da mesma.
Parágrafo Primeiro
A Contratante comunicará por escrito a fiscalização a conclusão da
obra, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas.
Parágrafo Segundo
O recebimento provisório não isenta a Contratada da responsabilidade
decorrente de defeitos na obra.
Parágrafo Terceiro
Após a conclusão dos serviços objeto deste contrato, ou quando
declarada a rescisão do mesmo, será procedida pela fiscalização a inspeção final de todos os
serviços executados, para verificação do integral cumprimento das obrigações contratuais e da
fiel execução dos serviços, em consonância com os projetos, especificações e documentação
contratual.
CLÁUSULA XV - DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Nos termos do Decreto Municipal nº 260 de 03 de maio de 2006 e
demais legislações pertinentes à corresponsabilidade dos agentes públicos envolvidos, firma o
presente contrato, juntamente com o Sr. Prefeito Municipal, o(a) Secretário(a) ....esceneseres
obrigando-se ao acompanhamento, execução, fiscalização, pagamento e prestação de contas,
relativas ao objeto deste contrato.
CLÁUSULA XVI - DA CAUÇÃO DE GARANTIA DE
EXECUÇÃO DA OBRA
Para assinatura do contrato a empresa vencedora deverá depositar a
título de “CAUÇÃO DE GARANTIA DE EXECUÇÃO DA OBRA”, 03% (três por cento)
do valor do contrato, para garantia do seu cumprimento integral de acordo com o artigo 56
da Lei nº 8.666/93, numa das formas a seguir:
Página 36 de 46
ZAPMTComprasLicitacoesIMUNICÍPIO 20124TOMADA DE PREÇOSYTp188 Ampliação e Reforma do Posto de Saúde da
Vila Industrial.doc - Daiane
q
VO
MUNICIPIO DE TOLEDO
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
Rua Raimundo Leonardi, nº, 1586 — Centro - CEP 85.900-110
Fone: (45) 3055-8820 3055 8819 — Fax (45) 3378 1704 — e-mail: licitacao(Btoledo.pr.gav.br
a) Cheque administrativo;
b) Fiança Bancária, acompanhado do comprovante de recolhimento do prêmio;
c) Seguro Garantia, acompanhado do comprovante de recolhimento do prêmio.
Parágrafo Primeiro
O prazo de validade nos casos de Fiança Bancária ou Seguro Garantia
deverá ser de, no mínimo, equivalente ao prazo previsto para a execução da obra, acrescido
de 30 (trinta) dias corridos.
Parágrafo Segundo
A devolução da “Caução de Garantia de Execução de Obra” será
efetuada após a emissão do “TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA”, que
dar-se-á 90 (noventa) dias após a emissão do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO
pela fiscalização da obra, desde que não se tenha constatado nenhum problema de execução
dos serviços.
Parágrafo Terceiro
No caso de inadimplemento de obrigações da Contratada e/ou rescisão
de contrato, não será devolvida a caução, a qual será apropriada pela Contratante.
CLÁUSULA XVII - DAS PENALIDADES
Ao Contratado, total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as
sanções previstas no artigo 87 da Lei nº 8.666/93, quais sejam:
a) Advertência;
b) Muita administrativa, graduável conforme a gravidade da infração, não excedendo, em seu
total, o equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, cumulável com as demais
sanções;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de "contratar com à
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e
d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação,
na forma da lei, perante a autoridade que aplicou a penalidade.
Parágrafo Primeiro
Caso a Contratada não mantenha a proposta, falhe ou fraude o
fornecimento do objeto adquirido, comporte-se de modo inidôneo, faça declaração falsa ou
cometa fraude fiscal, poderá ficar impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo
prazo de até 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,
garantindo-se seu direito prévio da citação e de ampla defesa.
Parágrafo Segundo
O Contratado reconhece o direito do Contratante rescindir o contrato
em caso de descumprimento de qualquer das cláusulas avençadas, conforme previsão do
artigo 77 da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA XVIII - DAS MULTAS
Será aplicada multa de 1% (um por cento) do valor global do
contrato por dia de atraso, quando exceder os prazos estabelecidos, sem prejuízo do disposto
Página 37 de 46
ZAPMNComprasLicitacossIMUNICÍPIO 20121TOMADA DE PREÇOSITp188, Ampliação e Reforma do Posto de Saúde da
Vila Industrial.doc - Dalane
»
MUNICÍPIO DE TOLEDO
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
Rua Raimundo Leonardi, nº. 1586 — Centro — CEP 85.900-110
Fone: (45) 3055-8820 3055 8819 — Fax (45) 3378 1704 — e-mail: licitacao(Dtoledo.pr.gov.br
na cláusula XVIII deste contrato e de eventuais perdas e danos a serem apurados, € ainda à
Contratada que:
= mostra-se negligente para com as obrigações estipuladas neste instrumento;
= não executar a obra perfeitamente de acordo com os dados técnicos especificados que lhe
forem fornecidos;
» dificultar os trabalhos da fiscalização dos serviços;
= informar inexatamente o contratante sobre os serviços contratados;
» transferir total ou parcialmente a terceiros, sem prévia autorização por escrito do
contratante, as obrigações do presente contrato, ou permitir que outros executem a obra
acobertados por sua razão social;
= incorrer em quaisquer outras omissões ou negligências não especificados nos itens
anteriores.
Parágrafo Único
A Contratada fica isenta de multa, caso o atraso seja motivado pela
contratante, por motivo de força maior (chuvas ou outros), devidamente justificado e
comprovado.
CLÁUSULA XIX- DA APLICAÇÃO DAS MULTAS
Verificado qualquer irregularidade na execução do contrato, a
Contratante notificará a Contratada acerca do ocorrido, concedendo a ela o prazo de 05
(cinco) dias úteis, para querendo apresentar defesa prévia ($ 2º, artigo 87, Lei 8.666/1993).
Parágrafo Primeiro
Decorndo o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento da
notificação, com ou sem a apresentação da defesa prévia, será julgada pela Contratante a
aplicação ou não das penalidades previstas em contrato.
Parágrafo Segundo
Da aplicação das penalidades previstas no contrato, caberá recurso à
Contratante no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da respectiva
notificação, mediante prévio recolhimento da multa, sem efeito suspensivo.
Parágrafo Terceiro
A Contratante julgará, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis,
procedente ou improcedente a penalidade imposta, devendo fundamentá-la e, se
improcedente, a importância recolhida pela Contratada será devolvida pela Contratante, no
prazo de 03 (três) dias, contados da data do julgamento.
CLÁUSULA XX — DA RESCISÃO
O Contratante se reserva ao direito de rescindir o contrato
independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem que à Contratada caiba o
direito de indenização de qualquer espécie, nos seguintes casos:
D quando a Contratada falir, pedir recuperação judicial ou extrajudicial ou for dissolvida;
Xl) quando houver inadimplência de cláusulas e condições contratuais e /ou desobediência a
determinação da fiscalização do Contratante por parte da Contratada;
NM) quando a Contratada transferir no todo ou parte o contrato sem prévia anuência do
Contratante;
Página 38 de 46
ZAPMTNComprasL icitacoesIMUNICÍPIO 20121TOMADA DE PREÇOSITp188, Ampliação e Reforma do Posto de Saúde da
Vila Industrial.doc - Dalane
JP
A)
MUNICÍPIO DE TOLEDO
ESTADO DO PARANÁ .
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
Rua Raimundo Leonardi, nº. 1586 — Centro — CEP 85.900-110
Fone: (45) 3055-8820 3055 8819 — Fax (45) 3378 1704 — e-mail: licitacao(Dtoledo .pr.gov.br
IV) quando houver atrasos dos serviços pelo prazo de 20 (vinte) dias corridos por parte da
Contratada, sem justificativa aceita.
V) nos demais casos previstos nos artigos 77 a 80, da Lei 8.666/93.
Parágrafo Primeiro
A rescisão do contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima
relacionados, implicará na apuração de perdas e danos, sem embargos da aplicação das
demais providências legais cabíveis, previstas no artigo 80, da Lei 8.666/93.
Parágrafo Segundo
O Contratante, por conveniência exclusiva, e independentemente de
cláusulas expressas, poderá rescindir o contrato desde que efetue os pagamentos devidos,
relativos ao mesmo.
Parágrafo Terceiro
O contrato poderá ser rescindido por solicitação da Contratada, no
caso do não cumprimento pelo Contratante das condições contratuais de pagamento.
Parágrafo Quarto
Declarada a rescisão do contrato, que vigorará a partir da data da sua
declaração, a Contratada se obriga expressamente, como ora o faz, a entregar a obra e/ou
produtos, não criando dificuldades de qualquer natureza. |
CLÁUSULA XXI - DO ARBITRAMENTO E FORO .
As partes Contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento
deste termo, perante o foro da Comarca de Toledo, não obstante qualquer mudança de
domicílio da Contratada que, em razão disso, é obrigada a manter um representante- com
plenos poderes para receber notificações, citação inicial e outras medidas em direito
permitidas.
CLÁUSULA XXII - DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes,
com base na legislação em vigor.
CLÁUSULA XXIII - DOS ANEXOS
Nas contratações em que se façam necessárias inclusões de quaisquer
elementos não constantes do presente, serão efetuadas em anexo -ou termos aditivos, que
integrarão o contrato para todos os fins e efeitos de direito.
CLÁUSULA XXIV - CONHECIMENTO DAS PARTES
Ao firmar este instrumento, declara a Contratada ter plena ciência de
seu conteúdo, bem como demais documentos vinculados ao presente e mencionados nas
cláusulas primeira e-segunda deste contrato de empreitada e da legislação que se aplica no
caso.
Justas e contratadas, firmam as partes este instrumento com as
testemunhas presentes ao ato, formalizado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, afim de
que produza seus efeitos legais.
Págima 39 de 46
ZAPMTComprasLicitacoesIMUNICÍPIO 20124TOMADA DE PREGOSNTPIBS À Ampliação e Reforma do Posto de Saúde da
Vila Industrial.doc - Daiane
MUNICÍPIO DE TOLEDO (2?
ESTADO DO PARANÁ .
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
Rua Raimundo Leonardi, nº. 1586 - Centro — CEP 85.900-110
Fone: (45) 3055-8820 3055 8819 — Fax (45) 3378 1704 -- e-mail: licitacao(totedo.pr.gov.br
Toledo/PR, de de 2012.
JOSÉ CARLOS SCHIAVINATO
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO/CONTRATANTE
SECRETÁRIO(A) DE... iimenste
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
Página 40 de 46
ZNPMTIComprasLicitacoesiMUNICÍPIO 20121TOMADA DE PREÇOSITp188 Ampliação e Reforma do Posto de Saúde da
Vila Industrial.doc - Daiane
, .
MUNICIPIO DE TOLEDO q 2?
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
Rua Raimundo Leonardi, nº. 1586 — Centro — CEP 85.900-110
Fone: (45) 3055-8820 3055 8819 — Fax (45) 3378 1704 — e-mail: licitacao(dtoledo.pr.gov.br
MODELO “E”
DECLARAÇÃO CONTENDO INFORMAÇÕES PARA FINS DE ASSINATURA DO
CONTRATO.
1-DA EMPRESA PROPONENTE:
Razão Social
Rua n
" Bairro CEP
Cidade .. Estado
CNPJ nº
Conta Corrente nº Agência Banco
Inscrição Estadual nº Inscrição Municipal/ISS (alvará) nº
Telefone Fax
Contador da empresa Telefone
2- DO REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO PARA ASSINATURA DO CONTRATO:
Nome
Função
Data de Nascimento Estado Civil
Escolaridade RGnº Órgão emissor
crF
Rua n
Bairro Complemento Cidade
Estado CEP Telefone
Fax Celular E-mail
Local e data f / /2012
Assinatura e Identificação do
Responsável Legal e da Empresa
. Página 41 de 46
ZNPMTComprasLicitacoesIMUNICÍPIO 201217OMADA DE PREÇOSIT p188 Ampliação e Reforma do Posto de Saúde da
Vila Industrial.doc - Daiane
r
MUNICIPIO DE TOLEDO 194
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES V
Rua Raimundo Leonardi, nº. 1586 — Centro — CEP 85.900-110
Fone: (45) 3055-8820 3055 8819 — Fax (45) 3378 1704 — e-mail: licitacao(itoledo.pr.gov.br
MODELO “F”
DECLARAÇÃO PARA FINS DO EXIGIDO PELO ARTIGO 130, DA LEI
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO
Declaramos para os devidos fins de direito que, na qualidade de
proponente do procedimento licitatório na modalidade de Tomada de Preços nº 188/2012,
não possuímos pessoas em nosso quadro societário (contrato social, estatuto social),
impedidas de contratar com o Município de-Toledo-PR nos termos do artigo 130 da Lei
Orgânica c/c com o artigo 9, $ 3º da Lei nº 8.666/93.
Toledo-PR, . de de 2012
Assinatura e Identificação do
Responsável Legal e da Empresa
. Página 42 de 46
ZAPMTNComprasLicitacoesIMUNICÍPIO 20121TOMADA DE PREÇOSITp188 Ampliação e Reforma do Posto de Saúde da
Vila Industrial.doc - Daiane
MUNICÍPIO DE TOLEDO (
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
Rua Raimundo Leonardi, nº. 1586 — Centro — CEP 85.900-110
Fone: (45) 3055-8820 3055 8819 — Fax (45) 3378 1704 — e-mail: licitaca: tedo.pr.gov.br
MODELO “G”
MODELO DE DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO INCISO
XXXNI DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
(documento obrigatório)
PROPONENTE: .. « eos eee
ENDEREÇO: ....... e eemenereeosemmmaresereeemmerrereaeeemmerereeeseemeeersssemmeeerssass
CNPJ/MEF:......cccerenenenerensnresesnenseresenenseresese FONE/FAX: (OXX........0. )
A proponente abaixo assinada, participante da licitação
modalidade de TOMADA DE PREÇOS n.º 188/2012, por seu representante credenciado,
declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e
demais legislação pertinente, que, nos termos do $ 6º do artigo 27 da Lei nº 6.544, de 22 de
novembro de 1989, encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que
se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.
RE (= RIDER de 2012.
Assinatura e Identificação do
Responsável Legal e da Empresa
Página 43 de 46 )
ZAPMTComprasiicitacoesIMUNICÍPIO 201Z1TOMADA DE PREÇOSATp188 Ampliação e Reforma do Posto de Saúde da
Vila Indusfrial.doc - Daiane
MUNICÍPIO DE TOLEDO Iê
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
Rua Raimundo Leonardi, nº, 1586 — Centro — CEP 85.900-110
Fone: (45) 3055-8820 3055 8819 —- Fax (45) 3378 1704 — e-mail: licitacaoQbtoledo.pr.ogv.br
MODELO “H”
À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE
Declaramos para os devidos fins de direito, ma qualidade de
Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade de Tomada de Preços nº 188/2012,
instaurado por este município, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar
com o Poder Público, em qualquer de suas esferas, declarando, em consequência, a
inexistência de fato superveniente e impeditivo de habilitação no certame.
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.
Ls de 0 de2012
Assinatura e identificação do responsável e
identificação da empresa (carimbo CNPJ)
] Página 44 de 46
ZAPMNComprasLicitacoesiMUNICÍPIO 20121TOMADA DE PREÇOSNTp188 Ampliação e Reforma do Posto de Saúde da
Vila Industrial.doc - Daiane
MUNICÍPIO DE TOLEDO
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
Rua Raimundo Leonardi, nº. 1586 — Centro — CEP 85.900-110
Fone: (45) 3055-8820 3055 8819 — Fax (45) 3378 1704 — e-mail: ficitacaoGDtoledo.pr.gov.br
MODELO “I”
MODELO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE MICRO
EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (NA HIPOTESE DO LICITANTE
SER UM ME OU EPP)
cecerrerearerereses (Nome. da Empresa) ....................., CNPJ/MF Nº
ceereenceereero , sediada, ..................... (Endereço Completo) ..................
Declaro(amos) para todos os fins de direito, especificamente para
participação de licitação na modalidade Tomada de Preços nº 188/2012, que estou(amos)
sob o regime de microempresa ou empresa de pequeno porte, para efeito do disposto na Lei
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.
(Local e Data) , de de 2012
Assinatura e Identificação do
Responsável Legal e da Empresa)
Página 45 de 46
ZAPMTComprasLicitacoesIMUNICÍPIO 20121TOMADA DE PREÇOSYTp188 Ampliação e Reforma do Posto de Saúde da
Vila Industrial.doc - Daiane
MUNICÍPIO DE TOLEDO
ESTADO DO PARANÁ .
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
Rua Raimundo Leonardi, nº. 1586 — Centro — CEP 85.900-110
Fone: (45) 3055-8820 3055 8819 — Fax (45) 3378 1704 — e-mail: licitacao(Btpledo.pr.gov.br
<<
À COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
TERMO DE RENÚNCIA DE DIREITO DE RECURSO
Por este Termo, e na melhor forma de direito e em especial diante do que dispõe o
. artigo 186 do Código de Processo Civil, e o artigo 109 da Lei 8.666/93, esta empresa
ereesereroeresereenraerecereneneseoernenseensase ecos csecensenencancesesaane » abaixo assinada participante da licitação
número 188/2012, na modalidade Tomada de Preços, por seu representante credenciado,
“RENUNCIA”, como renunciado tem, ao direito de recurso administrativo e ao prazo
respectivo, pela sua inabilitação ou habilitação de outros proponentes quanto a documentação,
e concordando, em consequência, com o curso do procedimento licitatório, passando-se a
abertura dos envelopes seguintes dos proponentes habilitados.
O representante da empresa, ainda declara que tem conhecimento das consequências da
renúncia e assina abaixo para que surta todos os efeitos legais.
de de 2012
Assinatura e Identificação do
Responsável Legal e
OBSERVAÇÃO:
PREENCHER EM PAPEL TIMB
Página 46 de 46
ZAPMTComprasLicitacoesMUNICÍPIO 20124TOMADA DE PREÇOSIFp188 Ampliação e Reforma do Posto de Saúde da
Vila Industrial.doc - Daiane
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Rua Raimundo Leonard, nº. 1586 — Centro — CEP 85.900-110
Fone: (45) 3055 8819 — Fax (45) 3378 1704 — email: -documentac:
PARECER JURÍDICO
PROCESSO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº. 188/2012
O presente processo de licitação nº 188/2012, na modalidade de Tomada
de Preços, do tipo menor preço, cujo objeto é seleção de propostas para contratação de
empresa para execução Global (material e mão de obra) dos serviços de Reforma e
Ampliação do Posto de Saúde da Vila Industrial, situado na Rua Santo Ângelo, esquina
com Rua 13 de Abril, Lote 450, Quadra 511, Vila Industrial, neste Município de Toledo -
PR. Conforme orçamento, cronograma físico financeiro e projetos, anexos ao processo
licitatório, foi elaborada nos termos da Lei 8.666/93, encontra-se conforme os ditames legais,
em especial no ato convocatório preparado pelo Departamento de Licitações e Contratos,
razões pelas quais somos de parecer favorável à continuação do processo licitatório devendo
ser observado ainda, a publicidade que a modalidade e/ou os recursos envolvidos determinam,
tudo nos termos do artigo 21, Lei supra.
Fica ressalvado ainda, que a aplicação dos preceitos da Lei Complementar
nº 123, de 14 de dezembro de 2006 ao presente processo licitatório, em relação à participação
das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, dá-se em função da consulta efetuada ao
Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Paraná, processo nº 33545-4/07 e a orientação
contida no Acórdão nº 13/08 — Tribunal Pleno, daquela Corte de Contas.
Toledo, 27 de Julho 2012.
TÁ
>
Nº 148, quarta-feira, 1 de agosto de 2012
Diário Oficial da União - seção 3
ASSN 1677-7069 193 o
TOMADA DE PREÇOS Nº [34/2012-PMT
OBIETO: selação para contranção do
guecção in) ra não 2) do vs a 2
Ampliação do Posto do Swúde da Vila Jndastrial, símado na Rus
Surto Ângelo, esquina com Rum 13 da Abril, Lota 450, Quadra St1,
Jia ndurtial, noto Municipio de Toledo + PR. Confouma arça-
tento, cronograma fisico E projetos, anexos so processo
licimeório. DATA DE ABERTURA: 20 de AGOSTO de 2012, às
14h00mi VALOR MÁXIMO: R$ 111.804,97 (cento e onze mil
oitocentos e quatro reais 6 noventa e sete centavos). (3) edital(is)
Ceni, Toledo, de aegmia a sexo, Fon: (45) 0558819
Fax: 2378-1704, emeil: compras documentmcao(Qroledo pe gov.
Ciência 806 ha dai ie
tes,
MOACIR NEODI VANZZO
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA
CRUZ DO OESTE
EXTRATO DE APOSTILAMENTO
Apostilagem nº 01/12- PPRESENCIAL Nº 035/12
44 TEX Objeto: contratação de uus cocola de motica pera ministrar
aulas de teclado e viola caipira para crianças e ndolescentes inscritos
nos projetos sociais da Secretaria Municipal da Assistência Social do
Município de Vera Crue do Oeste,
Inclusão des rubricas orçamentárias: Red 496/dotação:
10.01.08.244.0012 2.04WDespesa: 339039.99.99/Fonte: 3.1.934.
Datz da aportilapem: 27 de julho de 2012,
ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
EXTRATO DE CONTRATO
VETO: Contratação de empresa especializada pars a CONSTRU-
ÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE
DO MUNICÍPIO DE CORTÊS - PE, com o fornecimento de mão de
obra e materínis, cuja execução indireta se dará no regimo de EM-
PREITADA por PREÇO GLOBAL, através do TC nº 0526/08, que
entre si celebraram FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - EU-
NASA e a Prefeitura do CORTÊS. CONTRATO Nº 042/2012 - PRO-
CESSO Nº 0182012 - CONCORRÊNCIA Nº 001/2012. CONTRA-
TADA: CONSTRUTORA CIMEIATO LTDA - CNPJ Nº
40.819.708/0001-93. O preço para a execução do objeto do
presente contrato é de R$ 4.812.271,16 (Quatro milhões oitocentos e
doze mil duzentos e getenta é Um vemy e dezesseis centavos), dera da
assinatura: 25/06/2012.
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 42812
PROCESSO Nº 021/2012 - TOMADA DE PREÇO Nº. 004/2012,
OBJETO: Contratação de empresa especializada poca a Pavimentação
de divesmas Rons no Cetro Ucbana € ot Vila de Baera de Jengada no
Município de Cortês - PE, Tec inicio 4 sessão pública no dia
13.08.2012, de a O por, ua pele deem Prefiro na Ria Cl Jo
Belarmino, sº 48, centro - Conês - PE, mais informações: e-mail:
cpLpmeGBbonait. com - fone/fax: 81-3687-1151.
Em 31 do julho de 2012.
ADALCI CRISTINA SOUZA DE FRANÇA
Presidento da CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO
DOS GUARARAPES -
SECRETARIA EXECUTIVA DE PAVIMENTAÇÃO,
DRENAGEM E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 92017
Processo Nº. 047/2012 - Objeto: Comratação de
Teo pe acção de po scam 1 e) es
riscos do deslizamento no Município de Jaboatão dos Guararapes.
Data de Abecrura: 04/09/2012 às 09h00min, sessão será realizade no
Auditório da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, mituada na
Avezida Almirante Dias Fernandes nº. 271, Prazeres - fabontão dos
SiacampesPE. onde cs ines poderio oe cópia do ecl
Informações adicionais no endereço citado or pelo e-mail ticitacoesd-
Epis com, fone: (81) 3376-3235 / 3476-2917. .
Jebnatão dos Guazerapes, 31 e julhu de 2072
RITA DE CÁSSIA DE MORAIS MONTEIRO
preside da Combi de Licitação
Este documento pode
pelo código 00032012080100153
ser verificado no endereço eletrônico kttp:/fwrwrwr in. govbxmacoticidadeLyml,
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 12012
Olinda-PE, 31 de julho de 2012.
RICARDO ANTONIO DE BARROS LEITE
Presidente da Comissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2012
TIPO: Menor preço Por hem PROCESSO Nº 060/12 - PREGÃO
de estuda
PREGÃO PRESENCIAL Nº 1282
TIPO: Menor preço Por Item PROCESSO Nº 061/12 - PREGÃO
PRESENCIAL Nº 011/12: OBJETO: de
par
PNAEP
na sala da Comissão Per
Pesqueira PE, JO de julho de 2012.
LUIZ CARLOS BARBOZA
Presidenro da CPL
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AVELINO LOPES
RETIFKAÇÃO
No Aviso de Licitação Tomada de Preços, publicado no
DOU 3, Pág. 200, nº 134 de 1207-2012, ONDE SE LÊ: Tomada de
Preços nº 2/2012, LEIA-SE: Touado de Preços nº 14/2012.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA
AVISO DE LICITAÇÃO
CONVITE Nº 52012
Administrativo nº 19/2012
— A Prefeimra
Bacalho-P1, 20 de julho de 2012.
FRANCISCA ERIVANDA DE ARAUJO
Presidenoe da CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Termso Aditivo Nº 2/7012 40 Contraso uº 986/201)-PMP. Referência:
Termo Aditivo ao Coatrato de Prestação de Serviços
Mico de Punho — PL Objeto: estimo da RS 106 06(ium
mil, sessenta é um reais 6 cinco centavos), confirme Jusificativa
Tafroeserunora,
Documento assinado digitatmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que instimi a
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PRECOS Nº 1202
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Muni-
disposições contidas na narma ingorits nO Art. 5], “Capot”,
DES AR 2 da Lei Nacional das Licitações é
nos interessados que fará realizar licitação, sob
ER
. Outras
Fone: (84) 3242-2100, e pessoalmente na sede da Prefeitura.
Arez-RN, 31 de julho de 2012
À COMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA
DO BORGES
RESULTADO DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 16/2411-PMODA
A Prefeinira Municipal de Olho D'Água do Borgem, sirevés
Sa Comissão Permanente
A Empreendimentos Construções
mubéros: 4,5, 48, 4.10, e 4.13, do competente edital.
Olho D'Ágos do Borges-RN, 30 de julho de 2012.
FRANCISCO REDSON SALES DA COSTA
Presidente da Cominsão
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE
EXTRATO DE CONTRATO
Pregão nº 011/2012 - Processo nº 00392012. CONTRATANTE:
'REFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE/RN. CONTRATA-
liciução tec vigéncia à petir da Cats de ma ascizatara 06 31
de dezembro de 2012.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL
DESPACHOS DO
Em 25 de julho de 2012
prestuoe pleito, a empossa V/ "ONSTR(
poa po CNP: sob nº 07.594.374/0001-21, bojo vista des sido à
EPresenton proposta satismtcia para a administração
Público macia no vue Dota de RSESSA O (oia é co
mil, oitocentos é quitota é três resis o dez contavos).
Pelo pressure termo, pra que gem os efeitos
Fqevêço da Comianão Poet co Lichunto - Ch,
pofiso do Era nt ODOR 2 vamu VALENTIM
Ti ao ando E sob ol. TST,
ação empeas o vai de ego ci para esco
da obra de Proça Pública do Baixro Soledade, por ter sido à mais
vantejosa pera sra Adininistração.
JOSÉ DE ARIMATÉIA BRÁZ
Infcacstmma de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
o re ARaCIRCO desia cur. cia que WaUEAEACO atraVR Go tm
Mito een det pr
dentes, 500 — objetivando o SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E
LÍQUIDOS DO MATADOURO MUNICIPAL. O Ediml encontra-se à disposição de
interessados a partir da publicação, Poderão ser solicitados pelo fax (42) 3904-1605 qu
e-mail licitacaoBpmtb,prgov.br.
Telêmaco Borbs, 31 de julho de 2012.
Cleia Moceira Pedroso
Presidente da Comissão
R$ 64,00 - 74862/2012
É Toledo
MUNICÍPIO DE TOLEDO - PR
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 239/2012
OBJETO: seleção de propostas visando registro de preços para a aquisição de
mudas de plantas (flores) para ajsrdinamento nos seguintes locais: Memorial
do Agricultor, Deck do Lago Municipal e Praça Olinda Sperafico oeste
Municipio de Toledo-Pr, pelo periodo de 06 (seis) meses. DATA DE
ABERTURA: 22 de AGOSTO de 2012, às 08h30min.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 255/2012
OBJETO: seleção de propostas visando s contratação de empresa para
prestação de serviços de 416 horas de caminhão munck para ser utilizado na
instalação c manvicoção de luminárias da iluminação pública, postes é
superpostes, plantio de palmeiras, içamento e movimentações de pedras e
objetos de grande peso em demais próprios públicos, pertencentes a Secretaria
de Habitação € Urbanismo e Meio Ambiente, pelo período de 08 (oito) meses.
DATA DE ABERTURA: 21 DE AGOSTO DE 2012, às 14h00min VALOR
MÁXIMO: R$ 49.920,00 (quarenta e nove mil novecentos e vinte reais).
PREGÃO PRESENCIAL Nº 256/2012
OBJETO: seleção de propostas visando à aquisição e instalação de aparelhos
de ar condicionado split nas dependências dos Certis Dr. Wilson Carlos Kuha
da Vila Pioneiro e Dr. Emesto Dal"Oglio do Jardim Coopagro, neste
Município de Taledo-PR. DATA DE ABERTURA: 21 DE AGOSTO DE
2012, às 15h30min. VALOR MÁXIMO: ÀS 6.600,00 (seis mil e seiscentos
resis).
TOMADA DE PREÇOS Nº 188/2012
OBJETO: seleção de propostas para gbnizatação de empresa para execução
Global (material e mão de obra) dos serviços de Reforma e Ampliação do Posto
de Saúde da Vila Industrial, situado na Rus Santo Ângelo, esquina com Rua 13
de Abril, Lote 450, Quadra 511, Vila Industrial, neste Município de Toledo -
PR. Conforme orçamento, cronograma físico financeiro e projetos, anexos ao
processo licitatório. DATA DE ABERTURA: 20 de AGOSTO de 2012, às
14h00min. VALOR (O: R$ 111.804,97 (cento e onze mil oitocentos e
quasro reais € noventa é sete centavos).
TOMADA DE PREÇOS Nº 191/2012
OBJETO: LOTE 001: Execução global (material é mão de obra) dos serviços
de substituição de huminárias nas Ruas Eugênio Gustavo Keller e Manoela
Nogueira - Jardim Coopegro, neste município de Toledo - PR; LOTE 002:
Exscução global (material c mão de obra) dos serviços de iluminação da Praça
Paris, localizada o Rua Eugênio Gustavo Keller - Jardim Coopagro, peste
município de Toledo — PR; LOTE 003: Execução global (material c mão do
“bra) dos serviços de iluminação na Rotatória da Rua Guarani cruzamento com
Avenida Maripá, neste município de Toledo — PR; LOTE 004: Execução global
(material e mão de obra) dos serviços de iluminação na Avenida Roberto
Fachini, localizada entre Avenida Maripá e Rua Albino Scariot, neste
município de Toledo - PR; LOTE 005: Execução global (material e mão de
obra) dos serviços de iluminação na Rua Germano Pizerta, esquina com a Rua
Tomás de Aquino — Boa Esperança, neste município de Toledo — PR: LOTE
006: Execução global (material e mão de obra) dos serviços de iluminação na
Rua Britâuia, entre as Ruas Cuba e Noel da Rosa — Vila Pioneiro, neste
município de Toledo - PR; LOTE 007: Execução global (material e mão de
obra) dos serviços de iluminação na Rua Sarandi, entre as Ruas Souza Naves
Nossa Senhora do Rocio — Boa Esperança, neste municipio de Toledo — PR;
LOTE 008: Execução global (material e mão de obra) dos serviços de
iluminação os Avenida Ministro Cirne Lims, entre as Ruas Adolfo Grepner e
João Ventureili, neste município de Toledo — PR: LOTE 009: Execução global
(material e mão de obra) dos serviços de extensão de rede ns Rua Eduardo
Gatto, cruzamento com s Rua Albino Scariot - Jardim Coopagro, neste
município de Toledo — PR; LOTE G1O: Execução global (material e mão de
obra) dos serviços de iluminação na Praça da Rua Princesa Tsabel, esquins com
a Rua Satumo — jardim Giseia, neste município de Toledo - PR, LOTE 01]:
Execução global (material e mão de obra) dos serviços de iluminação os Praça
do Kromann II, localizado ns Rua Mathias Fubr entre es Russ Tangará c
Vitória Régia — São Francisco, neste município de Toledo — PR; LOTE 012:
Execução global (materia e mão de obrn) dos serviços de iluminação na Praça
Monumento aos Alemães, Rua Estefano Secchi, cruzamento com a Avenida
Cie Lima, nestes município de Toledo - PR; LOTE 013: Execução global
(material e mão de obra) dos serviços de extensão de rede na Rua Cerro Cora
esquina com a Rua Cerlos Barbosa — Bairro Tocantins, Deste município de
Toledo - PR; LOTE 014: Execução global (material e mão do obra) dos
serviços de desiocamento de poste na Rua Albino Scariot esquina com s Rua
Leonardo Francisco Nogueira - Jardim Coopagro, neste município de Toledo —
PR; DATA DE ABERTURA: 17 de AGOSTO de 2012, às 08h30min.
VALOR MÁXIMO: R$ 255.693,56 (duzentos e cinquenta e cinco mil
seiscentos e noventa a três reais e cinquenta € seis centavos), sendo composto
por: LOTE 001: R$ 4.690,00 (quatro mit seiscentos e noventa reais). LOTE
002: R$ 14.781,79 (quatorze mil setecentos e oitenta e um reais e setenta é
Dove centavos); LOTE 003: R$ 21.692.49 (vinte e um enil seiscentos e noventa
e dois reais e quarenta e nove centavos); LOTE 004: R$ 91.439,97 (noventa e
um mil quatrocentos € trinte € nove reais e noventa é sete centavos); LOTE
DOS: RS 11.160,70 (onze mil cento e sessenta reais e setenta centavos): LOTE
4º feira | 01/Ago/2012 = Edição nº 8767
006: R$ 11.420,07 (onze mil quatrocentos e vinte reais € sete centavos); LOTE
007: R$ 11.160,70 (onze mil cento e sessenta reais e setenta centavos); LOTE
DOS: R$ 54.916,21 (cinquenta e quatro mil novecentos e dezesseis reais e vinte
e um centavos); LOTE 009: R$ 13.272,36 (treze mil duzentos e setenta e dois
reais e trinte seis centavos); LOTE 010: R$ 2.625,49 (dois mil seiscentos e
vinte é cinco reais e quarenta e nove centavos), LOTE 011: RS 4.409,35
(quatro mil quatrocentos e nove reais é trinta e cinco centavos); LOTE 012: R$
4.569,02 (quatro mil quinhentos e sessenta e nove reais e dois centavos); LOTE
013: R$ 6.122,34 (seis mil cento e vinte e dois reais e truta é quatro centavos);
LOTE 014: R$ 3.433,07 (três mil quatrocentos e trinte c wês reais e sete
centavos);
TOMADA DE PREÇOS Nº 194/2012
OBJETO: contratação de empresa para execução global (material e wão de
obra) dos serviços de reforma da Escola Borges de Medeiros, situada as Rua
General Daltro Filho, Lote 380, 06 e 07 da quadra 17, Vila industrial, neste
Município de Toledo - PR, de acordo com a matrícula nº $5,877 do 1º Oficio
do Registro de Imóveis, conforme orgamento, cronograma físico financeiro e
projetos anexos so processo licitatório. DATA DE ABERTURA: 20 de
AGOSTO de 2012, às 08h30min. VALOR MÁXIMO: R$ 134.251,51 (cento
“e trimba e quatro mil duzentos e cinquenta 6 um résis E cinquenta e um
centavos).
TOMADA DE PREÇOS Nº 195/2012
OBJETO: contranção de empresa para fornecimento de materiais + serviços
de instalação de conjunto moto-bomba submersa para a rede de abastecimento
de água ná Linha Floriano — Saneamento Rural, nos termos da Lei Municipal
nº 1898, de 31 de maio de 2005, Lei Municipal nº 199%, de 07 de janeiro de
2009 e Lei Municipal nº 2093, de 26 de março de 2012. DATA DE
ABERTURA: 08h30min do dia 21 de AGOSTO de 2012. VALOR
MÁXIMO: R$ 21.022,00 (vinte e um mil e vinte e dois reais).
(5) editalçis) encontram-se à disposição para aquisição no site:
porytoledopreouhr - link Licitações. Demais informações: Depto.
Licitações e Contratos do Município de Toledo, Rua Raimundo Leonardi,
1586, Centro, Toledo/Pt, de segunda a sexta-feira, Fone: (45) 3055-8819 Fax:
3378-1704, e-mail: compras. pus
MUNI
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 624/2012
OBJETO: contratação de empresa para execução global (material e mão de
obra) dos serviços de construção do Ciscopar — Bloco 2 par construção de
Diagnóstico por imagens e CTA, com uma área de 821,30 mê e infimestrutura
de apoio com cerca, portal de entrada e pavimentação do estacionamento, np
Rus Rodrigues Alves, nº 1437, Jardim Coopagro, neste Município de Toledo —
Pr, de scordo com a matrícula nº 38.716 do 1º Ofício do Registro de Imóveis,
conforme orçamento, cronograma fisico financeiro, memorial descritivo,
projetos e Convênio nº 114/2012, firmado entre o Município de Toledo e À
SESA, anexos ao processo licitatório. DATA DE ABERTURA: 04 DE
SETEMBRO DE 2012, às 08h30min, VALOR MÁXIMO-R$ 1.523.533,21
(um milhão quinhentos e vinte e três mil quinhentos 6 trimta é três reais e vinte
eum centavos).
Xs) edital(is) encontra(mpse à disposição pars aquisição no site:
- link Licitações. Demais informações: Depto.
Licitações e Contratos do Município de Toledo, Rus Raimundo Leonardi,
1586, Centro, » ToledoiPr, de segundo a sexteteia, Fone: (45) 3055-8819 Fax:
AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO: 1455/2012
CONCORRÊNCIA N.º 6/2012 - MENOR PREÇO, EMPREITADA
GLOBAL.
O Município de Ubiratã, Estado do Paraná, torna público para o conhecimento dos
interessados que, em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 8666/93 e
suas alterações subsegientes, fará realizar no dia de 10 de setembro de 2012
às 14 horas, na sala de licitações do Paço Municipal, licitação na modalidade
Concorrência, tipo menor preço, empreitada global, para: Contratação de
empresa para realizar serviço de ampliação de O! (uma) sata de aula e um
01 (um) refeitório e reforma da cobertura da passagem central na Escola
Municipal Cleide Maria Zamprônio. O recebimento para o protocolo dos-
documentos de habilitação e das propostas de preço será até às 12h do dia
10/09/2012 € a abertura dos documentos de habilitação e proposta será no
mesmo dia 10/09/2012 às 14 horas, sala de licitações, no endereço abaixo
mencionado. O Edital completo com seus respectivos modelos, adendos e
anexos, poderá ser obtido, junto a Divisão de Licitações desta Prefeitura, sito
à Avenida Nilza de Oliveira Pipino, nº 1852, ou via e-mail, pelo endereço
eletrônico licitação Qubirata.pr.gov.br, das 08:00 às 12:00 horas e das 13:30
às 17:00 horas. Informações complementares poderão ser obtidas pelo tele-
fone (44) 3543-8009, Ubiratá-Pr, 30 de julho de 2012. Presidente, nomeado
conforme Portaria 168/2012.
R$ 96,00 - 74408/2012
ess a Rus Sntomo - jar Gaia onda emurcáge de Togo — PRE LOTE D11: Enocução ghbal imalaial + ra a
bra) dor taviços co duminação ra Praça dg I locutrade no Pisa Mpibiga Fido enem 2 Fi, Tiegard é
Visto Rega - ão Frsaçaca. neste manicipro da Tudpdo - PR; LOTE 032: Cnscução giiimr presteriot 9 mão de gor;
dos meme ca dumitação re Pvaça blame pg Arno. Fu Emaloto FACT TATO C0) à Moeda Cry
Lumo. most omucipo de Yesndo - PA; LOTE 043 Execução o! imail n mas da G6r4) O barra Cm estaraas
1. res na Rua Greto Cor esapame cia à Fiua Carb Horas = Mpero Tocemiis, este nicucição 0 Telão — EM.
LOTE 054: Exacução Gin inata e mão da 4x3) dos suriços de desiicamenay Ge posir ru “ia Aro Scaça
eos cóm a um Lona Fegncinço Nogueira - Jaxáan Coogaora cesto municiçho da Toledo - PA: DATA OE
ABERTURA 17 dy AGOSTO de 2012 de ORNmin VALOR MUUIRÃO: FS 255 D63,38 Cóugantos é ooggeio + ares
ro Neiscaraca à nerrer é a regia é cara w ani Contor0a) bando comenda gor, LOTE DO": R$ 4.890,00 fgmpir
ia setncastoa a reverta emma LOTE 002 “A TOPS [gomiorto 1 Senado 6 Sri é um CR à Releria 4 reg
penta]: LOTÉ 008. R$ 21082.49 (vie a ur mi sescardon vu Novpedo tok rola agrária 4 nove Cortar)
LOTE DOS. RÉ 91.420 87 (novo au 08 pserogatos é rs e cave ras é terrena 6 voar cornos): LOTE 006 RS
19,J0L.70 fon cr condo patmnta rgu Teams comavos) LOTE ODE: R$ 1142907 [rt A cursa 1 viro
aa 4 teto cantavos; LOTE GOT: Rã 17.160,70 Lona 74 Ca é sessenta ru 4 arates Corápuço. LOTE OCR: |
SANA 21 Icnquanta 4 rue IT nomicarica é cizewolo rena siri um cito): LOTE OUR: RS 13.272,30 (rosa *
CABANA O Alba DSO Ta A Inri Wa Otoni. LOTE DID: RE 2425,49 630% mt MACACOS 1H 4 Cro
Municipo de Teledo = PR de atixio com a resricila Pº 55.877 do 1º Oleo do Regio 06 Imáveis, condonme
Ear coca E dec a poe 0 io iai, DATA DE ABERTURA. de
AGOSTO oe 2012, às O8KMmin. VALOR E R$ 134.251,51 foenio e trinta o quatro roi dhuzaoies 6 cinquenta e
ue Pei 6 CP quesnis q um conbasoa)
TOMADA DE PREÇOS Nº 195/22
OGJETO: contulação de empresa para lonecimendo a méimmais é serviços da isilação de court ento-oms
xubrmarsa para a Poe abacmondo de água na Lia Fiorino — Saneamento Fal, nes lemos da Lob unica o"
ASR, de 1 de mi de 2005 Le Meca nº 1981, de 7 e anel de 20 e Lei Municipal 2063, de 25 de meça
de 2012. DATA DE ABERTURA: GBhddinin do ca 21 da AGOSTO de 2012. VALOR MÁXIMO: R$ 21.422,00 ria é
cmi a vie nei rea)
“O(s) aliada) encondrajmisa à Wisposação para aquisição ro ne: wegne toledo pr aeee - Trk Liciações. Donas
Informações: Den. Liitaçõe 4 Canbrndos de Mieipio de Toledo, Rum Rairmyncio Leona, 1506, Canto, TotedosPr.
sei a menia-ógia, Fone: 45) 3055-5818 Fac 3378-174
CH1093699E12
MUJACÍPIO DE TOLEDO — PR
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL REF: PREGÃO PRESENCIAL Nº 08902017
DGJETO; Rogist do proço pera fornecimen 4 inctitação de bsferias para lokas penemcaros a Socruiano de
olizoshuora Runa, Mako Arnblenie e Habstação é Uiankumna do Municipio de Toledo PR, pela periodo e 12.
dazo) meses, Pesmangoum hataados oa preços honciogado am 12 da nivê Se 2012, Tofedo. 12 da juho de
am
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL REF.: PREGÃO PRESENCIAL Kº 07H72817
PODER JUDICIÁRIO -
Juizo de Dircito da Yº Vara Civel do Comarca de Casenvel-PARANÁ Av, Tancredo Neves n.
2320 - Ed, do Fá
Fomeifas (0xx43) 2240270
LUIZ FERNANDO CARVALHO
ESCRIVÃO
Er CLNDA PAG;
INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS ANTONIO DA ROLD + CELIO PERFIBA DA SILVA,
com prazo de O (ciney) DIAS.
O DOUTOR FABRICIO PRIOTTO MUSSI JUÍZ DE DIREITO DA TERCEIRA VARA
CÍVEL, DA COMARCA DE CASCAVEL, ESTADO DO PARANÁ, ac
FAZ SABER a tdos quanos o prescate cita, virem ou rele conhecimento
tiverem, que serdo levados » praça e arematação as bens de propriedade do(a! execuado(a!
ANTONIO DA ROCD e CELJO PEREIRA DA SILVA, ua foca a seguir ranscrios
YENDA EM PRIMEIRA PRACA; no dia 24/08/2012. às 14:00 horas, não pedicrá vitrapassa o
prazo de (60) sensenta meses, casos em qua puderá ser esuaprido 0 disposto to'5 1º de art 690,
do CPC, à saber: £ 7º Tratando-se de bem inxivel, quewr estiver interessado em adquiri-lo cm
prestações pocderá aprrsntar por escrito au proposta. nunca inferlor 9 coliação, «mor oferta de
pelo memos MS firinio por comia) à vista. medo o restante gorontido por hijrateco sobre p
próprio Imóvel $ 2º da propostas pera aquisição as» prestações. que serdo punsades aus autos,
indicando 0 pracu, o modelidode e «as condições ce pupomento do saido. $ 3º O Juiz decididirá,
por vecstão do praça, dando p beu pur urremutado prio cpresentonte des melhor. lance ou
Proporto cxir comvenmente Às presações acimm seltritks deverão ser atualizados mensalmene
pela TR, « acrescidas do juros de 0,8% ao mês
VENDA EM SEGUNDA PRAÇA: no ds 14/09/2012. às 14:00 horas pelo nrsfxs lance. desde
que mio configure preço vit, assim entendido em principio oquele que não ultrapassar 55% do
valor da avaliação do bem. c a ser uFerido no cito concreto (observando-se 0 vultr do debito. o
valge do be, e a dificuldade de comesciotização).
Obrermção: Fica u Sra. Letloeiru «nstevizode paro receber furcey por meio «leminica, s purrir
do primeira dia úti subsegiento à poblicação do esto! de leitão, user eferecido em vempo veut é
em igualdade de condições cam «a pregão fico: mediante aceso um rítio da mrermes
Amil deiforrecks comtm e. vinda, do antorizoçãos praru vwnda divers of) quolfais)
ficrvatõo) clevidmrente ntanendo(s» po cota de leilão cursa ud cejatai curirnda(o) para
tiaaçõo pessoal;
Além do pusamene relativo ou vatar da imremetação v urrenmmente pogaro: 5 dy valor da
ammutiaçõo, referente 00 umposta JTBL sobre o valor da «maliação te a denemmação for menor, e
sro or velar der aurremaentaçõs se forr mutivir; valor ele curgor ce expedição aler Corta dk
Amrimutiçãão fevevitaray a ter verificando mu evo; 3% cy tiles ch ven. veluaves e Crmussão da
- fedovra Úfical.
LOCAL: Edifício de Fórums, sito à Av. Taneredo Neves. 2320. Tribunal do Juui;
PROCESSO: Autu de EXECLICAO DE TITULO EXTRAJUD. sob no, 501/2003 número
unificado 0007023-74.2004.9.18.0021, em que HANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A move
eosara ANTONIO DA ROLD é CELIO PEREIRA DA SILVA:
VALOR DA CANSA: R$ 170.519,43 (como « srtênia
quarenta € ires venta vs em dota de 24/U6/ 2013:
DESCRIÇÃO DOS BENS; Lot de meras ubano n a quadea m. 23, localizado na nem
Flamboyam. 102%, Alto Alegre, motricula n. 23.439 do 1º Oficio dê Regittra de irmúveia, com
axa de 528.002, caracterização cunstuode de matricula, com benfeitorias constante de uma
congiruções em madeira com aprox. ZMLMMZ. o imóvel é servido amalmente por: energia
eletrica e lelefunkos, rede de agua. iluminação pública, asfalto é meio-fio, tnunporte coletiva
urbano,
AVALIAÇÃO: O bem acima Foi avaliado om R$ 160.000,00 icento e sessenta mil reais) em daia
de 26032013.
ÔNUS: Penhora ros presentes mus:
DEPOSITÁRIO: Em mãos do Depositario Publica da Comarca;
E, para que chegue so conhecimento dos interessados « especialmente dos exceuiados ANTONIO
DA ROLD « CELIO PEREIRA DA SILVA, não possa alegar ignoráicia. mandou expedir o
presente que será afixado no lowa de costuras € publicado sta fomtu da Lei. DADO E AS
SA DO em Canório mesa cidade é Comareu de Cascavel, Extado do Paraud. J0 Julho 2012.
LJLUCIANA TEIXEIRA FIDELIS, FUNC, JURAMENTADA. que digitei e subicrevi,
quinhentos é dezemowe reais é
LUCIANA TEIXEIRA FIDELIS
FUNC. JURAMENTADA
SUBSCRIÇÃO AUTORIZADA PELA
PORTARIA Nº 01/2003
C1-1093701-E12
tast 225, VII. CPC)
PODER JUDICIÁRIO ,
Jutzo de Direito da 3º ymro Civel da Connacea de Cascavcl PARANÁ Av. Tancredo Neves n.
ABM = Vi, do bánien
VonciPax (0ux48) 2286-0270
UUIZ FERNANDO CARVALHO
ESCRIVÃO
EO
: PODER JUDICIÁRIO
Juízo de Direito da 2* Vara Civel da Comarca de Câscayel
4v. Tancredo Neves, 2320-Buirro Alho Alegre-CEF: 85.805-000
Tolefane (45) 3039-2445 — Telnfogo/Fax 3039-2443
ESTADO DO PARANÁ
EDI RONAUD ALTHRIA
Exrivho
EDITAL DE CrrAÇÃO DOS REQUERIDOS €. K. BORTOLOTTO E VIA
LTDA, CLECIMAR UARDT BORTOLOITO e JAGIR FRANCISCO
BORTOLOTTO- PRAZO DE TRINTA (30) DIAS
O DOUTOR EDUARDO VILLA COIMBRA CAMPOS, JUIZ DE DIREITO DA
2º VARA CÍVEL DA COMARCA DE CASCAVEL, ESTADO DO PARANÁ,
NA FORMA DA LEI EXC...
FIAIZI S/ASBIESR a todos quantuy o presente cdital virem ou
conhecimento dele liveram, principalmente sos requeridas C.H. BORTOLOTTO E
CIA LTDA-CNPS nº 00.463.514/0001-83, CLECIMAR, HARDT BORTOLOTTO-,
CPF mê 603.799.10900 +, JACIR FRANCISCO BORTOLOTTO-CPF nº
602.999.919-20, atualmente em lagar ineucio q não sabia, que por este Juizo e
Canário vm processam aos termos dos autos do MONITORIA sob nº 0005438.
092010.8.16.002! — 569/40, em que HSBC BAMERINDUS LEASING; S/A
ARRENTAMENTO MERCANTIL, move contra C. H. BORTOLOTTO E VIA
LTDA, CLECIMAR HARDY BORTOLOTTO e JACIR FRANCISCO
BORTOLOTTO, ficando CITADO para pagamento no prazo do 15 (quinze) dius,
da importância de R$ 34.381,53 (trinta e quairo mil, trezentos e altenta é um regis €
cinqdenta o três centavos), acrescida de juros de nvira, correção mouetária, ficando
assim, isento do pagumento das dora do prosemo 4 dos honorários
aiyocaticios da parte Detora, ou, no mesmo prazo, ofereça embargos, sob per da
mantendo-se inerte, converter-se em uxecução, prusseça à ação nor termos
da CPC (46 e noguintes, E coro estejam os irescnoa em h e não mabido,
não sendo postívei cita-jos pessoalmente, tom o prasai d
LOS para gs lemos acima descritos”. E,
inleregsados o no Íitoro não possam,
rundou expedir O presente edital que sex
na forma da toi. DADO é PASSADO ne)
(Marin Lúcia
HOR, que 0 digilsi e
Município de Catanduvas
Entada do Paraná.
Ens e TEIRIANda AS
Seo niosasrs
AVISO DELICTTAÇÃO
BMUO ALICE PREGÃO PALBENCUAS ERP er Ms
A oba Rg! e a, Ema Pr Cade e ra A es sao
dade a nd 2 Ca so rg a taco Wo Come pr
a perda o ec da ba ah 060 a di re o 4 Lume
ac go dae de Agra 0 e 1260 pad
rp recado ds 14 Ap MA 28) ra pe de La ip
tamo Morin sera
Aslan)
da ora
Pal
Município de Catanduvas
Fiada da Paraná CNP Pe ata Mesma dO
in] mma
TARISO VE CITAÇÃO
MODALIDADE PAGÃO PUEMENÇAL Sep sr tags
A ole apa de (df o PC a A a (a ção
mdadade ai, ado a de pe A a de ga a, e mar de
sarado, ms ec cp ls ec, cr pa € lg a ai re
OBJETO: Reperi dg preços paca fomacimanta e meias de pis poró tece npicados em Der públicos
do Municição du Tededo-P', pato perdodo da 12 (ace) meses. Parnanucam inskanidos ox preços homologaçoa
6m 12 da abrá de 2012, Too, 12 de julho de 2912.
INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS MENDES & LITRON. LTDA, na possa de mu
tepresentue Isgalg PEDRO YALDECIO LITRON, com prezo de (1$ (cinco) DIAS.»
a
METOR FABRICIO PRIOTTO MUSSI. JUIZ DE DIREITO DA TERCEIRA VARA
EL DA COMARCA NLCANCAVIL CANTAR) OS DA DANA
é a TS paia Gp
E da Diga e ço du ip
E A A
Cm de ia de
RIR
di il
| l
ama TRE EAR
al o ii ni il nt ai a E NR
il! id N Fi ia Ni ai ll E Ii ii Mi
Di) Ii o Ra a it o Pei
o 2] E nd E | É | Ho Ii i ii l Ro í Vo
Ni a E a i h ú À ; l i E l NE : o a É Lj ai
i li 7 ni E Helo Gli: ht fil HR pis E SIE
Hi E ii lo Ni si a e Hi pr a ja im T di eh | j E
Eai ii ii ) nt f HE par EE
a] na à
| pi E ai À FERA Hi E ! tl Et ; E a Ei Í, ia
Mic a a il di En) ld
dj di de À Ni | ú Po q mi ij ui HI
ER A it | is
de
li,
cel
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná
Edital (Número/Ano): 188/2012
Entidade: Município de Toledo
Modalidade: Tomada de Preço
Registros encontrados: 19
Nº. Registro: 72478
Data/Hora do registro: 02/08/2012 / 10:29:10
Endereço IP: 177.97.175.45
Arquivo: TP 188.zip
Razão Social/Nome: M.V.L. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ/CPF: 10721733000179
) Endereço: RUA TIRADENTES, 2355
Cidade/UF: CASCAVE / PR
Telefone: (45) 32233333
E-mail: mvlconstrucoes(Dhotmail.com
Contato: Roberta
Nº. Registro: 72483
Data/Hora do registro: 02/08/2012 / 10:36:10
Endereço IP: 189.34.83.206
Arquivo: TP 188.zip
Razão Social/Nome: abilino alves de oliveira e oliveira
CNPJ/CPF: 13007479000130 , É
Endereço: emiliano perneta 837
Cidade/UF: curitiba / PR
Telefone: (41) 96032762
E-mail: abilinoalves(Ohotmail.com
Contato: abilino
Nº. Registro: 72555
Data/Hora do registro: 02/08/2012 / 04:41:42
Endereço IP: 177.183.48.89
Arquivo: TP 188.zip
Razão Social/Nome: CPD REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ/CPF: 09245810000182
Endereço: RUA SANTA CATARINA 1037
Cidade/UF: CASCAVEL / PR
Telefone: (45) 45322464
E-mail: RICARDOGICONSTRUTORAPPN.COM.BR
http:/Awww.toledo.pr.gov.br/intranet/licitacao/ver-lista-detalhe-solicitacao.php
Página 1 de 6
20/08/2012
VR
RP
Contato: RICARDO
Nº. Registro: 72589
Data/Hora do registro: 03/08/2012 / 09:31:05
Endereço IP: 189.75.249.201
Arquivo: TP 188.zip
Razão Social/Nome: k a schacfer e cia ltda
CNPJ/CPF: 81481236000199
Endereço: avenida parigot de souza
Cidade/UF: toledo / PR
Telefone: (45) 33784884
E-mail: schaefer toledo(Byahoo.com
Contato: astor
Nº. Registro: 72678
Data/Hora do registro: 04/08/2012 / 11:43:08
Endereço IP: 189.58.165.107
Arquivo: TP 188.zip
Razão Social/Nome: wagnermoreirasabara me
CNPJ/CPF: 10394881000126
Endereço: apalais 1046
Cidade/UF: cascavel / PR
Telefone: (45) 99518057
E-mail: wagnerbaraGDhotmail.com
Contato: wagner
Nº. Registro: 72784
Data/Hora do registro: 07/08/2012 / 11:36:05
Endereço IP: 187.112.242.215
Arquivo: TP 188.zip
Razão Social/Nome: battistigicolpo ltda
CNPJ/CPF: 11478001000162
Endereço: rua parana 3035
Cidade/UF: cascavel / PR
Telefone: (45) 30968040
E-mail: douglas()beconstrutora.com.br
Contato: douglas
Nº. Registro: 72899
Data/Hora do registro: 08/08/2012 / 09:55:08
Endereço IP: 189.114.213.155
Arquivo: TP 188.zip
Razão Social/Nome: Largo Engenharia(Dhotmail.com
http://www .toledo.pr.gov.br/intranet/licitacao/ver-lista-detalhe-solicitacao.php
Página 2 de 6
20/08/2012
29
EX
CNPJ/CPF: 79050332000130
Endereço: Rua Padre Champagnat 158
Cidade/UF: Cascavel / PR
Telefone: (45) 32234347
E-mail: largoengenharia(Dhotmail.com
Contato: Marcos Maciel Hiibner
Nº. Registro: 73016
Data/Hora do registro: 09/08/2012 / 09:05:15
Endereço IP: 187.112.240.82
Arquivo: TP 188.zip
Razão Social/Nome: BATTISTI & COLPO LTDA
CNPJ/CPF: 11478001000162
Endereço: rua paraná 3035 centro comercial cascavel
Cidade/UF: cascavel / PR
Telefone: (45) 30968040
E-mail: marcelonunes (Dhotmail.com
| Contato: marcelo
Nº. Registro: 73017
Data/Hora do registro: 09/08/2012 / 09:11:37
Endereço IP: 177.4.66.108
Arquivo: TP 188.zip
Razão Social/Nome: rz construtora
CNPJ/CPF: 15190970000174
Endereço: Igo sao vicente de paulo 1150
Cidade/UF: toledo / PR
Telefone: (45) 32770467.
E-mail: rodrigoluizzanella(Oyahoo.com.br
Contato: rodrigo
Nº. Registro: 73098
Data/Hora do registro: 09/08/2012 / 10:00:28
Endereço IP: 187.27.29.211
Arquivo: TP 188.zip
Razão Social/Nome: andre tiago hoffmann billig
CNPJ/CPF: 15449984000160
Endereço: otilia giareta
Cidade/UF: toledo / PR
Telefone: (45) 99290556
E-mail: andre billig(Qhotmail.com
Contato: andre
Nº. Registro: 73208
http:/Awwwtoledo.pr.gov.br/intranet/licitacao/ver-lista-detalhe-solicitacao.php
Página 3 de 6
20/08/2012
o
$
sm
Data/Hora do registro: 13/08/2012 / 07:57:01
Endereço IP: 177.132.113.169
Arquivo: TP 188.zip
Razão Social/Nome: dfgsdfgsdfgsdfgsdfg
CNPJ/CPF: 00000000000000
Endereço: fejdfejdfejdfg
Cidade/UF: jfejfdgjf / PR
Telefone: (0) 0000000
E-mail: fifgjdfejfe(Dgfsgas
Contato: agsgsgs
Nº. Registro: 73254
Data/Hora do registro: 13/08/2012 / 12:28:52
Endereço IP: 200.195.187.162
Arquivo: TP 188.zip
Razão Social/Nome: rogerio bergamin e cia ltda
CNPJ/CPF: 11918185000134
Endereço: av brasil 82
Cidade/UF: anahy / PR
Telefone: (45) 32491035
E-mail: adonai af(vhotmail.com
Contato: altamiro
Nº. Registro: 73348
Data/Hora do registro: 14/08/2012 / 11:15:38
Endereço IP: 187.112.240.27
Arquivo: TP 188.zip
Razão Social/Nome: JJS CONSTRUTORA
CNPJ/CPF: 04950924000100
Endereço: RUA CARLOS BARTOLOMEU CANCELLI
Cidade/UF: CASCAVEL / PR
Telefone: (45) 30381170
E-mail: jjsconstrutora(Whotmail.com
Contato: Jailson
Nº. Registro: 73416
Data/Hora do registro: 14/08/2012 / 08:40:34
Endereço IP: 177.19.230.183
Arquivo: TP 188.zip
Razão Social/Nome: CONSTRUTORA ARVD
CNPJ/CPF: 12754584000170
Endereço: RUA 31 DE MARÇO 574
Cidade/UF: MAL CDO RONDON / PR
Telefone: (45) 32540823
http://www .toledo.pr.gov.br/intranet/licitacao/ver-lista-detalhe-solicitacao.php
Página 4 de 6
VA
20/08/2012
$P
E-mail: ARVDOIG.COM.BR
Contato: ADILSO
Nº. Registro: 73424
Data/Hora do registro: 15/08/2012 / 09:15:16
Endereço IP: 189.75.249.201
Arquivo: TP 188.zip
Razão Social/Nome: k a schaefer e cia ltda
CNPJ/CPF: 81481236000199
Endereço: avenida parigot de souza
Cidade/UF: toledo / PR
Telefone: (45) 33784884
E-mail: schaefer toledo()yahoo.com.br
Contato: Astor
Nº, Registro: 73429
Data/Hora do registro: 15/08/2012 / 09:36:27
Endereço IP: 177.96.0.171
Arquivo: TP 188.zip
Razão Social/Nome: D.A. ZARANTONELO CONSTRUTORA LTDA
CNPJ/CPF: 10319114000152
Endereço: RUA DANIEL NARDI, 282
Cidade/UF: TOLEDO / PR
Telefone: (45) 30554545
E-mail: detally construtora(vhotmail.com
Contato: edson
Nº. Registro: 73463
Data/Hora do registro: 15/08/2012 / 11:22:53
Endereço IP: 187.115.36.119
Arquivo: TP 188.zip
Razão Social/Nome: MONUMENTAL CONSTRUTORA LIDA
CNPJ/CPF: 07990507000189
Endereço: RUA MARECHAL CANDIDO RONDON 2260
Cidade/UF: CASCAVEL / PR
Telefone: (45) 30396226
E-mail: financeiro.monumental(Ogmail.com
Contato: jonathas / andreia
Nº. Registro: 73676
Data/Hora do registro: 19/08/2012 / 08:51:53
Endereço IP: 189.115.66.140
Arquivo: TP 188.zip
http://www toledo .pr.gov.br/intranet/licitacao/ver-lista-detalhe-solicitacao.php
Página 5 de 6
20/08/2012.
Vo
Go
Razão Social/Nome: BC CONSTRUTORA
CNPJ/CPF: 11478001000162
Endereço: R PARANA
Cidade/UF: CASCAVEL / PR
Telefone: (45) 30968040
E-mail: DOUGLASGBCCONSTRUTORA.COM.BR
Contato: DOUGLAS
Nº. Registro: 73727
Data/Hora do registro: 20/08/2012 / 02:27:26
Endereço IP: 189.58.161.235
Arquivo: TP 188.zip
Razão Social/Nome: hhhhhhhh
CNPJ/CPF: 555555
Endereço: ffffff
Cidade/UF: ffffffff / PR
Telefone: (44) 44444444
E-mail: fELFEAtio
Contato: sssssss
http://www toledo.pr.gov.br/intranet/licitacao/ver-lista-detalhe-solicitacao.php
Página 6 de 6
20/08/2012
. “ATA
EDITAL N.º 188/2012 — PREGÃO PRESENCIAL ]
aologla013>
REALIZAÇÃO: Dia 20/08/2012 às 14h00min ] —
ENVELOPE Nº. 01- DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO —
PROPENENTE: CONSTRUTORA FOGAÇA LTDA ME A3 y u3—
ENDEREÇO: AV. SEN. ATTÍLIO FONTANA N.º 5516, CENTRO, CEP 85901-200 — TOLEDO/PR.
FONE/FAX: 45-3054-1785
CNPJ/MF: 11,832.026/0001-12
yo
| ph
)J CONSTRUTORA FOGAÇA LTDA ME P
Av, Senador Attílio Fontana n. 5516 — Centro — CEP 85901-200
Toledo - Paraná - Fone: 45-3054-1785
À COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
TERMO DE RENÚNCIA DE DIREITO DE RECURSO
Por este Termo, e na melhor forma de direito e em especial diante do que dispõe o artigo
186 do Código de Processo Civil, e o artigo 109 da Lei 8.666/93, esta empresa CONSTRUTORA
FOGAÇA LTDA ME., abaixo assinada participante da licitação na modalidade TOMADA DE
PREÇOS N.º 188/2012, por seu representante credenciado, “RENUNCIA”, como renunciado tem,
ao direito de recurso administrativo e ao prazo respectivo, pela sua inabilitação ou habilitação de
outros proponentes quanto a documentação, e concordando, em consequência, com o curso do
procedimento licitatório, passando-se a abertura dos envelopes seguintes dos proponentes
habilitados.
O representante da empresa, ainda declara que tem conhecimento das consequências da
renúncia e assina abaixo para que surtam todos os efeitos legais.
Toledo/Pr., 20 de agosto de 2012
Marcilene Leila É Fogaça
CPF.: 977.442.551-00 SSP-PR
RG.: 7.947.947-0 SSP-PR
Sócia Administradora
5
b 7
CONSTRUTORA FOGAÇA LTDA ME 1/52
Av. Senador Attílio Fontana n. 5516 — Centro — CEP 85901-200
Toledo - Paraná - Fone: 45-3054-1785
MUNICÍPIO DE TOLEDO;
LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE TOMADA DE PREÇOS N.º 188/2012-TOLEDO-PR;
COMPOSIÇÃO DA PROPOSTA:
“NO ENVELOPE 01, DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO;
NO ENVELOPE 02, PROPOSTA COMERCIAL;
CONSTRUTORA FOGAÇA LTDA ME
AV. SENADOR ATTÍLIO FONTANA N. 5516, CENTRO, CEP 85901-200, TOLEDO —
PR.
322
$P
CONSTRUTORA FOGAÇA LTDA ME 3/32
Av. Senador Attílio Fontana n. 5516 — Centro — CEP 85901-200
Toledo - Paraná - Fone: 45-3054-1785
MUNICÍPIO DE TOLEDO;
LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE TOMADA DE PREÇOS N.º 188/2012-TOLEDO-PR;
COMPOSIÇÃO DA PROPOSTA:
NO ENVELOPE 01, DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO;
NO ENVELOPE 02, PROPOSTA COMERCIAL;
CONSTRUTORA FOGAÇA LTDA ME
AV. SENADOR ATTÍLIO FONTANA N. 5516, CENTRO, CEP 85901-200, TOLEDO -—
PR.
100
TA: (ABL E e o
RE DS
a se
p gen? go .
vo
3
5/32
ÍNDICE
Relação de Pessoas autorizadas a representar a empresa ...............enmmsmess 5
Certidão Simplificada da Junta Comercial .........................ss sos sessessereeeesecreeeneno 6
Certidão de Quitação de Tributos Federais........................ ss esrerrerners 7
Certidão de Quitação de Tributos Estadual........................icssiseceersecenecerecsenesa 8
Certidão de Quitação de Tributos Municipais.....................cc resenmessaneseerecaniseem 9
Certidão Negativa do INSS ...............s soneca cereresrasoncecaseeeameeranacenenamenanenramnes 9
Certidão Negativa do FGTS............. pesam smmmesrmeetmmsaremmssrmmeeentaees 10
Certificado de Registro de Fornecedor ...............c..eerecseeseesecrmereeerssenecrerrecemenarencnne 11
Certidão Negativa de Falência e Concordata........................sssssscisensissresseenerannes 12
Certidão de Registro de Regularidade do CREA empresa ..................sees 13
Certidão de Registro de Regularidade do CREA Profissional............................. 14
Acervo Técnico Profissional ..............seseesscenesereererarsertarerarsesecaessseessisasaas i5a 19
Comprovação de vínculo .................... is reeeeacarenresenanaraneassrenmriannas 20 a23
Declaração Expressa da Empresa proponente...........................c e ceeecerresemanes 24
Declaração de atendimento a fiscalização ................... res 25
Termo de aceitação e sujeição ..............ssssicersrerementeranaaenenanecaeereseermesersantcnsana 26
Declaração contendo informação para assinatura do contrato....................... 27
Declaração de enquadramento em regime de Micro Empresa ....................... 28
Declaração artigo 130 da Lei Orgânica ...................sn.... ir eererererereereresenros .29
Declaração de Observância ao Disp. no Inciso XXXIII do Art. 7º da CF....... 30
Declaração de Idoneidade...................iesenseemeeseceneaemeenenenerercererenecerecaseeerasanrranes 3
Certidão Negativa de débitos trabalhistas......................ece sr erreneeneeereareeeeesaneaacos 32
a,
CONSTRUTORA FOGAÇA LTDA ME
Av, Senador Attílio Fontana n. 5516 — Centro — CEP 85901-200
Toledo - Paraná - Fone: 45-3054-1785
DECLARAÇÃO
Ref: Edital de Tomada de Preços nº 188/2012 Vá
CONSTRUTORA FOGAÇA LTDA nele jurídica de direito privado, com
sede e foro na cidade de Toledo, Estado do Paraná, devidamente inscrita no
CNPJ/MF. Sob o n. 11.832.026/0001-12, neste ato, represa pela sócia
administradora MARCILENE LEILA MARCARINI FOGAÇA? portadora da
carteira de identidade civil - RG. 7.947.947-0 SSP-PR e inscrita no CPF/MF.
Sob o n. 977.442.551-00, informa as pessoas autorizadas a contatar com o
Município de Toledo, conforme segue:
MARCILENE LEILA MARCARINI FOGAÇA? residente e domiciliada na cidade
de Toledo, Estado do Paraná, à Av. Senador Attilio Fontana n. 5516, Centro,
CEP 85901-200, Fone 4990541789, Jopresentante legal autorizada para
contatos com o Municipio de Toledo.
Pá
JOSÉ ROBERTO Fogaça bvente e domiciliado na cidade de Toledo,
Estado do Paraná, à Av. Senador Attilio Fontana n. 5516, Centro, CEP 85901-
200, Fone 45-3054-1785, engenheiro responsável técnico da obra.
Toledo, 20 de agosto de 2012. «
Dad a
CONSTRUTORA EA CA TORNE 141.832.026/0001-12
Marcilen i rini ARA
Sócia Administrador o CONSTRUTORA FOGAÇALTDA
Centro - CEP 85.901,200
[roLevo R - PARANÁ |

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacionat!
Secrataria da Receita Federal do Brasil
CERTIDÃO CONJUNTA NEGÁTIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: CONSTRUTORA FOGADA LTDA
CNPJ: 11.832.026/0001-12
Ressalvado o direito de Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
respoi Hidade do sujei acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não cónstam pendências ém seu nome, felativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e a Inscrições 'em Divida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN).
Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas fillais, refere-se
exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as
contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas erh
Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Intemet, nos
endereços <htip://www.receita.fazenda.gov.br> ou <hitp:Aranm pin fazenda. gov.be.
Emitida às 12:24:06 do dia 12 <hora e data de Brasilia>.
Válida até 09/11/2012.
. Código de controle da certidão: EEZE.5EC1.1B7C.693A
Certidão emitida com da Jari Conjunta PGEN/REB nº 3, de 02/05/2007.
Certidão emitida gratuitamente.
Atenção: qualquer rasura ou emenda Invalidará este documento.
Certidão Negativa de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual Página 1 de 1
so
Estado do Paraná / PES
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado
Certidão Negativa os
de Débitos Tributários e de Divida Ativa Estadual
Nº 9483985-43
Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 11.832.026/0001-12
Nome: CONSTRUTORA FOGACA LTDA
Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados
ou que venham a ser apurados -certificamos que ferificando os registros da Secretaria de Estado
da Fazenda, constatamos não'&xistir pendências/em nome do requerente, nesta data.
) Obs: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias
acessórias.
Finalidade: Licitação
A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Intemet
www.fazenda.pr.gov.br
Esta Certidão tem validade até 12/12/2012 - Fornecimento Gratuito
Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado
Certidão Nº 948398543
Emitida Eletronicamente via Intemet
14/08/2012 - 16:45:03
No
Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR
e Ro ATT Sc aAnNR o MTRT 44 AMAM rInANA dana na a
PP O O
MUNICIPIO DE nous
ESTADO DO PARANA
Certidão Positiva com efeito de ar pagina 1
Certidão —Requerente Protocolo
140344 MARCILENE LEILA M FOGACA 27598/2012
LICITACAO
Controle
O 970868
Endereço da empresa
AV. SEN. ATTILIO FONTANA 5516
CNAE /Atividades
OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA,
Exer Parc Tributo vencimento Valor Original Corr/multa/dasc Devido
2012 1 TX VERIFIC FUNC RE 20/06/2012 86,53 3,46 89,99
2012 1 TAXA DE PUBLICIDAD 20/06/2012 5,09 0,20 5,29
2012 8 ISSQN . 20/09/2012 0,00 9,00 0,00
2012 9 ISSQN ne 22/10/2012 0,00 0,99 0,00
2012 10 ISSQN , o 20/11/2012 0,00 0,00 9,00
2012 11 ISSQN 20/12/2012 0,00 0,00 0,00
2012 12 ISSQN 21/01/2013 0,00 0,00 9,00
TOTAL ISSQN 2012 0,00 0,00 0,00
TOTAL GERAL 9999 91,62 3,56 95,28
Certificamos que a presente certidão esta sendo expedida de forma positiva com efeito
de negativa, tendo em vista a existência de créditos cuja exigibilidade esteja suspensa. dd
Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar débitos constatados
posteriormente mesmo referente ao período compreendido nesta Certidão.
TOLEDO, 15 de AGOSTO de 2012
Certidao Positiva de Debito Página 1 del
NG
MINISTÉRIO DA FAZENDA to/3ES
Secretaria da Receita Federal do Brasil
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES IDENCIÁRIAS E ÀS DE
TERCEIROS
1º 000712012-14021026
Nome: CONSTRUTORA FOG, LTDA
2NPJ: 11.832.026/0001-12
tessalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas
le responsabilidade do syjeito passivo acima identificado que vierem a ser
puradas, é certificado gúe constam em seu nome, nesta data, débitos com
xigibilidade suspensaÃios termos do art. 151 da Lei nº. 5.172, de 25 de outubro
le 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).
sta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais,
efr “se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições
leviuds, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em Dívida Ativa da União (DAU),
ão abrangendo os demais tributos administrados pela Secretaria da Receita
ederal do Brasil (RFB) e as demais inscrições em DAU, administradas pela
rocuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta
GFN/RFB. '
onforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos
feitos da certidão negativa.
“sta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212, de
4 de Julho de 1991, exceto para:
averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade
mitada, cisão total ou parcial, fusão, incorporação, ou transformação de entidade
u de sociedade empresária ou simples;
baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art 931 da Lei
º, 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de de entidade ou
ociedade empresária ou simples.
| Jitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e
erificação de sua autenticidade na intemet, no endereço
http://www .receita.fazenda.gov.br>. .
ertidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de
aneiro de 2010. PAS
mitida em roma
álida até 11/02/2013.
ertidão emitida gratuitamente.
tenção:qualquer rasura ou emenda invalidar este documento.
sr ASA 4. 4 Pvera mars o a av ra mrmTimevo e as irao amina ana
11832026/0001-12 é
CONSTRUTORA FOGACÁ LTDA
“av SENADOR ATTILIO FONTANA 5516 CASA / CENTRO / TOLEDO / PR /
85901-200
ixa Econômica Federal, no uso da atribuição, que lhe confere o Art. 7, da
Lé 8; 036, de: 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima
encontra-: se em
ltuação regular/perante o Fundo de Garantia do
déste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à
de hutenticidade no site da Caixa: www.calxa.gov.br
AGIADIANA A
|
DUSTRIAIS; SERVIÇOS |
DE TERRA E MATERIAIS |
ÁRIAS, VIAS PÚBLICAS,
Certificado elabórado por Leandro Marcelo Lei Analista em Ai ministração e Plusat
56, 8229). EDIFÍCIO D
se à CN$J:02:65:325/0001-08.
. ) 7OS,
CREA - Págiha 1 de N a
pe
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DO PARAN rd
“Certidão de Registro de Pessoa Jurídica
O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Paraná-CREA-PR,
certifica para a empresa abaixo, que a mesma encontra-se regularmente registrada
neste Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194 de 24 de dezembro de
1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à
(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s). Td
MEM] WD D————-———
Certidão nº: 91042/2012 Validade: 31/03/201
Razão Social: CONSTRUTORA FOGAÇA LTDA N
CNPJ: 11832026000112 ,
Num. Registro: 52795 Registrada desde : 08/02/2012
Capital Social: R$ 260.000,00
Endereço: AVENIDA SENADOR ATTILIO FONTANA, 5516 CENTRO
Município /Estado: TOLEDO-PR CEP: 85901200
Objetivo Social:
Indústria da construção civil e estruturas metálicas; Construção de,imóveis residênciais,
comerciais e industrials; Serviços de limpeza, escavação, e aterramento de terrenos;
Comércio de terra e materiais de construção; Serviços de construção de obras
rodoviárias, vias públicas, galerias pluviais e asfalto; Obras de drenagem, Saneamentô e
esgoto; Locação de mão de obra e máquinas para movimentação e transporte de terra e
pedra.
Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2012, como seu(s)
responsável(eis) técnico(s).
Responsável(eis) Técnico(s);
1 - JOSÉ ROBERTO FOGAÇA
Carteira: MT-8042/D Data de Expedição: 08/02/1999
Desde: 07/02/2012
Visto Nº: 111287 Data do Visto: 05/07/2010
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
DA RESOLUCAO 218 - ARTIGO 07 do CONFEA
Para fins de: CADASTRO
Certificamos que caso ocorra(m).. alteraçãê(des) nos elementos contidos neste
documento, esta Certidão perderá sug validade para todos os efeitos. :
A autenticidade -desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 2012/00323320, ressaltando a
impossibilidade de execução de quáisquer serviços ou obras sem a participação efetiva
es
de seu(s) responsável(eis) técnico(8). E
Emitida via Internet em 18/08/2012 18:33:34 ro
Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Servico Nº 010/2002.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à
respectiva ação penal,
Leostiniaaah ana mr nro hrionnenltas/certidaoiuridica asp?SESSAO=ULwaAtdVhox... 18/08/2012.
CREA - o Página 1 de Lopo
15/98
CONSELHO RECO DO ENGENHARIA E AGRONOMIA
Certidão de Registro de Pessoa Física /
O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Paraná-CREA-PR,
certifica que o(a) profissional abaixo, encontra-se regularmente registrado(a) neste
Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194/66, possibilitando-o(a) a exêrcer
sua prófissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes dé seu
registro.
Vá
Certidão nº: 91038/2012 Validade: 31/03/2013
Nome: JOSÉ ROBERTO FOGAÇA? ”
Carteira - CREA-MT Nº :MT-8042/D Visto Nº: 111287
Registro Naclonal : 1202103650
Registrado(a) desde : 08/02/1999 Dt. Expedição Visto : 05/07/2010
Data Veto Registro : : -
Filiação : SEBASTIÃO JOEL FOGAÇA
VILMA FOGAÇA
Data de Nascimento : 23/05/1974
Caiteira de Identidade : 3843055 ' CPF: 78704359968 ,
Naturalidade : SÃO JOSE DO CERRITO/SC .
Tituto(s): /
- ENGENHEIRO CIVIL
UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU-SC .
Data da Colação de Grau : 07/02/1998 Diplomação : 07/02/1998
Situação : Regular :
Atribuições profissionais:
DA RESOLUCAD 218 - AR
O 07 de 29/06/1973 do CONFEA
Encontra-se quite com a anuidade relativa 30 exercício de Z012.
Para fins de: Cadastro
1] ————————————
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da GREA-PR
(http://www. crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 2012/00323313.
Emitida via Internet em 18/08/2012 17:22:33
Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 010/2002.
A falsificação deste documento constitul-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à
respectiva ação penal.
hen-ffereaweb crea-nr.org.br/consultas/certidao.asp?SESSAO=AriNS4pDM5quéCo... 18/08/2012.





bai Ap
NES vira dé Ps
“CONSTRUTORA FO OGAGA LTDA j
CONTRATO SOCIAL pci a
1. MARCILENE LEILA MARCARINI Fosaça lira, naturaf dé TOMAS,
do Paraná, casada sob o regime de comunhão parcial de bens! ntaidri NE
22/11/1981, empresária, residente e domiciliada na cidade de Tá
Paraná, à Avenida Senador Attilio Fontana n. 5516, Centro, NCE
portadora da carteira de identidade civil - RG. n.º 7.947.947-0 SSP-RÉ
CPF/MF. sob o n.º 977.442.551-00, e,
2. JOSE ROBERTO FOGAÇA, brasileiro, natural de São José do Cerrito, Estado de
Santa Catarina, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em
23/05/1974, engenheiro civil, Inscrito no CREA-MT sob o n. 8.042/D, em 08/02/1999,
residente e domiciliado na cidade de Toledo, Estado do Paraná, à Avenida Senador
Attilio Fontana n. 5516, Centro, CEP 85901-200, portador da carteira de identidade
civil - RG. n.º 3.843.055 SSP-SC e inscrito no CPF/MF. sob o n.º 787.043.599-68,
resolvem constituir uma sociedade limitada, de acordo com a Lei n.º 10.406, de 10 de
janeiro de 2002 e subsidiariamente pela Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1978, .
mediante as seguintes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade girará sob o nome empresarial de
CONSTRUTORA FOGAÇA LTDA terá sede e domicilio no Município de Toledo,
Estado do Paraná, à Avenida Senador Attilio Fontana n. 5516, Centro, CEP 85901-200.
CLÁUSULA SEGUNDA; O capital social será de R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta
mil reais), dividido em 260.000 (duzentas e sessenta mil) quotas de valor nominal de
R$ 1,00 (um real) cada uma, subscritas e integralizadas pelos sócios, da seguinte .
forma e prazo:
A) MARCILENE LEILA MARCARINI FOGAÇA - R$ 247.000,00 (duzentos e quarenta
e sete mil reais) divididos em 247.000 (duzentas e quarenta e sete mil) quotas de R$
1,00 (um real) cada uma, integralizadas da seguinte forma e prazo:
1) R$ 127.000,00 (cento e vinte e sete mil reais) em moeda corrente do País, neste ato.
2) R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) integralizados através da trahsferência que
faz a empresa do CAR/CAMINHÃO/CARROC. AB, MODELO VWi/23.220, DIESEL,
PLACA KAA-1671, COR BRANCA, ANO FAB/MODELO 2005/2008, CHASSI N.
9BW2M82T25R536735, RENAVAN N. 873854829, neste ato.
B) JOSE ROBERTO FOGAÇA - R$ 13.000,00 ltreze, “mil reais), divididos em 13.000
(treze mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, em moeda corrente do País, da
seguinte forma e prazo;
1) R$ 13.000,00 (treze mil reais) em moeda corrente do País, neste ato.
CLÁUSULA TERCEIRA; O objeto social da empresa será: Indústria da construção civil
e estruturas metálicas; Construção de imóveis residenciais, comerciais e industriais;
Serviços de limpeza, escavação e aterramento de terrenos; Comércio de terra e
materiais de construção; Serviços de construção de obras rodoviárias, vias públicas,
galerias pluviais e asfalto; Obras de drenagem, saneamento e esgoto; Locação de mão
de obra e máquinas para movimentação e transporte de terra e pedra.
. CONSTRUTORA FOGAÇA LTDA
CONTRATO SOCIAL
CLÁUSULA QUARTA: A sociedade iniciará suas atividades em
prazo de duração é indeterminado:
CLÁUSULA QUINTA: As quotas são indivisíveis e não poderão é
transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, QUER fica
assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua
aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração
contratual pertinente.
CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas
quotas, mas todos respondem solidariamente pels Jntegralização do capital social.
CLÁUSULA SÉTIMA: A adminis, ção da sociedade, ativa e passivamento/fudia e
extra-judicialmente, caberá aogg'sócios MARCILENE LEILA MARCARINLFOGAÇA e
JOSE ROBERTO FOGAÇA; autorizado ao uso do nome empresarial, vedado aos
sócios, assumirem obrigações tais como aval, endosso, fiança ou caução de favor.
Vedado também onerar ou alienar bens imóveis da sociedade sem autorização do
quadro societário ou de sócios. /
Parágrafo único - O uso do nome empresarial será Individual
CLÁUSULA OITAVA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o ----
administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à “=
elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, -. .-
cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. Ro
CLÁUSULA NONA; Nos quatro meses seguintes ao término do exercicio social, os =.”
sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. ....-
CLÁUSULA DÉCIMA; A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou 17.
outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios. a
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA; Os sócios poderão de comum “acordo, fixar uma Ê
retirada mensal, a titulo de “pro labore” aos sócios e administradores pelos serviços k
que prestarem à sociedade, observados as disposições regulamentares pertinentes.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA; Falecendo ou interditado qualquer sócio, a
sociedade continuará sua atividade com os herdeiros, sucessora e a incapaz. Não
sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), O
valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da
sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.
Parágrafo único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a
sociedade se resolva em relação a seu sócio.
Z 7d NEN
am
- CONSTRUTORA FOGAÇA LTDA amei: DS
CONTRATO SOCIAL
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA; Os Administradores declaram, sob
de que não estão impedidos de exercerem a administração da sobie
especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar âob
dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos byblico
crime falimentar, de prevaricação, peita ou subomo, concussão, peculato O PESS
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de date
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: A responsabilidade técnica da empresa será exercida
pelo sócio JOSE ROBERTO FOGAÇA, engenheiro civil, Inscrito no CREA-MT sob o n.
8.042/D, em 08/02/1999.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA; Fica eleito o foro da Comarca de Toledo, Estado do
Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste
contrato.
E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em quatro
vias.
ev us
Toledo/Pr., 01 de março de 2010. 3.
Leci Ara E
MARCILENE LEILA MARCARINI FOGAÇA JOSE ROBERTO FOGAÇA “0
gra .
IVETE ENDLER
RG 4.330.578-6 SSP-PR
Testemunha
Responsáv la Elaboração:
CATIA JULÁANE BENETTI VIERA PAVAN
CRC PR: 051724/0-9
RG: 9.882.104-0 SSP-PR Pa
CPF/MF: 030.623.499-80
1 Ui à ve 1
- Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior GA
Secretaria de Comércio e Serviços e 3 2
Departamento Nacional de Registro do Comércio 2Y
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME
Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial DO ESTADO DO PARANÁ
A Sociedade CONSTRUTORA FOGAÇA LTDA, estabelecida na AVENIDA SENADOR ATTILIO
FONTANA, 5516, CENTRO, TOLEDO, PR, CEP: 85.901-200, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do
presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA,
ros termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.
ca igo do ato: 315
L trição do Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
TOLEDO/PR - PR, 01 de Março de 2010.
Sócio: MARCILENE LEILA MARCARINI FOGAÇA
Para uso exclusivo da Junta Comercial:
DEFERIDO EM — 4
: JOSE ROBERTO FOGAÇA
A
av
VS
qa RR
PÁ <A: q aee
«as
3 ss
CONSTRUTORA FOGAÇA LTDA ME AE
Av. Senador Attílio Fontana n. 5516 — Centro — CEP 85901-200
Toledo - Paraná - Fone: 45-3054-1785
DECLARAÇÃO
Ref: Edital de Tomada de Preços nº 188/2012 rá
CONSTRUTORA FOGAÇA LTDA na jurídica de direito privado, com
sede e foro na cidade de Toledo, Estado do Paraná, devidamente inscrita no
CNPJ/MF. Sob o n. 11.832.026/0601-12, neste ato, representada pela sócia
administradora MARCILENE LEILA MARCARINI FOGAÇA, portadora da
carteira de identidade civil - RG. 7.947.947-0 SSP-PR e inscrita no CPF/MF.
Sob o n. 977.442.551-00, declara expressamente que sendo vencedora do /
processo licitatório sob a modalidade de Tomada de Preços n. 194/2012;
atenderá todas as determinações da fiscalização do Município de Toledo, no
prazo máximo de 24 horas após a notificação.
Toledo, 20 de agosto de 2012. |
CONSTRUTORA FOGAÇA LTDA ME Dá
Marcilene Leila Marcarini Fogaça
Sócia Administradora a
AAL
O
qoe0
Niva o ande
ES pe
pusO cano O»
Leo
É
(A
CONSTRUTORA FOGAÇA LTDA ME ebfós
Av. Senador Attílio Fontana n, 5516 — Centro — CEP 85901-200
Toledo - Paraná - Fone: 45-3054-1785
DECLARAÇÃO DA CONTRATADA DE SUJEIÇÃO AO EDITAL
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 1882012
DECLARAÇÃO
O signatário da presente, MARCILENE LEILA MARCARINI FOGAÇA,
portadora da CI/RG n.º 7.947.947-0 SSP-PR e inscrita no CPF/MF. Sob o n.º
977.442.551-00, na qu lidade de ha legal daempresa CONSTRUTORA
FOGAÇA LTDA ., declara concofdar, na íntegraí com os termos do Edital de
Licitação e com todos os respectivos documentos dela competente e que acata
integralmente-qualquer decisãoQue venha a ser tomada pelo Município quanto a
sua qualificação com as demais proponentes que tenham atendido às condições
estabelecidas e demonstrarem reais possibilidades de executár obra e serviços,
tudo de acordo com os trabalhos da Comissão Julgadora.
Toledo, 20 de agosto de 2012.
f
Marcilene Leila Mkrcarini Foga
CPF.: 977.442.551-00 SSP-PR
RG.: 7.947.947-0 SSP-PR
Sócia Administradora
E
CONSTRUTORA FOGAÇA LTDA ME un?
Av. Senador Attílio Fontana n. 5516 — Centro — CEP 85901-200
Toledo - Paraná - Fone: 45-3054-1785
DECLARAÇÃO CONTENDO INFORMAÇÕES P RA FINS DE
ASSINATURA DO CONTRAT
Razão Social: Construtora Fogaça aa
Endereço: Av. Senador Attílio Fontana n. 5516
1—- DA EMPRESA PROPONENTE:
Bairro: Centro CEP. 85901-200
Cidade: Toledo Estado: Paraná
CNPJ/MF: 11.832.026/0001-1
Conta Corrente n.º 68771-5 Agência: 0587-8 Banco: Banco do Brasil
Inscrição Estadual n.º 90518718-01 Inscrição MunicipalASS (alvará) n.º 970868
Telefone: (45) 3054-1785 Fax: (45) 3054-1785
Contador da empresa: Alfa Contabilidade Ltda Telefone: (45) 3055-2233
2- DO REPRESENTANTE LEGAL rm ASSINATURA DO CONTRATO:
Nome: Marcilene Leila Marcarini Fogaça
Função: Sócia Administradora
Data de Nascimento: 22/11/1981 Estado Civil: Casada
Escolaridade: Ensino Superior RG. n.º 7.947.947-0 Órgão emissor SSP/PR
CPF/MF: 977.442.551-00
Endereço: Av. Senador Attílio Fontana n.º 5516
Bairro: Centro Complemento: Casa Cidade: Toledo
Estado: Paraná CEP: 85901-200 Telefone: (45) 3054-1785
Fax: (45) 3054-1785 Celular: (45) 9940-4265 E-mail: leila.engefortêdgmail.com
Ê
Toledo/Pr., 20 de agosto de 2012. RENA
AN dh
qr NS
q 8 sº
A <A a E RR a
Marcilene ToilalMarcarni Fogaça S ces,
Do”
CPF.: 977.442.551-00 SSP-PR qe as
RG.: 7.947.947-0 SSP-PR E:
Sócia Administradora 1
CONSTRUTORA FOGAÇA LTDA ME Ez
Av. Senador Attílio Fontana n. 5516 — Centro — CEP 85901-200
Toledo - Paraná - Fone: 45-3054-1785
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE MICRO
EMPRESA - ME.
PROPONENTE: CONSTRUTORA FOGAÇA LTDA ME
ENDEREÇO: Av. Sen. Attilio Fontana n. 5516, Centro, CEP 85901-200 — Toledo/ Pr
CNPJ/MF: 11.832.026/0001-1 Fone/Fax: (45) 3054-1785
Declaramos para todos os fins de direito, especificamente para
participação de licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS n.º 18812012//que
estamos sob o regime de MICROEMPRESA, para efeito do disposto na Lei Complementar
123, de 14 de dezembro de 2006.
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.
é
Toledo, 20 de agosto de 2012.
ad
Marcilene Leila Maidarimi Fogaça “A
CPF.: 977.442.551-00 SSP-PR AL
RG.: 7.947.947-0 SSP-PR NS) A
Sócia Administradora N E) h
Ç 48 , ARS e”
4 RAR
As E ot a)
UN a So
q rca
pe Goné
9º
(É
29 [3%
CONSTRUTORA FOGAÇA LTDA ME N ao
Av. Senador Attílio Fontana n, 5516 — Centro — CEP 85901-200
Toledo - Paraná - Fone: 45-3054.1785
DECLARAÇÃO PARA FINS DO EXIGIDO PELO ARTIGO 130, DA LEI
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO
Declaramos para os devidos fins de direito que, na qualidade de proponente es
procedimente licitatório na lidade de Tomada de Preços nº 188/201
que não possuímos pessoas em nops6 quadro societário (contrato sociak
estatuto social), impedidas de contratar com o Município de ado pra
termos do artigo 130 da Lei Orgânica c/c com o artigo 9, S 3º da Lei nº
8.666/93.
Toledo-PR, 20 de agosto de 2012.
Marcilene Leila sin Fogaça É
CPF/MF.: 977.442.551-00
RG.: 7.947.947-0 SSP-PR
Sócia Administradora
CONSTRUTORA FOGAÇA LTDA ME 30/23 €
Av. Senador Attílio Fontana n. 5516 — Centro — CEP 85901-200 A >
Toledo - Paraná - Fone: 45-3054-1785 A
DECLARAÇÃO DE OBSERVAÁCIA AO DISPOSTO NO INCJSO XXXIII DO
ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERA
A
PROPONENTE: CONSTRUTORA FOGAÇA LTDA ME
ENDEREÇO: Av. Sen. Attilio ra 5516, Centro, CEP 85901-200 — Toledo! Pr
CNPJ/MF: 11.832.026/0001-1 Fone/Fax: (45) 3054-1785
A proponente abaixo assinada, participante da
licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS nº sora Lo seu
representante credenciado, dadaré a toma e sob as penas impostas pela Lei n.º
8.666/93, de 21 de junho de 1993 e demais legislação pertinente, que, nostérmos
do 8 6.º do artigo 27, dá Lei n.º 6.544, de 22 de novembro de 1989, encôntra-se em
situação OA o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do
disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.
Por ser a expressão da verdade, firnamos a presente.
Toledo, 20 de agosto de 2012.
fara D)
Marcilene Leila Mafcarini Fogaça qeu” BR ese
<AA: : END 5
«go
RG. 7.947.947-0 SSP-PR
CPF.: 977.442.551-00 SSP-PR
Sócia Administradora
CONSTRUTORA FOGAÇA LTDAME Sia
Av. Senador Aftílio Fontana n, 5516 -- Centro — CEP 85901-200
Toledo - Paraná - Fone: 45-3054-1785 B
DECLARAÇÃO DE cones
Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade
de Proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade de Toma e Eos
nº e, instaurado por ad de Toledo, que pão fomos declarados
inidôn para licitar ou contratãr com o Poder Público;”em qualquer de suas
esferas, declarando, em consegiúência, a inexistência de fato superveniente e
impeditivo de habilitação no certame.
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.
Toledo/Pr., 20 de agosto de 2012.
Marcilene Leila /
larcarini Fogaça
CPF.: 977.442.551-00 SSP-PR
RG.: 7.947.947-0 SSP-PR
Sócia Administradora
22 |32-
Página 1 de 1 2?
9
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS masintoas
“5 Nome: CONSTRUTORA FOGACA L (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.832.026/0001-12
Certidão nº: 6663516/2012
Expedição: 08/08/2012, 09:25:12
Validade: 03/02/2013 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de' sua expedição.
: Certifica- se que CONSTRUTORA FOGACA LTDA (MATRTA paus),
inscrito (a) no CNPJ sob o nº 11.832.026/9001-12, NÃO CONSTA do Banco
“National de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
“na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
-Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
“Pribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição. .
“No: caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
“à todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
- aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
“áutenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
“Internet (http://www.tst.jus.br).
; Ferviasó “emitida gratuitamente.
À INFORMAÇÃO: INPORTANTE
“Do” Bando: National de Devedores Trabalhistas constam os dados
“hecessáriosf "à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
êstábelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos júdiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
À Sntos previdenciários, a honorários, a custas, a
emol mentóg fou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de exe ui dita e acordos firmados perante o Ministério fábtico do
Trabad. PMfomissão de Conciliação Prévia.
Fest + PATA
Ea: 41.832 Pam
Con o tona, 5516
avenida d so ep os Ec 200 paRANhA
Dúvidas e sugestões: eme iodo
na
+
pRloss
—vOO —
sovM ç
C: À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE TOLEDO
TOMADA DE PREÇOS Nº 188/2012
ENVELOPE Nº 1 - HABILITAÇÃO
ABERTURA: DIA: 20 DE AGOSTO DE 2012
HORÁRIO: 14:00 HORAS
MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA
. &
RUA: MARECHAL CÂNDIDO RONDON, 2260 SL 9 Monumental
CEP: 85810-120 CASCAVEL PR
LE: a
REn-CO-BRLO LE 27 FromBe “rimos cscatdica: 45 SOSSBESS To: Paper li
À COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO - PR
TERMO DE RENÚNCIA DE DIREITO DE RECURSO
Por este Termo e na melhc: forma de direito e Em especial diante do que cispõe 6
artigo 186 do Código de Processo Civil, e o artigo 109 da Lei 8.866/93. esta empresa
MONUMENTAL CONSTSITORA TODA abaxo assinada participante da licitação na
modalidade Tomada de preços Nº. 18N2012, por seu sepresertante credenciado,
“RENUNCIA”, como renuncisdo tem. «o direito de recurso administrativo e ão prazo respectivo,
pela sua mabiltação ou habiimçê: de otros proponemes quarto a documentação e
concordando. om censugleênca, cl & ro do procedimento licitatório, passande-sa a
abertura dos envelcoes seguintes dos proponentes habilitados.
O representante da emprasa ainda declara que tem conhecimento das conseguências
da renúrcia e assima abaixo para Que surtam todos 05 afetos legais.
Toledo, 20 de Agosto de 2012
Monumental Construtora Ltda.
Rua Marechal Candido Rondon. 2260 sala 03. centr
CEP 85.819.120 CascavelPR
FoneiFax: (45) 3024.6726
CNPJ: 07.990.507:0001.89
HE.: 99371221.03
ÍNDICE
Procuração
Relação de Representante
Certidão Simplificada da Junta Comercial
Certidão Conjunta Federal
Certidão Negativa Estadual
Certidão Negativa Municipal
Certidão Negativa do INSS
Certidão Negativa do FGTS
Certificado cadastral do Municipio
Certidão de falência e concordata
Certidão Registro Junto ao CREA Juridico
Certidão Registro Junto ao CREA Físico
Acervo Técnico
Contrato de Prestação de Serviços
Alteração Contratual
Declaração de Ficalização da Prefeitura
Declaração de sujeição ao Edital
Declaração para fins de Assinatura do Contrato
Declaração enquadramento - ME/EPP
Declaração Lei Orgânica
Declaração de observância do inciso XXXII Art. 7º
Declaração de Idoneidade
Certidão Negativa Trabalhistas CNDT
o" o wu
—
o
12
13
14
15
16
17
27
32
33
35
36
37
38
39
40
GP
VR
N
[57.990.507/0001-89]!
MONUMENTAL CONSTRUTORA LIDA,
NÚCLEOS INDUSI
CEP 85318-635
CASCAVEL
AL CA ÁBATAS )
PARAN
“REPÚBLICA FEDERATIVA-DO BRASIL
“COMARCA DA CAPITAL -, TADÇ DO PARANÁ
Lo,
Ad)
bi
é Ro
ac ES LIVRO 371-P TRASLADO “FOLHAS 135/13:
. Titular: Caroline Feliz Sarraf Fersi N
CURITIBA - PR q a
-aliz Sar;
Titular 7 o
foca
PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ: MONUMENTAL
CONSTRUTORA LTDA EPP A FAVOR DE JONATHAS LUIS
DE LIMA-E OUTRO, NA FORMA ABAIXO DECLARADA.
[SAAB A M quantos este Público Instrumento de Procuração
bastante virem que, aos viitê enove- dias do mês de outubro do ano de dois mil e dez,
“ (2810/2010); neste Distrito do Peitão, Município e Comarca de Curitiba, Estado do Paraná,
neste Serviço Notarial, compareceu, como Outorgante: T TORA
P pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJMF sob o nº
07:990.507/0001-89, com sede na cidade de Cascavel/PR, na Rua Pedro Luiz Boaretto nº
557, Núcleo Industrial de Cascavel/PR, com a 2º Alteração Contratual Consolidada, registrada
na Junta Comercial do Paraná sob nº 20105006920, em 19/04/2010, e Certidão Simplificada
expedida pela mesma Junta Comercial sob nº 10/980911-4, em 26/10/2010, as quais-ficam
cópias arquivadas nestas Notas, na Pasta 110, folhas 147 a 151, peste ato presentada por
suas sócias administradoras: DULCE DE ARAUJO MACIEL Brasileira, solteira, maior e
capaz, emipresaria, portadora da Cédula de Identidade nº 396.663-SSP-PR, inscrita no
CPE/ME sob nº 017.766.909-82, residente e domiciliada na Rua Euclides ga Cunha, 1560,
apartamento 61, Bigorriiho, nesta Capital e DAMARYS ARAUJO MACIEL A brasileira, solteira,
maior e.capaz, empresaria, portadora da Cédula de Identidade nº 1.309.441-1-SSP-PR,
inscrita no CPF/MF sob nº 301.879.669-15, residente e domiciliada na Rua Euclides da
Cunha, 1560, apartamento 61, Bigornilho, nesta Capital, reconhecida como a própria por mim.
Everson: Luiz Kepe, Escrevente, conforme os documentos que me foram apresentados, do
qué dou fé. E aí, pela Outorgante "me foi dito que nomeia e constitui seus baslante |
procuradores: JONATHAS LUIS D rasileiro, solteiro, maior e capaz, financeiro,
Pôrtador da Cédula de identidade nº 7.192.835-7-SESP-PR, inscrito no CPF/MF sob nº
DA2: 176: 229-29, residente e domiciliado na Rua Presidente tenedy, 1009 |, apartamento-02,
“Gentro, Gascavel/PR e MAYÇON COLP astro engenheiro, portador da
Sésuia de: Identidade nº 7.504.761-4-SESP-PR, inscrito no CPF/MF sob nº 046.280. 37944,
. Tesidente"e domiciliado na Rua Maranhão, 3422, Alto Alegre, Cascavel” aos quais
conferem: poderes para gefir e administrar em conjunto/ou isoladamente/podendo para
tanto noómeados procuradores, em nome" da sobredita empresa, adquirir mercadorias dentro
do-sguramo de negócio, comercilizá-las, prestar serviços, à vista ou à prazo; pactuar preços,
Prazos, juros, multas, modo, local de:pagamento e demais condições, mesmo penais, receber
. “Quaisquer quantias devidas, seja por contratos ou titulos. podendo cobrar amigável ou
: judicialmente todos os seus devedores; representar em Juizo ou fora dele; constituir
: advagados, outórgando-lhe tados os.poderes da cláusula “adjudicia et extra”, para o foro em
geral, isto-em qualquer Juizo, Instância ou Tribuna!, inclusive perante a Justiça do Trabalho
em todos os seus departamentos e instâncias, bem como nas juntas de Conciliações 8
Julgamento; contratar os a nes ca honorários; propor contra quem de direito as ações
competentes : :e defende-la nas: to trárias, receber, pagar, passar recibos, dar e feceber
PigneT
“Coina nd ETTA
Telefee (4) 3013.1667» Mi cartor! indsporão com.br » atendimento
É vátiDo ta
EMA ANTT
AE CATARA
CEP 85818-635
o |
Av. Pres, thur da Silva Beiirdes, 2350 - Cj. 3 a 9 + CEP 80320.300 I ás ConiaTpf 000 1 sal,
MO CORAL ORAARMTORA LIDA. —
ES =" o] ROS 597 =
Pr oNRRTES )
PA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
REU COMARCA DA CAPITAL - ESTADO DO PARANÁ
vo PORTA Es
ur SO E us LIVRO 374 FOLHAS 135113
Titular: Caroline Feliz Sarraf Ferri : rd
cunmea Pr e, I . )
quitações; totais ou parciais, firmar contratos públicos ou pakicuiares de Iquer natureza,
exceto Us gire sejam contraditórioS'ao objeto social! da empresa-Outergânte; firmar contratos
de abertura; elevação ou tedução de crédito, adquirir empréstimos e/ou financiamentos
perante quaisquer estabelecimentos bancários, em especia! junto ao Banco do Brasil S/A;
Banco-ltab-S/A, Caixa Econômica -Federal, Banco ABN Amro S/A, HSBC -Bank Brasil SIA -
Banco Múltiplo, Sicredi, Bandsil, Unibanco e Sitoob, utilizando os créditos abertos na forma
& nos-meios que forem convengibiriádos; abrir, movimentar e encerrar contas correntes e
aplicações financeiras, mesmiô de poupança, em quaisquer estabelecimentos bancários, em
especial os-já mencionados; requisitar e retirar saldos, extratos e talões de cheques; dar
ordens e contra-ordens; reconhecer saldos; emitir, assinar, endossar, sacar, descontar,
caucionar, reformar, registrar e protestar cheques, ordens de pagamento, letrás de câmbio,
notas promissórias; faturas, borderôs, duplicatas e demais titulos de crédito; solucionar
quaisquer pendências de natureza trabalhista, podendo admitir e demitir funcionários,
fixando-lhes os seus respectivos salários, honorários e demais condições: assinar
correspondências comerciais, livros, guias e papéis fiscais, fazer declarações de imposto de
renda, retirar da repartição geral de Correios e Telégrafos correspondências registradas com
4 fu sem valor, papéis, documentos, vales postais e tudo-mais 0 que seja pertencente à
empresa -Outorgante, promover e autorizar despachos nas alfândegas e estradas de ferro,
assinar cafteiras:e contratos de trabálhos; representar ainda a Outorgante perante quaisquer
repartições públicas federais, estaduais, municipais, autárquicas, Receita Féderal do Brasil,
, pradória Geralda Fazenda Nacional, empresas públicas ou privadas, pessoas físicas,
“farhecedores, representantes, Juntas. Comerciais, e onde mais for preciso, promovendo ou
requerendo, requerer e assinar parcelamentos, ' juntando, retirando e desentranhando
documentos, assinando formulários, requerimentos e cadastros, prestando declarações e
esclarecimentos; praticar inolovo os demais atos necessários e indispensáveis ao mais
«amplo, cabal e fiel cumprimepto do presente mandato, podendo substabelecer. Prazo de
Validade: indeterminado. 7A Outorgante se responsabiliza civil e criminalmente pela...
veracidade das informações e declarações prestadas no presente instrumento. Pela
Outorgantes me foi dito, finalmente, que aceita esta procuração em todos os seus expressos
“termos, tal qual se acha redigida. Assim o disse, do que dou fé. A pedido, lavrei-lhe a
presente procuração-que, depois de lida e achada em tudo conforme outorga, aceita e assina.
Dispensada a presença das testemunhas instrumentárias pelas partes, conforme faculta o
item 11.518, da Seção 2, do Capitulo 11, do Código de Normas da Corregedoria-Geral da
Justiça do Estado do Paraná. Emolumentos: R$41,43, (VRC 394,62), Selo Funarpen: R$0,35.
Este 'ato foi protocolado sob nº 8142/2010 no Livro de Protocoto Geral nesta data. Eu, (a), q
Everson Luiz Kepe, Escrevente Juramentado, que a escrevi. Eu, (a.), Caroline Feliz Sarraf
Ferri, Tabeliá que a fiz digitar, subscrevi, dou fé e assino. Curitiba-PR, 29 de outubro de
2010... (aa:) MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA EPP, DULCE DE ARAUJO MACIEL,
Representante da Outorgante. MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA EPP, DAMARYS ARAUJO
MACIEL, Representante. da Qutofgante. Caroline Feliz Sarráf Ferri, Tabeliã. Nada mais.
“Biioa E — - Ta ERR Ei — e. Continua oia) 391:
Av. Pres. Arthur da Silva Bernárdes, 2350 « Cj. 3a 9 + CEP 8B0320.300 TRAS PR 01-89 '
Telefax (1) 3013.1667 “www cartoriodoportao. com.br + i : j |
x : ca orio doportao.com.br atendimento earoriodoportanecoumia TORA LIDA. :
MLEMENDAS EOU RASURAS, . RE
o LUIZ BO?
INDUSIRIAL Go LARA
cep dudidias: E
ÍraSCAVEL - PA
É VÁLIDO EM
PÚBLICA FEDERATIVA DO B
RASIL
- ESTADO DO PARANÁ
ARCA DA CAPITAL
FOLHAS 135113
TRASLADO
/
original, ao quai me reporto e dou fé. Eu
Mas
fas e) Ea
Eis &
so É ES
SO qc O
jd es. ds o
ES SS nã B
r&ss 2 ha
ta Same
TO > o
poe ur os
O É sã (
Sa !
Ss
7 -
rá
ft
e
5)
os
S €
ag
S É
au
Sos
o eo
as
ú e
Ou
«A
DS Es
Ed
q e
"GS
o a
ua O
[é]
q
Ea
B
à
AvPres; Arthur da Silva Ber
Telefax (41) 3013.1667:
desmedida
RELAÇÃO DE REPRESENTANTES
Representante Legal da cf”
Nome: Jonathas Luis de Lima
Função: Gerente Administrativo e Financeiro
Escolaridade: 3º Completo RGnº7.192.835-7 Órgão emissor: SSP/PR
CPF: 042.176.229-29
Rua: Frico Veríssimo nº 162
Bairro: Alto Alegre Complemento apto nº04 Cidade: Cascavel
Estado: Paraná Celular: 9952-4200
E-mail: jonathas.monumental ail.com
MM çuÉ
Responsável Técnico da Obra % +
40º
Nome: Douglas Maycon Colp
Função: Engenheiro técnico
Registro CREA: PR-94815/D
Rua: Maranhão nº3422
Bairro: Alto Alegre Complemento Cidade: Cascavel
Estado: Paraná Celular: (44)9900-7002
E-mail: engenhariadouglas(Dhotmail.com
Cascavel, 20 de Agosto de 2012.
Jo de Lima Mm
Representante Legal
Monumental Construtora Ltda
o “210
NUC tnDUST
CEP 85818-635
PMASCAVEL
[7.009 .597/0001-89]
ExTAL CONSTRUTORA LTDA.
ts
.
PARANÁI.
na data da sya expódição.
HIDÃO, NA Páaina: -001/001
Certificamos quê asintormáções al x ornistam Gos:docjimentos arquivados nesta Junta Comercial é são vigentes
Número de Identificação do Registro do
Empresas : NIRE (Sede) -
4120570323-6 4
Data de Arquivamento do | Data de início
Ato Constitutivo de Atividade
12/05/2006 10/05/2006
à «Cidade, UF, CEP)
DRA:35
7; LOTE 02, CENTRO, CASCAVEL, PR, 85.810.120
“-FObjeto Sóciar
EDIFICÃCE
Ss RviCOs E COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE
Capitál: R$ =
| DUZENTOS ML REAIS)
Capital Integralizado: R$
- Microempresa ou Prazo de Duração
Empresa de Pequeno Porte
ftLei nº 123/2006)
Empresa de pequeno porte
Indeterminado
asministrados Mendigo
Admitiistradot — XLOOPOXX |
Administrador D76 06.000,06
Situação
REGISTRO ATIVO
ve SEBASTIÃO MOTTA
ECRETARIO GERAL
CEP estadas
CASC; AVEL da
10/07/12
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Naciona] É
Secretaria da Receita Federal do Bra
CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA/COM EFEITOS DE NÉGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS'FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: MONUMENTAL CONSFRUTORA LTDA EPP
CNPJ: 07.990.507/0001-89
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade do
sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:
1. constam débitos relativos a tributos sp isados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) com a exigibilidade suspensa,/Ãos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro
de 1966 - Código Tributário Nacional! (CTN); e
2.. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em
Divida Ativa da União com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos
por penhora em processos de exectição fiscal.
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.
Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à
situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições
previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Intemet, nos
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://aww.pa.fazenda.gov.br>,
Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.
Emitida às 15:54:26 do dia 7/2012 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/01/2013.
Código de controle da certidão: BOD6.027D.2EC8B.743D
Certidão emitida gratuitamente.
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
NE ÃO
p
[07.990.507/0001-89];
MONUSSENTAL CONSTRUTORA LIDA
4%
RUA:
NÚC
CEP 85818-
E naacavEL
A
Estado do Paraná P
Secretaria de Estado da Fazenda
PARANÁ Coordenação da Receita do Estado
CeNERRO DA ESTADO
Certidão Negatiga /
|
de Débitos Tributários e de Divida Ativa Esta
Nº 9490909-11
Certidão fomecida para o CNPJ/MF: corso”
Nome: MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA
Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou
que venham a ser apurados,-certificamos que, Serificando os registros da Secretaria de Estado da
Fazenda, constatamos não xistir pendências .êm nome do requerente, nesta data.
Obs: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza
tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Finalidade: Licitação
A autenticidade desta Certidão deverá au confirmada via Intemet
Esta Certidão tem validade até 14/12/2012 - Fornecimento Gratuito '
Estado do Paraná
Pa Secretaria de Estado da Fazenda
“sem Coordenação da Receita do Estado
Certidão Nº 9490909-11
Emitida Eletronicamente via intemet
16/08/2012 - 11:13:16
Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR
9
[or 990.507 /0001-89]
Dao LUI HZ BOARETEO, O
3 noso:
CEP 65818-635
icascaver - PARQNAl
pa Prefeitura Municipal de Cascável
BB! Secretaria Municival de Finan
Wim” Rua Paraná, S000 - Caixa ostal 113
24741/2012
CERTIDÃO ATIV
A presente Cartidão é FÁLIDA POR Crovanta? DIAS a contar dá data de erissão da mesma
Contribuinte: Vá CPFICNPJ:
MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA EP 27.990.507/0001-89
Endereço: RUA MARECHAL CDQ ONDON 2260
Cadastro: 7990507000189, Quadra: Lote: Loteamento CENTRO
Raro de Atividada:
Finalidade; Lici tação
icado não ui débitos tributários penderdes junto-a fazenda pública do Município de
Cascavel até a presente data.
Com a localização acima descrita, fica ressalvado o direito de tazenda Pública Municipal de
cobrar débitos posteriormente constativos, mesmo referente so perívdo nesta certicião
compreendido.
Certifi aos dev fins, pente solicitação, que o contribuinte acima iclartiti
Cascavel 30 de Maio de 2012
me
Código de Autenticidade: 147375520147375
9
[07.990.507/0001-89];
NUSENTAL CONSTRUTORA LTD
20 LUIZ BOARETTO, 5
“INDUSTRID 06
CEP 85818-635
[oasCAvEL - PA
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do;
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕE:
DE TERCEIROS
Nº 056352012-1402102
Nome: MONUMENTAL CONST
CNPJ: 07.990.507/0001-89
ORA LTDA. |
Brasil
DE véia
EVIDENCIÁRIAS E ÀS
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional
dividas de responsabilidade do sujeito passivo
ser apuradas, é certificado
com exigibilidade suspens:
outubro de 1968 - Código Tributário Nacional (C
Esta certidão, emitida em nome da matriz e v;
devidas, por lei, a terceiros, inclusive às insci
(DAU), não abrangendo os demais tributos a
Receita Federal do Brasil (RFB) e as
E)
administradas pela Procuradoria
de Certidão Conjunta PGFN/RFB.
à
refere-se exclusivamente às contribuições ;
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do
mesmos efeitos da certidão negativa.
Esta certidão é válida para as finalidades previ
de 24 de Julho de 1991, exceto para:
a
constam em s
s termos do art.
brar e inscrever quaisquer
ma identificado que vierem a
nome, nesta data, débitos
1 dalLein? 5172, de 25 de
)
a para todas as suas filiais,
nciárias e às contribuições
s em Divida Ativa da União
drhinistrados pela Secretaria da
ais inscrições em DAU,
-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto
IR este documento tem os
tas no art. 47 da Leinº 8.212,
- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade
limitada, cisão total ou parcial, fusão, incorpgr:
entidade ou de sociedade empresária ou simple
- baixa de firma individual ou de empresário, con
Lei nº. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 -
entidade ou sociedade empresária ou simples. !
A aceitação desta certidão está condicionada
emitida e à verificação de sua autenticidad
<http:/iwww. receita. fazenda. gov.br>.
Certidão emitida com base na Portaria Conjunt;
Janeiro de 2010.
Emitida em 27/02/2012.
Válida até 25/08/2012.
Certidão emitida gratuitamente.
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará est
eg
eldocumento
iice
ação, ou transformação de
orme definido pelo art.931 da
digo Civil, extinção de de
finalidade para a qual foi
na Internet, no endereço
|
en nº 01, de 20 de
|
|
?
[07.990.507/0001-89];
TAL COUSTRUTORA LIDA
MONU!:
bos
NUCLLUAN
CEP 85318-603
EmASCAVEL
|
|
|
| Www.caixa.gov.br
bd
PA
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL a L
Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
| Inscrição: 0799050 DA
RA LTDA
Razão Social: MONUMENTAL CONSTRU
Endereço: R MINAS [GERAIS 2334 / CENTRO / CASCAVEL / PR / 85812-030
A Caixa Econômica Fedgral, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7,
da Lei 8.036, de 11 de inaio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa
acima identificada encontra-se em situação regular/ferante o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a con ribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das :
obrigações com o FGTS.
| Validade: 13/08/2012 rose”
Certificação Número: 2012081308333423097234
Informação obtida em 13/08/2012, às 08:33:53.
A utilização deste Ce ificado-para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: |
ASCAVEL
P
PA
| [07.990.507/0001-89]
“ENTAL CONSTRUTORA LIDA.
“NO LUIZ BOARETTO, 5
NDUSTOGÇE
CEP 85818-635 |
AURA | PREFEIT URA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO
mr , ESTADO DO PARANÁ
CADASTRAEr» zum mesm is a
z
ENDEREÇO. | RUA MAREÇÃA)
APTº 09, alia Dk
INDETERMINADO
INDETERMINADO
|INDUSTRIAIS, C Ou
, E COMÉRCIO
| A GERAL. ==z=ssss |
: e eitura, com base na Lei Complementar Federal nº 123/2006,
Complementar Municipal Nº 1. Nº 1412009, Art 32,
ESTELA'MARIS BOHN|
1 1DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E MATERIAL
en rm OL rã
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR, CONTADOR, PARTIDOR, DEPOSITÁRIO PÚBLICO E só ,
- AVALIADOR JUDICIAL | 4º
COMARCA DE CASCAVEL - ESTADO DO PARAN Á
Dus RODRIGO TIMÓTEO T: ABORDA
DISTRIBUIDOR PÚRTICO
AVENIDA TANC ANTA 20 EDIFÍCIO DO FORUM - CER sSespa Sh
!
À
Rodrigo Tihóthieo! Taborda, Titular do Ofício do Distribuidor,
Contador; Partidor, Depositário e Avaliador Judicial da Comarca, de -
Cascavel, Estado do Paranã ne na forma da lei, etc...
N
= CERTIFIG D
revendo nesse Cartório omarca de Cascavel, Estado
Y do-Paraná, os re ne : componentes do arquivo, referente
Cs ao FORO JUCÍCIAL, SÁ, especifica de: — '
FALÊNCIAS OU-$%
res nsabilidade
AVEL, Estado do
Buscas procedidas (
A
, )
Cristiane Recktemvald
Empregada Juramentada
Partaria nº 67/2009
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DO PARANÁ
Certidão de Registro de Pessoa Jurídica”
O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Paraná-CREA-PR,
certifica para a empresa abaixo, que a mesma encontra-se regularmente registrada
neste Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194 de 24 de dezembro de
1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita
à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).
Certidão nº: 79866/2012 Validade: Ad
Razão Social: MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 07990507000189.
Num. Registro: 44243 Registrada desde : 19/06/2006
Capital Social: R$ 200.000,00
Endereço: RUA MINAS GERAIS, 2334 SALA 04 CENTRO
Município/Estado: CASCAVEL-PR CEP; 85812030
Objetivo Social: ;
Edificações residenciais, industriais, comerciais e de serviços.
Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2012, como seu(s)
responsável(eis) técnico(s)
Responsável(eis) Técnico(s):
1 - DOUGLAS MAYCON COLPO.
Carteira: PR-94815/D
Desde: 24/02/2012
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
DA RESOLUCAO 218 - ARTIGO 07 do CONFEA
de Expedição: 21/02/2008
2 - LAURI PADILHA JUNIOR
Carteira: PR-123716/D Data de Expedição: 28/03/2012
Desde: 07/05/2012
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
DA RESOLUCAO 218 - ARTIGO 07 do CONFEA
Para fins de: LICITAÇÕES
Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste Q
documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 2012/00280608, ressaltando a
impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva
de seu(s) responsável(eis) técnico(s).
Emitida via Internet em 18/07/2012 16:40:50 [07 900.507 / 000 1-89]
Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 010/2002. mernamar CONSTRUT LIDA.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujelAaa' aubh CONSERU TORA
ação penal. . nO 5
puro Co O LUIZ BORA e
CEP 858 U
PA!
CANSA STIOT o -
CREA hitp:/creaweb.crea-pr.org br/consultas/certidao.asp?SESSAO=ssC...
eu
4
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DO PARANÁ
Certidão de Registro de Pessoa Física”
O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Paraná-CREA-PR,
certifica que o(a) profissional abaixo, encontra-se regularmente registrado(a) neste
Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194/66, possibilitando-o(a) a exercer
sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu
registro. vd
Certidão nº: 67146/2012 Validade: 31/03/2013
Nome: DOUGLAS MAYCON coLPo
, Carteira - CREA-PR Nº :PR-94815/D
Registro Nacional : 1705433057
Registrado(a) desde : 21/02/2008
Data Veto Registro :
Filiação : IVAN CARLOS COLPO
REGINA MARIA COLPO
Data de Nascimento : 12/01/1984
Carteira de Identidade : 75047614 CPF: 04628037914
Naturalidade : TUPASSIYPR
Título(s):
ENGENHEIRO a
FACULDADE ASSIS GURGACZ - FAG
Data da Colação de Grau : 15/02/2008 Diplomação : 15/02/2008
Situação : Regular
Atribuições profissionais:
DA RESOLUCAO 218 - ARTIGQ-07 de 29/06/1973 do CONFÊA
Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2012.
Para fins de: Licitações
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 2012/00231566.
?
Emitida via Internet em 14/06/2012 13:40:09
Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 010/2002.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasieiro, suietando o autor à Wárfo o) 0 1 89 |:
” í
e 07.990.507
“NTAL CONSTRUTORA LT
(o o To LUIZ BOARETTO,
“— ANDUSTRIGO
CEP 85818-635 |
DARANÁL
DR o
Td
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DO PARANÁ
Certidão de Acervo Técnico
O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Paraná - CREA-
PR, certifica que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de
Responsabilidade Técnica - ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s)
nesta Certidão, integrando desta forma sua experiência profissional, conforme o Artigo
47º da Resolução nº 1025/2009, do CONFEA.
Certifica que, conforme dispõe o Artigo 2º da Lei Federal n.º 6.496/77, a ART
define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de
engenharia e agronomia.
Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realização e
conclusão do(s) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade
deste Órgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s)
atribuição(ões) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal n.º 5.194/66,
Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia — CONFEA e Instruções
Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.
Certifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é
representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu
quadro técnico e varia em função de alteração dos acervos técnicos dos profissionais
integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 48º da Resolução 1025/2009 do
CONFEA.
ENGENHEIRO CIVIL /
DOUGLAS MAYCON COLPO
Carteira Profissional:PR-94815/D RNP N9:1705433057
Acervo Técnico Nº,:7598/2012 Protocolo Nº.:2012/00188088
[07.990.507 /0001-89],
MORU":BNTAL CONSTRUTORA WD)
CEP 85818-653
[CASCAVEL -
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DO PARANÁ
Certidão de Acervo Técnico
DOUGLAS MAYCON CoLPo”
Carteira Profissional: PR-94815/D RNP Nº,:1705433057
Acervo Técnico Nº.:7598/2012 Protocolo Nº..2012/00188088
ART Nº....cccacco..: :20090739819 0...... Registrada:16/03/2009............
ART Co-Respons......i...cccccicicciiraro ART Vinculada:20084013431 ......
Empresa Executora...:MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA.............ccccccicos
Contratante(s)... :MUNICIPIO DE TOLEDO - CNPJ/CPF: 76.205.806/0001-88...
Tipo de Contrato.. : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.........cccccciciticcrcicrrrio
Atividade Técnica...:EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO
Área de Competência.: EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL.............
Tipo de contenendo:.EBrecuçÃo 25. =.o QUALQUER ÁREA.........
Serviço Contratado. .: EXECUÇÃO LL. A ic
Dimensão............: :276, 36 M2 . Área Existente:
Área Ampliada.......i....ilciciccitoioos Área de Reforma:
Local da Obra.......: :R ARMANDO LUIZ ARROSI ESQ R ALMIRANTE T., S/N
2 [0
Município/Estado....: TOLEDO/PR.........iciciccrerecaa era
Data de Início..... Data de Conclusão:25/03/2009.....
Docto de Conclusão. E DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.........icclllcc cia
Descr. Compl. Serv..:EXECUÇAO (MÃO-DE-OBRA) REFERENTE AO FECHAMENTO DO
BARRACÃO DA DELEGACIA, LOCALIZADA NA RUA NDO LUIZ
ARROSI COM A RUA ALMIRANTE TRRIDIGÉ, QUADRA 01,
TOTALIZANDO UMA ÁREA DE 276,36M? MUNICÍPIO DE
Observação..........: :0 VÍNCULO DO PROFISSIONAL COM A EMPRESA EXECUTORA
for eso so7 1000 1-E5]
VEP 65818-638
InascaveL -
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DO PARANÁ
Certidão de Acervo Técnico
DOUGLAS MAYCON CoLPO-
Carteira Profissional: PR-94815/D RNP Nº,:1705433057
Acervo Técnico Nº,:7598/2012 Protocolo Nº.:2012/00188088
ARTNº.........roeai :20090741570 0...... Registrada:16/03/2009.....:......
ART Co-Respons...... Tecra ccaraconaasços ART Vinculada:20084013318 0 .....
: MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA..........ccccccilccrtca
MUNICIPIO DE TOLEDO - CNPJ/CPF: 76.205.806/0001-88...
Tipo de Contrato....:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.......ccccccccccctttaricctttaes
Atividade Técnica...:EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO.............. nana
área de Competência. : EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL..............
Tipo de Obra/Serviço: REFORMA pn SEM ACRÉSCIMO DE ÁREA
Serviço Contratado. .:EXECUÇÃO........cccccceic crencas cerceae
Dimensão............: :445,99 M2 :.. Área Existente:445,99 M2..
Área Ampliada...... .:0,00 M2 . Área de Reforma:291,58 M2
Dados Complementares:0,00
Local da Obra.......: : CENTRO COMUNITARIO LINHA ROCIO, S/N LINHA ROCIO FAZ.
BRITANIA L. 27-28 Q. -
Empresa Executora.
Contratante(s)..
Município/Estado
Data de Início.....
Docto de Conclusão..:
Descr. Compl. Serv..:
Observação..........i.....
No
[07.990.507/0001-89]
“OIAHZ BOAR
RU iN
CASCAVEL -
“ERRO
PARANA]:
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DO PARANÁ
Certidão de Acervo Técnic
DOUGLAS MAYCON COLPO<
Carteira Profissional:PR-94815/D RNP N9,:1705433057
Acervo Técnico Nº.:7598/2012 Protocolo Nº.:2012/00188088
ARTNº..............: :20093689456 0...... Registrada:21/10/2009............
ART Co-Respons......i...ccccccracaasers ART Vinculada: .
Empresa Executora...:MONUMENTAL CONSTRUTORA LIDA........cciccciccciiios
Contratante(s)......: : PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL
07.620.886/7000-10.............cclcl les a
Tipo de Contrato....: : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..........ccicicccscireas ..
Atividade Técnica...:EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO...
Área de Competência. 7 EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL.......
Tipo de Obra/Serviço: EDIFICAÇÕES DE ENSINO QUALQUER ÁREA. .
Serviço Contratado..:EXECUÇÃO.... ....ccitsarr eat
Dimensão........... :962,47 M2 -.. Área Existente:962,47 M2
Área Ampliada.......i.ccciciiccctesers Área de Reforma:962,47 M2
Dados donpiementares: 0,00 ..
Local da Obra.... :R CASSIANO JORGE FERNANDES, 1229 VILA TOLENTINO.....
Município/Estado....:CASCAVEL/PR.........ciiiiccreemac rara
Data de Início......: Data de Conclusão:07/06/2010.....
Docto de Conclusão. . DECLARAÇÃO PROFISSIONAL..........cccccc era
Descr. Compl. Serv..:OBRA REFERENTE A REFORMA DA ESCOLA
GALAFASSI, COM ÁREA DE 962, 4742
Observação.......... Elecunccaecrerraaa ren re era ceccrsuaaa so oune ras resaaaa
?
T67.990.507/0001-89],
“TAL CONSTRUTORA LTD
O LUIZ BOARETTO, 5
DSG
DEP 85818-635
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DO PARANÁ
Certidão de Acervo Técnico
DOUGLAS MAYCON COLPO
Carteira Profissional:PR-94815/D RNP Nº,:1705433057
Acervo Técnico Nr.:7596/2012 Protocolo Nº.:2012/00188088
ABRE Nº..........cce: Registrada:13/04/2010............
ART Co-Respons.... ART Vinculada:
Empresa Executora...:MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA..........
Contratante(s)......: : PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL.....
Tipo de Contrato....: : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..........cccccilcllriter
Atividade Técnica...:EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO...............
Área de Competência.: EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL.......
Tipo de Obra/Serviço:EDIFICAÇÕES ESPORTE QUALQUER ÁREA.
Serviço Contratado. .: EXECUÇÃO. ML. e... ret
Dimensão............: :2758,76 M2 , Área Existente: 758,76 M2
Área Ampliada . Área de Reforma: 758,76 M2
Dados Complementares:0,00
Local da Obra... :
Município/Estado. :
Data de Início..... : . Data de Conclusão: 2 07/06/2010. ..
Docto de Conclusão. : DECLARAÇÃO PROFISSIONAL........iicccciici cera
Descr. Compl. Serv..:REFORMA DA (QUADRA POLIESPORTIVA DA ESGÓLA DIVANETE
ALVES BRITO, M ÁREA DE 738,76M E REFORMA DA
SECRETARIA Db foLécro Com ÁREA DE 20,00M2 TOTALIZANDO
758, 76M2. =
Observação
for. 990.507/0001-89]
anusn
CEP 85818-63
[cascAvEL
E anál
e
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DO PARANÁ
Certidão de Acervo Técnico”
ENGENHEIRO CIVIL
DOUGLAS MAYCON COLP:
Carteira Profissional:PR-94815/D RNP Nº,:1705433057
Acervo Técnico Nº.:7598/2012 Protocolo Nº.:2012/00188088
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 2012/00188088.
Emitida via Internet em 14/05/2012 18:29:00 horas.
Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolução Nº 317/86 e a Instrução de Serviço Nº
010/2002. . . . ' .
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Cód igo Penal Brasileiro, sujeitando o autor à
respectiva ação penal.
9
f07.900.507/0001-89]
co E NTAL CONSTRUTORA L/
“NO LUIZ BOARETTO
NE ani
cep g5%I8-
ÍCASCAVEL - PARANÁ]
ATESTADO DE CAPACIDADE TECNIC,
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS - MUNICÍPIO DE CASCAVEL / PR
Cascavel, 01/07/2010
Afirmo que o contratado abaixo prestou serviços de engenharia, concluindo-os.
EXECUTOR MONUMENTAL CONSTRUTORA LTD
LOCALIZAÇÃO Rua Minas Gerais s/n, vá Cascavel -PR.
RESPONSÁVEL TÉCNICO | Douglas Maycon Colpo
TÍTULO E Nº CREA Eng. Civil - PR-94.815/D
OBRA EXECUÇÃO GLOBAL (MATERIAL E não DE oBsp(oE REFORMA
NA ESCOLA MUNICIPAL EMÍLIA GALAFASSI
DIMENSÃO 962,47 ai
PROPRIETÁRIO Prefeitura Municipal de Cascavel.
CNPJ “ 76.208.867/0001-07
) ART 20093689456
DATA DE INÍCIO 20/09/2009
DATA DE CONCLUSÃO 07/06/2010
LOCAL Rua Cassiano Jorge Fernandes, 1229 — Vila Tolentino.
MUNICÍPIO Cascavel -PR.
fDEA.DBD CREA PR
. J EO PEDARE :
"NDUSTRIAL TA
CEP 858
ISASCAVEL —- PARANÁ]
+B
ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA. /
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS - MUNICÍPIO DE CASCAVEL / PR
Cascavel, 01/07/2010
Afirmo que o contratado abaixo prestou serviços de engenharia, concluindo-os.
EXECUTOR MONUMENTAL CONSTRUTORA LTD.
) LOCALIZAÇÃO Rua Minas Gerais s/n, Centro, ascavel -PR.
RESPONSÁVEL TÉCNICO Douglas Maycon Colpo >”
TÍTULO E Nº CREA Eng. Civil - PR-94.815/D
OBRA EXECUÇÃO GLOBAL (MATERIAL E MÃO-DE-OBRA) DE REFORMA
NA ESCOLA ada DIVANETE ALVES DE BRITO.
DIMENSÃO 758,76 M2
PROPRIETÁRIO Prefeitura Municipal de Cascavel.
CNPJ 76.208.867/0001-07
1 ART 20093690470
DATA DE INÍCIO 14/08/2009
DATA DE CONCLUSÃO 07/06/2010
LOCAL Rua Jaraguá, 214 - Periolo. a
MUNICÍPIO Cascavel -PR. |
eu z a , és rs om .
“y uttueelapiisiadooo1 55]
Engº Civil Marcelle V Su gia DRRIBTRUTORA L
k USTRL
CEP 85818-635
insecavrro paranNÁL
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO 9
ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNIC
Atendendo pedido da parte interessada, atestamos para devo fins de
direito, que a empresa MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA, com sede à Rua
Pedro Luiz Boareto, nº 557, bairro Núcleo industrial Cataratas, na cidade de Cascavel,
Paraná, através de seu responsável técnico o engenheiro civil DOUGLAS MAYCON
COLPO, inscrito no CREA sob nº PR-94.815/D, tem sob sua responsabilidade a
execução da obra abaixo descrita:
Obra: Execução global (material e mão de obra) da Reforma do conde
Comunitário Nossa Senhora do Rocio, com área a reformar de 291,58 m2.
Composto de: Demolições — retiradas e relocações, Infra-estrutura, Supra-
estrutura, Pré-moldados, Pisos e rampas, Esquadrias, Aberturas e vidros,
paredes e painéis.
Situada na Linha Nossa Senhora do Rocio, Lotes 27/28, Fazenda Britânia.
Data de início: 25/11/2008
Data de conclusão: 25/03/2009
ART nº 20090741570
Valor da obra: R$ 51.232,30 (cinquenta e um mil, duzentos e trinta e dois reias e trinta
centavos).
Sendo que a mesma sempre agiu de maneira correta, cumprindo condições,
prazos, especificações, contrato e memorial descritivo, o que para tanto
consideramo-la idônea moral, quanto financeiramente, outrossim, não é do
conhecimento da subscrita desta, qualquer fato que venha desaboná-la.
E por ser verdade firmamos a presente.
Toledo, 09 de julho de 2009.
MARILEI REJANE VON BORSTEL
Fiscal da Obra
MAI ENEIR FAZZOLARI Ti
Secretária de Habitação e Urbanismo [07.990.507
"TAL CON
Nú O INDUSTRIAL Catii
ÍCASCAVEL - P
Lena
ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
; De
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO “o
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA /
Atendendo pedido da parte interessada, atestamos para, opf devidos fins de
direito, que a empresa MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA? com sede à Rua
Pedro Luiz Boareto, nº 557, bairro Núcleo industrial Cataratas, na cidade de Cascavel,
Paraná, através de seu responsável técnico o engenheiro civil DOUGLAS MAYCO
COLPO, inscrito no CREA sob nº PR-94.815/D, tem sob sua responsabilidade a
execução da obra abaixo descrita:
Obra: Execução global (material e mão de obra) paza”o fechamento do
Barracão da Delegacia, totalizando uma área de 276,36m?
Composto de: Demolições — retiradas e relocações, Infra-estrutura, Supra-
estrutura, Paredes e painéis, Pisos, Esquadrias e aberturas e vidros.
Situada na Rua Armando Luiz Arrosi com a Rua Almirante Tamandaré, Qda. 01
Data de início: 25/11/2008
Data de conclusão: 25/03/2009
ART nº 20090739819
Valor da obra: R$ 53.791,78 (cinquenta e três mil, setecentos e noventa e um reais e
setenta e oito centavos).
Sendo que a mesma sempre agiu de maneira correta, cumprindo condições,
prazos, especificações, contrato e memorial descritivo, o que para tanto
consideramo-la idônea moral, quanto financeiramente, outrossim, não é do
conhecimento da subscrita desta, qualquer fato que venha desaboná-la.
E por ser verdade firmamos a presente.
Toledo, 26 de outubro de 2009.
fat REJANE VON BORSTEL
Fiscal da Obra
CREA-PR : P
Sarmho Agua Loteria, Arestonure
-— 0082920 :
AIG [07.990.507/0001-89];
Secretária de Habitação e UNbanismo ST UNTAL CONSTRUTORA LI
SL PEITO
ENDU tê
“EP 85818-635
- PARANÁ
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE es
1 - CONTRADADA: DOUGLAS MAYCON COLPOrasileiro, solteiro, de maior,
Engenheiro Civil, Registro CREA/PR. 94.815/D, portador da Cédula de Identidade Civil
RG nº7.504.761-4 / PR e CPF nº 046.280.379-14, residente e domiciliado na Rua Pinheiro
Machado 237, Canceli, nesta cidade de Cascavel, Estado do Paraná.
2 - CONTRATANTE: MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA-Éstabelecida nesta
Cidade de Cascavel — PR, à Marechal Candido Rondon, 2660 sala 09 - Centro — CEP.
85.815-030, com inscrição CNPJ sob nº cromos
OBJETO: O profissional é Responsável Técnico Pelas atividades desenvolvidas pela
contratante.
CLAUSULA PRIMEIRA: O presente contrato é firmado em cumprimento às deliberações
tomadas pelas partes.
CLAUSULA SEGUNDA: O contratado receberá da contratante o valor de R$ 3.732,00
(três mil setecentos e trinta e dois reais) mensal, com jornada de trabalho de 04 (quatro)
horas diária.
CLAUSULA TERCEIRA: O prazo de ini resete contrato será pelo período de
2 anos Ahiciando-se em 09/02/2012”.
CLAUSULA QUARTA: Para maior garantia das partes e nos resguardos dos interesses,
da eventual rescisão deste Contrato, amigável ou não, deverá a parte que, der causa a
rescisão comunicar por escrito com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
CLAUSULA QUE
i iundas do presente instrumento, renunciando
A: Fica clej P O faro da comarca de domicilio da Contratante, para
fm mais privilegiado que o seja.
Contratante Q
[07.990.507/0001-89]
SOUNCESTAL CONSTRUTORA L
O LUIZ BOARETTO,
sou. INDUSTRIA
, CEP 85818-635
[CASCAVEL - PARANÁ
MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA EPP
NIRE: 41205703236
CNPJ/MF: 07.990.507/0001-89
TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
1. DULCE DE ARAUJO MACIEL, brasileira, natural de Palmas/PR, solteira, maior,
nascida em 21/10/1940, empresária, residente e domiciliada na cidade de
Curitiba PR, à Avenida Silva Jardim, nº 1644, Apto 901, Bairro Rebouças, CEP
85250-200, portadora da cédula de identidade RG n.º 396663 SSP.-PR e
inscrita no CPF/MF sob o n.º 017.766.909-82, e,
- DAMARYS ARAUJO MACIEL, brasileira, natural de Palmas/PR, solteira, maior,
nascida em 14/04/1949, empresária, residente e domiciliada na cidade de
Curitiba/PR, à Avenida Silva Jardim, nº 1644, Apto 901, Bairro Rebouças, CEP .
85250-200, portadora da cédula de identidade nº 1.309.441-1 SSPIPR, einserita “....-
no CPF/MF sob nº 301.879.669-15, únicas sócias da sociedade empresária ,
limitada MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA EPP, com sede e foro na "*
cidade de Cascavel PR, à Rua Minas Gerais, nº 2334, Sala 04, Centro, CEP a
85812-030, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.990.507/0001-89, com contrato emres
social arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob o nº - e
41205703236, por despacho em sessão de 12/05/2006 e última alteração "
contratual registrada sob o n.º 20105006920, por despacho em sessão de ....;
19/04/2010, resolvem alterar e consolidar seu contrato social e posteriores --!xe
alterações de acordo com a Lei nº. 10.406, de 10 de janeiro de 2002 e
subsidiariamente pela Lei nº, 6.404, de 15.de dezembro de 1976, mediante as
cláusulas e condições seguintes:
Lad
1 Fica alterado o endereço e a atividade da empresa, conforme segue;
1.4 Fica alterado endereço da empresa para: Rua Marechal Candido Rondon, n.º
2260, Centro, Apto 09, Quadra 357, Lote 02, CEP 85.810-120, na cidade de
Cascavel, Estado do Paraná.
1.2 Fica alterado a atividade da empresa para: Edificações residenciais, industriais,
comerciais e de serviços e comércio varejista de materiais de construção em geral.
2 À vista das modificações havidas, consolida-se o contrato social e alterações,
com a seguinte redação.
CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO MM Ng
1. DULCE DE ARAUJO MACIEL, brasileira, natural! de Palmas/PR, solteira,
maior, nascida em 21/10/1940, empresária, residente e domiciliada na cidade
de Curitiba PR, à Avenida Silva Jardim, nº 1644, Apto pe Bairro Rebouças,
CEP 85250-200, portadora da cédula de identidade RG n'OXB
inscrita no CPF/MF sob q n.º 017.766.909-82, e, “
“O LUIZ BOARETTA
“OC ND
UEP 85818-635
ÍTASCAVEL - PARANÁL
MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA EPP
NIRE: 41205703236
CNPJ/MF: 07.990.507/0001-89
TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
2. DAMARYS ARAUJO MACIEL, brasileira, natural de Palmas/PR, solteira,
maior, nascida em 14/04/1949, empresária, residente e domiciliada na cidade
de Curitiba/PR, à Avenida Silva Jardim, nº 1644, Apto 901, Bairro Rebouças,
CEP 85250-200, portadora da cédula de identidade nº 1.309.441-1 SSP/PR, e
inscrita no CPF/MF sob nº 301.879.669-15, únicas sócias da sociedade
empresária limitada MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA EPP, com sede e
foro na cidade de Cascavel/PR, à Rua Marechal Candido Rondon, n.º 2260,
Centro, Apto 09, Quadra 357, Lote 02, CEP 85.810-120, inscrita no CNPJ sob
o nº. 07.990.507/0001-89, com contrato social arquivado na Junta Comercial
do Estado do Paraná sob o nº. 41205703236, em 12/05/2006 e última
alteração contratual registrada sob o nº. 20105006920, em 19/04/2010,
resolvem consolidar seu contrato social e posteriores alterações de acordo
com a Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002 e subsidiariamente pela Lei n.º -, 1»
6.404, de 15 de dezembro de 1976, mediante as cláusulas e condições pus
seguintes: . N
CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial de: ,....
MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA EPP. ea!
CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem sua sede à Rua Marechal! Candido ++":
Rondon, n.º 2260, Centro, Apto 09, Quadra 357, Lote 02, CEP 85.810-120, na
cidade de Cascavel Estado do Paraná.
CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto social é o de: Edificações residenciais,
industriais, comerciais e de serviços, e comércio varejista de materiais de
consirução em geral.
CLÁUSULA QUARTA: O capital social é de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais),
dividido em 200.000 (duzentas mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma,
totaimente integralizado e está assim distribuído entre as sócias:
[SÓCIAS DZ, % QUOTAS CAPITALR$
DULCE DE ARAUJO MACIEL 50 100.000 100.000,00 |
DAMARYS ARAUJO MACIEL 59 400.000 100.000,00
TOTAL>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 400 200.000 200.000,00 |
CLÁUSULA QUINTA; A sociedade iniciou suas atividades em 12/05/2006 e seu
prazo de duração é indeterminado. G)
CLÁUSULA SEXTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou
transferidas a terceiros sem o consentimento da > de foi a quem fica
assegurado, em igualdade de condições e preço direito de JOE paB A /UDO 1-89];
aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessã
alteração contratual pertinente. MANOEL ABSPRETORA L
* INDU aid
RA
MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA EPP
NIRE: 41205703236
CNPJ/MF: 07.990.507/0001-89
TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CLÁUSULA SÉTIMA; A responsabilidade de cada sócia é restrita ao valor de suas
quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do gapital social.
CLÁUSULA OITAVA: administfação da saciedade erá, ativa e
passivamente, judicial extrajudicialmente, as sócias DULCÉ DE ARAUJO
MACIEL e DAMARYS ARAUJO MACIEL, com os poderes é atribuições de
administradoras, autorizadas ao uso do nome empresarial, vedado as sócias,
assumir obrigações tais como aval, endosso, fiança ou caução de favor. Vedado
também onerar ou alienar bens imóveis da sociedade sem autorização do quadro
societário ou de sócias.
Parágrafo único - O uso do nome empresarial será em conjunt
CLAUSULA NONA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, as cover
administradoras prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à - .
elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado e
econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas
apuradas.
Parágrafo único: A sociedade poderá distribuir, antecipadamente, lucros ou
dividendos apurados contabilmente em períodos menores que doze meses.”
CLÁUSULA DÉCIMA: As administradoras poderão nomear e constituir procurador
com poder específico através de instrumento público ou particular, com poderes
limitados ao disposto na cláusula décima primeira do presente Contrato Social.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Em suas deliberações, as administradoras
adotarão preferencialmente a forma estabelecida no Parágrafo 3º do art. 1.072 do
Código Civil (Lei nº. 10.406/2002), ou seja, ficam dispensadas a reunião ou a
assembléia, quando todos os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria que
seria objeto delas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Fica estabelecido que a sociedade não terá
Conselho Fiscal.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Nos quatro meses seguintes ao término do
exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão
administradores quando for o caso.
[07.990.507/0001-89];
XON 7 UENTAL CONSTRUTORA LTD,
auto postal tra
CEP 85818-635
ÍCAsCAvEL PARANA.
MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA EPP
NIRE: 41205703236
CNPJ/MF: 07.990.507/0001-89
TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou
fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por
todos os sócios.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma
retirada mensal, a título de “pro labore” aos sócios e administradores, pelos
serviços que prestarem à sociedade, observadas as disposições regulamentares
pertinentes.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a
sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e O incapaz.
Não sendo possível! ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s)
remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na a
situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço ......
especialmente levantado. o
Parágrafo único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em quea
sociedade se resolva em relação a seu sócio. estos!
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: As Administradoras declaram, sob as penas da
Lei, de que não estão impedidas de exercerem a administração da sociedade, por
Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os
efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos
públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão,
peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional,
contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé
pública, ou a propriedade.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: Serão regidas pelas disposições do Cédigo Civil
(Lei nº. 10.406/2002), aplicáveis à matéria, tanto a retirada de sócio quanto a
dissolução e a liquidação da sociedade.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA: Os casos omissos neste contrato serão resolvidos
com observância dos preceitos do Código Civil (Lei nº, 10.406/2002) e de outros
dispositivos legais aplicáveis.
CLÁUSULA VIGÉSIMA: Fica eleito o foro da Comarca de Toledo/PR, para o
exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. Qp
“97.990.507/0001-89]:
77" ENTAL CONSTRUTORA LT)
“IO LUIZ BOARETTO
“— INDUSTRIMÁS ES
CEP 85818-635
Eerparaver CC mapanál
MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA EPP
NIRE: 41205703236
CNPJ/MF: 07.990.507/0001-89
TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
E por estarem assim justas e contratadas assinam o presente inétrumento em
quatro vias.
Cidade de Toledo, Estado do Paraná, 01 de Fevereiro de 2012.
DULCE ARAUJO MACIEL DAMARYS ARAUJO MACIEL
E 201805 e
“Práitócoio: 4 00)
ORAIS, DE cmani
Fiais
arseras, comemstroas 28 on cep sesastão! MOTTA
: SECRETARIO GERAL
?
[07.990.507/0001-89]!
PACO
O LUIZ BQRREA DRA
INDUSTRI 000
“EP 85818-635
ÍCASCAVEL pantual
9
a
DECLARAÇÃO EXPRESSA DE ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO DA
PREFEITURA
Declaramos Lessanente que a VANIA umental Construtora /
te
Ltda, inscrita no CNPJ 07.990.507/0001-89 UVA máximo 24 horas
às determinações da fiscalização da Prefeitura de Toledo,
Cascavel, 20 de Agosto de 2012.
Jo e Lima É Q
Representante Legal A
Monumental Construtora Ltda oz. 990. 507/0001 sal
HORUMENTAL CONSTRUTORA LTDA,
CEP sais 635
[CASCAVEL - PARA
DECLARAÇÃO DA CONTRATADA DE SUJEIÇÃO AO ED AL EDITAL A
DE TOMADA DE PREÇOS Nº 188/2012
DECLARAÇÃO
O signatário da presente, Jonathas Luis de Lima, diretor open,
* declara concordar na
em nome dy npresa MONUMENTAL CONSTRUTORA LTD
integra, Com os termos integralmente Qualquer decisão que venha a ser tomada pelo
Município quanto a sua qualificação com as demais proponentes que tenha atendido às
condições estabelecidas e demonstrem reais possibilidades de executar obra e serviços,
tudo de acordo com o trabalhos da Comissão Julgadora. Mm
Cascavel, 20 de Agosto de 2012.
4,
Jo 15 de Lima
Responsável Legal
Monumental Construtora Ltda
?
107.990.507/0001-89],
EU o E NTAL CONSTRUTORA LTDA.
CEP 85818-635
[CASCAVEL - PARA
OD
s
DECLARAÇÃO CONTENDO INFORMAÇÕES PARA FINS DE ASSINATURA
DO CONTRATO
1 - DA EMPRESA PROPONENTE:
Razão Social: Monumental Construtora 1”
Rua: Marechal Candido Rondon nº 2260 SL 09
Bairro: Centro CEP: 85.810-120
Cidade: Cascavel Estado: á
CNPJ nº 57990 SO 8920
Conta Corrente nº 5436-8 Agência: 0568 Banco: 104
Inscrição Estadual nº 90371221-03 I nscrição Municipal/ISS (alvará) nº 695/2006
Telefone: (45)3039-6226 Fax: (45)3039-6226
Contador da empresa: Vanderlei Vendramini Telefone: (45)3056-1111
2 - DO REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO PARA ASSINATURA DO
CONTRATO.
=.
Nome: Jonathas Luis de Lima
Função: Gerente Administrativo e Financeiro
Data de Nascimento: 26/12/1982 Estado Civil: Solteiro
Escolaridade: 3º Completo RGnº7.192.835-7 Órgão emissor: SSP/PR
CPF: 042.176.229-29
Rua: Erico Veríssimo nº 162
Bairro: Alto Alegre Complemento apto nº04 Cidade: Cascavel
Estado: Paraná CEP: 85801-031 Telefone:
Fax Celular: 9952-4200 E-mail: jonathas. monumental ail.com
di 20 de Agosto de 2012.
/ Jo s
2 Sasável Lea 7.990.507 /0001-89]
Monumental Construtora Ltda “QEU ENTAL CONSTRUTORA LTD
“o NO LUZROAREIO 5
oc inDUSR CO GE
. vEP 85818-635
icascaver - PARANÁ]
qm
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE
MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORT.
Monumental Construtora Lida/CNPIME Nº a1.000 507000148 ad, na
Rua Marechal Candido Rondon, 2260 sala 09.
Declaro(amos) para todos os fins de direito, cspesiticampnte para participação
de licitação na redlidads Fm de Preços nº 188/20127 que estou(amos) sob o
regime de microempresa“ou empresa de pequeno porte, para efeito do disposto na Lei
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.
Cascavel, 20 de Agosto de 2012.
Jo de Lima ad
Representante Legal
Monumental Construtora Ltda QB
[07.990.507/0001-85].
REC LZNTAL CONSTRUTORA LTDA,
“9 LUIZ BOAREITO, 5575
«EP 8581
iCASCAVEL
tm ita mem nat morei cri em a
TAN 9
DECLARAÇÃO PARA FINS DO EXIGIDO PELO meo DA LEI
ORGÂNICA DO MUNICIPIO DE TOLEDO
Declaramos para os devidos fins de direito que, na qualidade de proponente
procedimento licitatório na modalidade de Tomada de Preços nº 188/2012/não
possuliios pessoas * Sr nosso quadro societário (contrato social, estatuto social),
impedidas de contratar com o Município de Toledo-Pr nos termos do artigo 130 da Lei
Orgânica c/c com o artigo 9 $ 3º da Lei nº 8.666/93.
Cascavel, 20 de Agosto de 2012.
e Lima sd
Representante Legal
Monumental Construtora Ltda
P
[07.990.507/0001-89]
»ONIELENTAL CONSTRUTORA LTDA.
voo TO LUIZ BOARETTO, 5575
NÚCL: “INDUSTRIA:
CEP 85818-635
[CASCAVEL - PA
98
DECLARAÇÃO DE OBSERVNCIA AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO
ARTIGO 7ºDA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
PROPONENTE: Monumental Construtora Ltda.
ENDEREÇO: Marechal nto 2260, Sala 09, Cascavel — Pr.
CNPJ: 07.990.507/0001-89Fone/fax: (045)3039-6226
A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade/de
TOMADA DE PREÇOS n.º 188/20124por seu representante credenciado, ni
forma e sob as penas impostas pela Lei n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e demais
legislação pertinente, que, nos termos do $ 6º do artigo 27 da Lei nº 6.544, de 22 de
novembro de 1989, encontra-se em situação"regular perante o Ministério do Trabalhe:
no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da
Constituição Federal.
Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.
Cascavel, 20 de Agosto de 2012.
Jon: e a
Represêntante Legal Q
Monumental! Construtora Ltda ,
[07.990.507/0001-89]:
MONUMENTAL CONSTRUTORA LIDA.
O LUIZ BOARE:TO. 557
NÚCLEO INDUSTAD ENE
CEP 85818-635
ÍCASCAVEL - PAR
gm
À Comissão de Licitação do Município de TOLEDO - PR
DECLARAÇÃO DE poneipae
Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente-do procedimento
licitatório, sob a modalidade de Tomada de Preços N.º O Porte
Município, que nãe ést os suspenso de licitar e/ou impedidos de contratar'com a
Administração Pública/em qualquer de suas esferas.
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.
Cascavel, 20 de Agosto de 2012.
Jo s de Lima
Representante Legal B
Monumental Construtora Ltda
“7.990.507/0001-89]
“O ENTAL CONSTRUTORA LIDA. *
OQ LUIZ BOARETTO, 5
“UC. o INDUSTRIAL CATAR
. EP gsÁg!
LTASCAVEL - PA
Ná]
O, o?
CERTIDÃO nd DE DÉBITOS TRABALHISTAS
COM EFEITO DE NEGATIVA
Nome: MONUMENTAL CONSTRUTO! LTDA EPP (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.990.507/0001-89
Certidão nº: 6679307/2012
Expedição: 08/08/2012, às 11:47:01
Validade: 03/02/2013-<180 tcento e oitenta; dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA EPP (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o nº 07.990.507/0001-89, «z=s:: o Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de
obrigações estabelecidas no(s) processos) abaixo, com débito
garantido ou exigibilidade suspensa
0000097-86.2010,5,092.0094 - TRT 09º Ku.cão *
0421909-19,2008.5,09.0195 - TRT CS F ãc
* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora
de bens suficientes.
Total de processos: 2.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos
da negativa (art. 642-A, 85 2º, da Consolidação das Leis do
Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da
pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Naciônsil cds Deva
Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigidit iddde Dos SUAPUVO 1-89]
ou
garantidos por depósito, bloqueio de numerário ou penhoráL GONSTEUTORA LIDA,
“suficientes. “O LUIZ BQRRERTO,
SUL. INDUSTRIAL CATA
, JEP 85818-635
ÍCASCAVEL - PARANA
qo ”
sm
. o—
EDITAL N.º 188/2012 — PREGÃO PRESENCIAL Mb e DON
REALIZAÇÃO: Dia 20/08/2012 às 14h00min alo — —
ENVELOPE Nº. 02 - PROPOSTA DE PREÇO o nd
PROPENENTE: CONSTRUTORA FOGAÇA LTDA ME .
ENDEREÇO: AV. SEN. ATTÍLIO FONTANA N.º 5516, CENTRO, CEP 85901-200 — TOLEDO/PR.
FONE/FAX: 45-3054-1785
CNPJ/MF.: 11.832.026/0001-12
) f
CONSTRUTORA FOGAÇA LTDA.
CNPJ/MF: 11.832.026.0001-12 CAD/ICMS: 90518718-01
Avenida Senador Attílio Fontana 5516 — Centro - CEP: 85901-200 — Toledo — Pr
Fone/Fax (45) 3054 1785
RESUMO DA PROPOSTA
Toledo Pr, 20 de Agosto de 2012
Ao Município de Toledo — PR
Ireg Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 188/2012
Prezados Senhores
Pela presente, submetemos à apreciação de V. Sas., a nossa proposta relativa a licitação
em epigrafe, declarando que:
A) Executaremos a obra referente à REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE
SAÚDE DA VILA INDUSTRIAL, neste Município de Toledo — PR, compreendendo
material e mão-de-obra, pelo preço global de:
R$ 105.098,72(Cento e cinco e mile noventa e oito reais e setenta e dois centavos),
sendo:
R$ 63.059,34(Sessenta e três mil e cinquenta e nove reais e trinta e quatro centavos) de
mão de obra;
* R$ 42.039,38(Quarenta e dois mil e trinta e nove reais e trinta e oito centavos) de
materiais, conforme projetos, cronograma físico financeiro e orçamento integrante do
processo, com prazo máximo de execução de 90 (noventa) dias corridos, a contar da
assinatura do contrato, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissão
que venham a ser verificados na preparação da mesma,
B) Declaramos que a validade desta proposta é de 60 (Sessenta) dias, contados a partir
da data da abertura do envelope de proposta.
C) Utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa necessárias para a
perfeita execução dos serviços, comprometendo-nos a substituir ou aumentar a quantidade
dos equipamentos e do pessoal, desde que assim o exija à fiscalização do Município:
141.832.826/0001-12!
UGAÇA LTDA
er
Avenida Senador Attúio Fontana, 5516
B Centro - CEP 85.901,200
[roLedo - PARANÁ |
9º
”
D) Observaremos rigorosamente as: especificações das normas técnicas brasileiras ou
similares, que permitam atender às recomendações e instruções do município, assumindo
desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos.
Toledo, 20 de Agosto de 2012
1.832.026/0001-12]
Avenida Senador Altílio Fontana, 5516
Centro - CEP 85.901,200
TOLEDO - PARANÁ
Nome: Marcilehe Leila Marcarini Fogaça
CPF:977.442.551-00
RG.:7.947.947-0 SSP-PR
Cargo: Sócia Administrativa
DISCRIMINAÇÃO
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA INDUSTRIAL
Local: R.Sto.Ângelo c/ 13 de Abril - L 450 - Q 511 - V.Industrial - Toledo
REFORMA DO POSTO DE SAUDE DA VILA INDUSTRIAL
DEMOLIÇÕE S - RETIRADAS - RELOCA ÕES PREPARA ÃO .
SUBTOTAL
UNID.
PREÇO PROPOSTO
QUANT.
Do
37, E
égso [as |
DO [3228
DO
— E
41,92
Avenida Senador Attílio Fontana,
5516
Centro - CEP 85, 901,200
Lroreo - PARANÁ |
%
+ MiNjo
<O| 00]
=
PISOS - INTERNO E EXTERNO
O
PI
Recuperação do piso da calçada (fundos)
ESQUADRIAS E ABERTURAS
[ 32 |
[321 |
es |
| 325 |
325
DO
o
La |
[a |
pat |
pais |
| 42 |
| 422 |
[| 423 |
>
Ee]
o
353,73
asd 59,31
SUBTOTAL o RR RPA
Loo Too To CT
O RR RR
l O RR RO
| m | 460,45 | 3093
O RR RR
23,35
25,45
ES ne
pm |]
mA
ud
E O DR 2
O O
O O
O RR
5,04 E
10,08 4,70
RR
466,24 932,48
SUBTOTAL
| ud | 100 | 5499 | 5409 |
SUBTOTAL | [0 [5285451]
E E E
8,00
8,00
| E SUBTOTAL
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
GUA F — —
ojõo
| 395 |
22,0 17,30 380,60
13,0 139,36
12,0 87,96
o|Jo
E
13,82
12,41 12,41
7,05
Ly
o
[=]
ol loiN nj—
&| [SSIS
9) lolaS|FIB|L|B
3] [So So
o [o [5 [m
3,00
3,00
Cc;
252,67
15301 | crus
| 500 | 191,20 956,00
355,52 | 71104
| 700 |
| 4,00 |
7,00 | 7520
121,17 | 48468
789,60
: 4,00
SUBTOTAL
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
r |
E x CITE ENS E !
70
€|
Lo
O RR
O RR
c) [| 1400 [119142] 1.191,42
| 600 |
12,11
| 200 |) 1241 | 2422 |
| 300 | 12m
1,00
Do
pa
Do
Lo
Do
Lo
|
EEE
Lo
t2m | sm [o
| 200 | Do
[| 100 | Do
MET —
Lo
Lo
Lo
RR
[|
ES
u
u
. u
u
u
200 [ 4183 | 836 |
2,00 52,29 j
52,36 ;
454,02
180,00
1.212,00
60,00 146,40
[| 200 | 3417 | 682 |
142,79 285,58
O RO
| 200 |
Do
1400 | 8027 | 1.123,78
erso | 16976
PS
e
d
d
d
d
d
j
j
c;
c
Loud | 100 |
[ud |
] 45,20
DO
90,40
0,00
72,00 7,50 540,00
[pç | 1600 | 1927 | 30832 |
| m | 7200 3,82 275,04
E ud |. 1400 | 10950] - 109,50
106,31 106,31
[| 500 | 32,96 164,80
[ud | 400 | 28990
289,90
6
172,49 172,49
62,98
DO
[| 57.600,86]
Placa de obra com dimensões 2,00x1,00m em chapa metálica com
especificado no manual do OGU
Eocái
21.31
2.1.3.2
2.1.3.3
ESTRUTURA EM CA.
INFRAESTRUTURA
erf.em terra c/ferra
| 2122 HE
[243 |
[2131 ]
[ 2133 |
| 22 |
[| 224 |
22144
E
adesivo informativo, conforme
SUBTOTAL
189,32
3,03
RR RR
m 4600 | 1495
m 4600 | 4484
o RR
ee] m | 150 | 2425 |
5 0,08 78,00
| 5 0,97 | 1.193,80
m
m .
Cs] om | 17 [24251]
Im 0,90 78,02
. me 1,06 | 1.786,00
| m 29,84 241
SR RS RO
| O
mê 1,67 2.011,80
HE RR
mê 1,93 2.227,80
HR RR
m 34,92 62,04
| do +
FR RR
[om T| 9800 | 47,92
[mê 196007 3,48
om | 14,62
Lo m | 14430 31,96
[om | 1687 33,84
Do To il
378,64
115,08
493,72 047
687,70
2.062,64
Do
36,38
41,47 :
70,22
1.893,16
62,96
Do
[| 335937 | MT
Lo To
4.299,65
RR RR
2.166,44
15.844,21 | 15,08
DO
DO
| 4.108,16 |
4.108,16
682,08
2.460,55
570,88
De
os
veó
[= [ma
m 255,77
8,49
8,60 2.199,62
m 0,32
6,12
[o] SUBTOTAL
FR
PISOS - INTERNO E EXTERNO
362,98
12.541,85 11,93
40,00
33,20
33,20
33,20
33,20
3,57 142,80
e)
E]
o
[ais | e o o
42 |PISO EXTERNO O
4.2.1 |Aterro apiloado (manual), camadas 20cm l ] , ]
11,09 368,19
30,03 1.026,88
DO A
2535
2.48
23,50 108,10
2,39
Do
ooo
[O
244,40
40,42 161,68
4,70
47,00 47,00
Dm
291,40
3,76
9,78
37,60
Do
0,92
4,60
4,60
248 | 6234 |
22,56
SUBTOTAL
ESQUADRIAS E ABERTURAS
Metálicas
4,00
4,00
11,78
1,00
E]
18,90
om |
om |
Dm |
om |
[Do
pm |
EM
[o
——
Em!
om |
om |
| ud |
Lo
| q |
| m |
pm |
Cd] ud |
SUBTOTAL
q
=
O
do
Do
7 ERR E 1.265,03
950,72
m 78,80
m 205,78
366,23
m 21,20 546,11
SUBTOTAL
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
ÁGUA FRIA
71.2 E : | ”
E
Do
ps
| 1,00 |
| 1,00 | 181 |
Rs RR
| 200 | 1382 |
| 100 | 7,05 |
| 200 | 404 |
RS RR
1,00
m
m
m
Ê tu
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO a
ESTADO DO PARANÁ º
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Rua Raimundo Leonardi, nº. 1586 — Centro — CEP 85.900-110
Fone: (45) 3055 8819 — Fax (45) 3378 1704 —- email: compras documentacao(btoledo.pr.gov.br
ATA DE REUNIÃO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPE
REF: EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº. 188/2012 — MUNICÍPIO DE TOLEDO
Ata da sessão de recebimento dos envelopes contendo documentação e as
propostas de preços, em atendimento ao edital da Tomada de Preços
nº 188/2012 — Município de Toledo.
Aos vinte dias do mês de agosto do ano dois mil e doze, às 14h00min, em sessão pública, sob a
Presidência de Gilberto Luis Schizzi e membros Tatiane Ferreira da Silva e Johnny Marcos
Wiutzke, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação designada pelas Portarias nº 416/2011 e
241/2012, para proceder ao recebimento dos envelopes protocolizados pelas proponentes
interessadas no fornecimento do objeto da Tomada de Preços nº 188/2012 — Município de Toledo,
a saber: contratação de empresa para execução Global (material e mão de obra) do:
serviços de Reforma e Ampliação do Posto de Saúde da Vila Industrial, situado na Rua
Santo Ângelo, esquina com Rua 13 de Abril, Lote 450, Quadra 511, Vila Industrial, neste
Município de Toledo - PR. Conforme orçamento, cronograma físico financeiro e projetos,
anexos ao processo licitatório. Aberta a sessão pelo Presidente, verificou-se a participação de
02 (duas) empresas proponentes, sendo elas: CONSTRUTORA FOGAÇA LTDA, inscrita no CNP.
sob nº 11.832.026/0001-12, representada pela Senhora Marcilene Leila Marcarini Fogaça e
MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 07.990.507/0001-B9, não
representada. Após o exame e rubrica dos envelopes pela Comissão Permanente de Licitação e
representante presente, procedeu-se à abertura dos envelopes de documentação, cujos
documentos foram rubricados e analisados detalhadamente pela Comissão e representante
presente. As apresentaram a documentação conforme solicitado no edital ficando habilitadas para
prosseguirem no certame. Ambas as empresas apresentaram Termo de Renúncia de Direito de
Recurso. Em seguida, procedeu-se à abertura dos envelopes nº 02 de propostas de preços, as
queis foram rubricadas pelos membros da Comissão e representante presente. Na sequência foi
informado que será emitido um edital de classificação, o qual será publicado no Diário Oficial da
União, Jornal do Oeste da Cidade de Toledo, Jornal O Paraná da Cidade de Cascavel e Orgão
Oficial Eletrônico do Município de Toledo, para fins de intimação do ato, para que se produzam
seus efeitos legais, visando abrir prazo para aqueles que se sentirem prejudicados quanto à
decisão e após os prazos legais, não havendo recursos ou após seu julgamento, este processo
será encaminhado para a Assessoria Jurídica, a fins de parecer e posteriormente será
encaminhado ao Prefeito Municipal para decisões finais quanto à homologação. Nada mais
havendo a tratar, o presidente deu por encerrada a sessão cujos trabalhos foram lavrados na
presente ata que lida, e achada conforme, vai assinada pelos membros da Comissão Permanente
de Licitação e representante presente.
A trima bao Lecce bot
Tatiane dido Silva Jo y Marcos” red
resident: Membro/ Comissão Metfibro/ Comissão
Marciiah ita M Fogaça
Repres/Const. Fogaça
o quo
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO +
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Rua Raimundo Leonardí, nº. 1586 — Centro - CEP 85.900-110
Fone: (45) 3055 8819 — Fax (45) 3378 1704 — email: compras.documentacantoLotedo.pr.gov.dbr
EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO
REF: LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE TOMADA DE PREÇOS SOB Nº 188/2012
A Comissão Permanente de Licitação constituída por: Gilberto Luis Schizzi - Presidente e
membros Tatiane Ferreira da Silva e Johnny Marcos Wutzke, comunica aos proponentes
interessados que, após análise e verificação das propostas apresentadas na licitação
mencionada, cujo objeto é: contratação de empresa para execução Global (material e mão de
obra) dos serviços de Reforma e Ampliação do Posto de Saúde da Vila Industrial, situado
na Rua Santo Ângelo, esquina com Rua 13 de Abril, Lote 450, Quadra 511, Vila Industrial,
neste Município de Toledo - PR. Conforme orçamento, cronograma físico financeiro e
projetos, anexos ao processo licitatório., a classificação ficou a seguinte:
- À empresa CONSTRUTORA FOGAÇA LTDA foi declarada vencedora com uma proposta no /
valor global de R$ 105.098,72 (cento e cinco mil noventa e oito reais e setenta e dois centavos).
- À empresa MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA ficou classificada em segundo lugar com
uma proposta no valor global de R$ 111.465,17 (cento e onze mil quatrocentos e sessenta e cinco
reais e dezessete centavos).
Comunica, outrossim, que dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data da publicação
deste edital, a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, a qualquer das
proponentes que se sinta prejudicada.
Toledo, 21 de agosto de 2012.
GITAÇÕES
i sunicíoio de Toledo
e mento é cópia fiel sograne!
ce
Toledo,
QUAITA-FEIRA
22 de agosto de 2042
Editais
“ane Ferreira da SiV
rica 76611
JORNAL DO OESTE
pa riso pÍLÇO GULA, E PMUSCULO INALAÇÃO UR HCOFOU COM O resunado
a Comissão de Licitação que deva ser adjudicado a empresa Battisti &
ME. Transcorrido o prazo legat, fica autorizado o órgão competente da
| expedição dos documentos respectivos para plena consolidação dos
sta Licitação.
do Oeste, 20 de agosto de 2012.
res Cardoso
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVA AURORA
PORTARIA Nº 47/2042
. Q Prefelto Municipal de Nova Aurora, Estado do Paraná, to uso de
legala. "e
BOLVE:
Art 4º» Ficam ramovidos para & respective Unicade é Local, os
amv ineo
- PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVA AURORA
DECRETO Nº 4684/2012 -
SOMA HOMOLOGA A UGITAÇÃO E DÁ QUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Ô PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA AURORA, ESTADO DO PARANÁ, no uso da
a logais, e de conformidade com à Lei Faderai nº 10.520 da 17/7/2002, Decreto Fodesil nt
SADO é numa asterações, Decrsto Municipal nº 2143/2008 de 01/08/2006 9 2113 da 0015/06,
bsidizriamente, no que couber a Lel Federal nº 8.888/99 de 21/08/1989 e nltarações posteriores
o Mlesulado Fin o Picecar do Pregoeiro e Equipe de Apolo:
A O Fica HOMOLOGADO por esto Exeoulvo o Procnsso Lictatíio, ns
REGÃO Nº 034/2012P.MNA, na Fonna Presencial visando b registro de preços pas
niveis aquisições de combustiveis (gasolina comum, Etanol e diea deselBiodiesei), pars
y 9 mimutanção da froia de veiculos s máquinas do municipio:
S COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
752,00 (ilus mit e setecentos é cinquenta e dois reais);
ISTO COMPANHEIRO DE NOVA AURORA.
87 4650 00 (trezentos e oitenta e Bete rm 8 quatrocentos e cinquenta redisi;
AGA AUTO PORTO LTDA.
O LS 00 (smesenta é nova mil s setecentos 4 '
AR. 2º - Esle Decreto setrará em vigoe
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Et: AGOSTO DE 204
reais).
na data de sua publicação.
DE NOVA AURORA, ESTADO DO
É legau La
PENRO LEANDRO NETO
FRFTEITO MUNICIPAL
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO - PR
EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO - REF: LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE TOMADA DE
PREÇOS SOB Nº 195/2012 '
A Comissão Permanente de Licitação; comunica aos proponentes interessados que, após
análiso e verificação das propostas apresentadas na licitação mencionada, a classificação
ficou a seguinte:
- A empresa OÁSIS POÇOS ARTESIANOS LTDA foi declarada vencedora com uma
proposta-no vaior total de R$ 18.608,00 (dezoito mil seiscentos e seis reais).
- À empresa IGUAÇU POÇOS ARTESIANOS LTDA ficou classificada em segundo lugar
com uma proposta no valor total da R$ 18.900,00 (dezoito mil e novecentos reais).
Comunica, outrossim, que dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data da
publicação deste edital, a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo
Tichatório, a qualquer das proponentes que se sinta prejudicada.
Toledo, 21 de agosto de 2012.
GILBERTO LUIS SCHIZZ! - PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO - PR
EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO - REF: LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE TOMADA DE
PREÇOS SOB Nº 18812012
|: À Comissão Permanente da Licitação comunica aos proponentes interessados que, após
i análise e verificação das propostas apresentadas na licitação mencionada, 8 classificação
aficou a seguinte:
2 - A empresa CONSTRUTORA FOGAÇA LTDA fol deciarada vencedora com uma proposta :|
- valor global de R$ 105.098,72 (cento e cin grineventa Me: reais e setenta e dois
DENIS TE R Es e Í
Bda MbnumenraL ESRETAVA Gr DA ficou ciassifcadi! em dBgUNHo lugar ;
[ícom uma proposta no valor global de: R$ 14/:985,]7 (cento esonzg:mil quatrocentos e-
|isessonta 8 cião reais e dezessete Gentavos). 1 2,1.
| Comunica, outrossim, que dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data da |”
spublicação deste edital, a comissão de licitação Gará vistas ao respectivo proce:
=litatório, a qualquer das proponentes que se sints prejudicada.
, Toledo, 24 de agosto de 2012.
GILBERTO LUIS-SCH IZ2! - PRESIDENTE DA COMISSÃO. DE LICITAÇÕES .
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVA AURORA
DECRETO Nº 4878/2012
Ementa: Concede progressão Salarial a Servidores ocupantes
de cargo afetivo, 9 dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA AURORA, ESTADO DO
PARANÁ, tro uso de ses atribuições legais, de conformidade com a Lei Municipal nº 1052/05.
Considerando, a aprovação dos servidoras, na avaliação fnal do
estágio probatório, rasotw e votação
DECRETA:
Art. 1º - Concedo progressão salarial 805 servidores abaixo
na data de sua py .
DE NOVA AURORA-PR, em
» a
RESOLVE:
Ast. 4º « Concader om caráter ovontual o asporádico, ampliação de mais 20
(vinte) horas semanais, sos professoras conforme abaixo reiscionados:
Professor
Noiva Scandolara das Santos
Vigência
07082012
236304 Eugénio Mezzon
Art, 2º - Esto portaria entra em vigar a partir de sua publicação.
0308/12 a 20/0812
Profotura Mnicindi de Nova Aurora, am 20 de Agosto de 2012.
. PODER JUDICIÁRIO
JUÍZO DE DIREITO DA 1º VARA CÍVEL
COMARCA DE FOLEDO - ESTADO DO PARANÁ
Raia Amitaria Bomoso. P2DZ O LV RMS PNI Gordos 4487 USE dg
0a das tantos
Estiva
ELILAL DE CIVAÇÃO.. DOS INTERESSADOS ALISEI
DESCONHECIDOS, COM PRAZO DF: 30 (VRINTAI DIAS.
INÇERTOS E
O DOUTOR EEGÊNIO GIONGO, MM. JUIZ DE DIREITO DA 1º VARA CÍVEL DA.
COMARCA DE TOLEDO. ESTADO DO PARANÁ.
FAZ SABER, a todos que o presente sdital virem ou dele conhecimento tiverem. que
pos este Juizo da [º Vara Cível, tramitam es autos nº 3210-96,2012.8.16.8170 de
USUCAPIÃO, requerido por TEREZINHA ALVES SANTANA | OUTROS. sobre q
Late Urhuno nº 24, da quadra nº 16, com & área de 600.00 sê. situada nu Rua Santa Cata-
sina, ventro de São Pedro do tguaçe, Comarca de Toledo. - PR. de propriedade de
BANESLADO - BANCO DO ESTADO DO PARANÁ. com as confrontações constentes
na matricula nº 13.508, ficando «devidamente citados os interessados ausentes. incertos e
desennbecidos, para. querento, no prazo de 15 (quinze) dias. comados da fluição do pra-
sa deste Editul, cuntestmem à ação, sob pena de presunirse conm verdadeiros os ful
ulegados na
ADVERTÊNCIA - Artigo 319 do CPU: “Se q réu não cimtestas à ação. repus
E
12 | OPR EDITAIS fimo Paraná
p co é
Gertifico que
Totedo,
Quarta-feira, 22 de agosto de 2012
cg TOL0O
AUD? atol do ofigunal
Edição nº 11.062
MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA
ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DA ATA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/2012 - PROCESSO Nº 80/2012
A comissão dé licitação, integrada pelos «membros Zoreis Salete Rati -
pregoeira, Jacinto Fontenela e lions Piran Zanotsif — equipo de apoka, reunido
no dla 20 de agosto de 2012, as 14h00min, na sala de reuniões da Profetura,
para apreciar as propostas ds preços des proponentes com a finalidade de
lances sucessivon da menor valor 8 com s finalidade de hsbâlka-los pera n
licileção raforente so edital aupramencionado, Da sassão de lances, em a
Implementos Agricolas Lido. “2 |21408,00/21 390.00] 2122090) 21.240,00)
RELATÓRIO DE HABILITAÇÃO DAS PROPONENTES
blitação da vencedora tem relatar o seg
. habifgado [habitada ex
iquolmerds Quo Ge dhfy pfazo pera recurso é 05 proponentes fizeram
so de qua não jem inlanções de interpor recurso em numa das
conforme consta em nia da sessão do certame.
O De cussEcção pe LERAÇÃO AVL E
TA Comissão Permangnto do Licação contesta no propor interommados que, após pra 4 vodicação di
prog apresotads na lação mencionada. à clesaicação oo a seguiria
1”. À amprzot CONSTRUTORA FOGAÇA LTDA Ki dachmade venoejoro com ur proposta na. vaia lot do
E A dra 5
SA emp MCMUMENTAL CONSTRUTORA LIDA e clicada segundo ua pra ro at
E a ea pa a
cb, e ro pre de 5 fc) li corta da ada poticação dese o,
de Teação Saá vébs o Pespucivo prootao Rear, a quis das proponêras que se ui
Told, 24 de god de 1
E
cr4 094088 EPE SON: mente CA commsdo DELOTIÇÕES E
Ea
csian dept,
EIFIAL DE CLASSIFICAÇÃO - REF; UCITAÇÃO HA MODALIDADE DE TOMADA DE PREÇOS 506 Nº t9srmta
A Comissão Permeneeto do Licâução, comunica nos proponentes inkemmesados que. spós andása 4 reicação das
proposto oprespntadas na Mação mancenáde. a cleslicação ficou 4 segui
+ À empresa QÁS POÇO ARTESIANOS LIDA o! deciarase vêncasora cos uma propor var total de R$
806,90 jd mi sãos o sa re)
- A erpresa IGUAÇU POÇOS ARTESIANOS LTDA fico clssafcaa em segundo gas com ur proposta no alo
total de R$ 18.906. feno ii e coescndos res)
Comu, oxronsi, que destro do prazo de 5 fico) dias dis contados ds data da putcação des esta a
comissão de Sedução card velas do mepecito processo Iciztór, à quamars das propos que se uia
preguánada.
Toledo, 24 de agosto da 212
CALBERTO UNS SCHZA - PRESENTE OA COMISSÃO DE LICITAÇÕES
C1-1094984-E12
A
Prefeitura do Município de Maripá
ESTADO DO PARANÁ
Aus Luiz de Camões, 437 - Cap E5.955-000 - Fone/Fax: (44) 3487-1292
pop Reino Sr
cerne
a oie
vá
IN
1 PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: G322012
2- OBJETO: Aquisição de 44 (quarenta e quatro) troféua em acríico « PVC, para
homenagear o ano nacional de cocperativiamo, os profissionais da
rea da saúde, nt equipes vencedoras do concurso da Peixe na
Gralha e 08 vencedores do Rodeio do Baprs ensnboado durante a
realização de 14º Festa des Orquídeas e do Peixe, nos dias 23, 24, 25
« 28 de Agoto cia 2012.
à - FORNECEDOR: MAICOM MOCELLIN & CIA LTDA, CNPJ: 08.019 889/0001-52.
situada na Rua D5 de Ao, nº 787. Centro, Municição da Palotina
- PR, CEP. 85.950-:090.
A VALOR: O Valor Global é de R$ 3.308,00 (cínco mil irezantos e oito maia).
5 - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL; Intiso Il do Artigo 24 da Lei Fodersi n.º 8.066/03.
8 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
002 — Executivo Municipe
82010 — Secretaria e Indérsiria, Comércio, Turismo e Des. Econômico
23,695.1650.2039 - Incentivo ao Desenvolvimento do Turismo
3.390.931,01 - Premiações Cullurais
Fonte: D100
Ci-1095006-E12
Nº
63, quarta-feira, 22 de agosto de 2012
PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
NO DECO»
CONCORRENCIA ÊS,
Pública” major iance, tendo por objsto 4 alieração de ums área
de o sa Jardim Bonsvila, em
Telêmaco borto - Parmná. À alico e mo o Ela e con
participação apenas ramo da coastrução
civil, cujo imóvel destmár-se exclusivamente pera a de
unidades, habitacionais, vinoul ia Css Mada
Vida - PMCMV/ Fundo de Residencial PAR para
atendimento de famílias com renda R$ 1.600,00. Aber-
tura da Licitação: saia de Reuniões da
Divisão de Licitações, Telêmaco Borha,
Avenida Tiradentes, nº 500, pn da tas
Comisaão Especial de da Tiradentes 1 500, Core
to, Telêmaco Borba - PR, 605 (Cheia Moreira
Pedroso -. pr gov (Lurz Evaldo
Seoço = uia Pr retirada far-se-á Edo
gs mento és importância So
Boina no Banco do Brasil, pi e
Telêmaco puço Boca die RES mas
Presidente da Comissão Especial de Licitação
EROS DANILO ARAÚJO
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO
(VISO DE LICITAÇÃO
rREGÃO E PRESENCIAL ne UIZ-PMT
OBJETO: seli
pr a CMEI ida
a ope de Td À pquitição de toede
sore poor am E ABI Pé Dio EO (ooo el DE ELA i
nove quo ret), O) catalão ei
(Ermo o seda prin TEA
Rua rei de segunda à e
co Ji é Em e êmail: compras do-
BERovr
Se Age e Pericents
MOACIR NEOD! VANZZO
Secreririo da Adi Aininistração
so RESUTAO PENTA SOB Nº NERO da
tufeira, Fone:
BATA DE HOMOLOGAS
POGAÇA LIDA foi do.
Imrada vencedoca com giobal de R$
SER e RE do Ta Ca + tó
centavos)
E beasag iugar proposta no valor global
Eaqui Á6S 17 Err Td qustrocRotos é sessenta e Cinco
Teais e dezeserie
de s
eo E data da pg, que de do de e fere di
«dará vistas 40 respectivo processa Sic ' Eri ds
proponentes que se sinta rms
Em 2! de de 2012.
GILBERTO LUIS SCHIZZI
Presidente da Comissão de Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA
ISO DE LICITAÇÃO
rREÇÃO ELETNSRICO A s2012
OBJETO: Fomecimento de Combustível Automotivo, AGusolina
mum) destinado ao abastecimento de dra, RES cd da
Vito Paraná “TIPO DE LICITAÇ o, Meco as
(TO DAS PROPOSTAS: das do da 3
2072 até ds 08h00min do dia 19 6 eo de OTA A /
feio de 2 Piz. ig DA BE DISPUTA DE PREÇOS:
de seemo de 2012 LOCAL: ar blLotg br
Sfceo ieublicado so Ba * Tções Par todos da Ed
observado. Pão jo im
Cole de Asaunção foforna des poder ver
so Dr. de Compas é Lic Sa rs de Unido de Via,
Cr centro,
efa (42) 3528-1237 é RE: E (fix). email: Dioica-
clofruniaodavitoria pr gavibr ate: pruniaodavitoria, com br
União da Vitória, PR, 2! de agosto de 2012
MARIA CELESTE DÊ ASSUNÇÃO MANCE
Este documento pode
pelo código 00032012082200169
ser verificado no endereço eletrônico hrp:/fverai. gov bxfasenticidade bl,
Diário Oficial da União - seção 3
ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOCO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 78/2012
Processo Licitatório n.º 068/2012. Objeto: aquisição de material de
consumo para Secretaria Municipal de Educação. Sessão: 0349/2042,
às 09:00 e, Edital e informações, na Sala de Licitações sit na
Avenida Floriano Peixoto, 78, Centra - Bodocó (PE), Fone/Par:
(0**B7) 2878.1156.
Bodocô-PE. 21 de agosto de 2012.
JOÃO BATISTA MATIAS DA SILVA
Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
AVISO DE LICITAÇÃO,
TOMADA DE PREÇOS Nt* H9/2H2
Repubiicação
A Csmão Permument de Lciuções, lana pois Par
DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA PORTO AMAZONAS
- SÃO PEDRO - CAMARAGIBE - PE, ficando definido o dia
10/09/2012, com início às 9:00 boras, para recebimento dos enve-
Jopes, na sala de reuniões da CPI, mesta Prefeitura, mito à Ay. Dr
Belmino Corrêa, 2340 - 2º andar - saia 35 - Timbi - co guraragie. O
edital encontra-se à disposição dos interessados na CFL.
ALMIR COSTA RAMOS
Presidente da Comissão
PREFEITURA MUNICIPAL DAS CORRENTES
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 8/2012
A CPL do Município des Correntes torna público o Processo
Licituário nº 064/2012, Pregão Presencial nº 008/2012, cujo objeto
é à Aquisição parcelada de gêneros alimentícios destinados as Se-
cxetariss Municipais de Educação, Saúde + Assistência Social. Aber-
tura: 04/09/2012 às 10:00hs. Os interessados deverão procurar a CPL,
ne Prefeitara Municipal, sito s Praça Agamenon 64 Cr
tro, Correntes/PE, de segunda a sexta-feira das 08:00 às 12:00hs, ou
pelo fone: (87) 3772-1158 - Ramal 31.
Correntes, 21 de agosto de 2012.
MARCELO GOMES DE MOURA
Pregaeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU
AVISO DE LICITAÇÃO
YOMADA DE PREÇOS Nº 142012
Abern: 10/09/2012 às 09:00 Horus, Objeto: Contratação
de empresa de engenharia para construção de quados escolar coberta
Gera vestiário ná Escola Municipal Gilda Betinho Gomes - - Comaru-
PE. Béinl e maiores esclecimentos encomtrar-sa-ão nO prédio da
Prefeitura Municipal de Cumaru, em dias úteis nO borácio das 8:00 h.
às 12:00h. Tel. (81) 3644 - 1156 ramais 312 e 328.
Cumaçu, 21 de agonto de 2012.
EDSON LUIZ RIBEIRO
Presideme ds Comissão Permanente de Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº &2012
A Prefeitura Municipal de Gravatá, toma público, através de
seu Prefeito Constitucional, que, tendo em vista os autos do processo
administrativo no 044/2012, Pregão Presencial no 008/2012, cujo
objeto é a Aquisição de Gêneros Alimentícios para as Secretarias de
Educação e Ação e Desenvolvimento Social, considerando que à
empresa recorrente, FIW DA CUNHA FILHO ALIMENTOS LTDA
- ME, não apresentou sua de scordo com o exigido no
edital, referente nos itens 9.3.4 e 9.3.6, nega provimento 20 recurso
imerposto, por considerar que o procedimento licititório está de soor-
do com a legislação vigente.
Crmvatá, 20 de agostu de 2012,
OZANO BRITO VALENÇA
Preíeito
169
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍBA
AVISOS DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Rº 9/1012
ISSN 1677-7069
Infantil Tipo B na Sede. Abertura: ds
09h00min. Informações e ia do Edital na Sede da Prefeitura, sito
à Praça Francisco Martins, S/N, Centro, Itaíba-PE.
TOMADA DE PREÇOS N* 0/2012
exe
cobras de da e Constração 6601 (o ficrad nt lã Ea de
RS To oo Dito Negra A 06 de setembro de 2012,
da )Lh0Ontin. Informações e do Edil na Sede da Preto;
sito à Praça Francisco Matims, S/N, Centro, Itaíba-PE.
IRA Str de 2012
E FREITAS NETO
Deidade da CI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPE
AVISO DE LICITAÇÃO
CONC CIA Nº 12012
OBJETO; do Sistema de Sanitário no Mu
nicípio de E, Objeto dos Convénios TCIPAC nº 0561/09 e
TOPAC = 0680, celebrado com s FUNASA, inchuive
à fornecimento dos materiais e equipamento
tas 26/05. 2012 da 09:30 horas. Infemações na sa de CPL sita
2 Ay, Nesoleão Teixeira Lima, 144, Centro, JipiPE no hcário das
as 13:00.
rito cons A
GO CORDEIRO BENASSI
Presidente da CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO
VISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 582852
Objeto: Aquisição de DI (um) motocicleim monocilínárico 4 tempos,
necessidades da Secretaria
ano é modelo 2012/2012, para tender as
de Saúde deste Município. Menor Preço por Tum. Data da
abertura: 04 de setembro de 2012 às 09:00h. e Edital:
Junto à CPL de segunda a sexiefeira de 08:00 às 12:00h,
na Rua do Progresso, 38 - Cemro - = PE, CEP;
320-00, o pelo Font - fe (87) 5785-1187, ou mo ie: wrtia-
gov
do Ouro, 21 de
La de 2032.
SILVIÁ DE OLIVEIRA TO)
Pregoeira
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
AVISOS DE LICITAÇÃO
O PRESENCIAL Kº 3/2012
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2012 - PMAS. Objeto: PREPARO
E PORNECIMENTO DE 144.000 (CENTO E Te E QUA-
TRO MIL) LANCHES PRONTOS, PARA Al A DEMAN-
DA Ro PROGRAMA PROJOVEM ADOLES( À TE, VINCULA.
DO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, JAL, CIDA-
E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE OLIN-
DA/PE. Abertura: 05/09/12 às 14:00 horas. (Os interesgados
adquirir Editris e Anexos, o custo de R$ 5,00 (cinco reais), im-
i sbre. que deverá ser ei através de
Olinda-PE, 21 de agonto de 2012,
jà CHAGAS
GUSTAVO DA SILA
Pregoeiro
PREGÃO PRESENCIAL Nº 242012
PROCESSO LIC] IO Nº 39/2012 - FMS
AQUIS] DE MEDICAMENTOS E PELO PERÍO-
DE I2 MESES, PARA ATI AS NECESSIDA-
DES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D e olinda. Abr
tura: 20/09/12 da 09:30
tais é Anexos, do Gu de RS 00 (oco et) Topano sia ao
, que à
Tnfesestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
é»
va”
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO “
ESTADO DO PARANÁ .
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Rua Raimundo Leonardi, nº. 1586 — Centro - CEP 85.900-110
Fone: (45) 3055 8819 — Fax (45) 3378 1704 — email: compras.documeniacao(atoledo.pa.gov.br
PARECER JURÍDICO
REFERENTE AO PROCESSO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE DE TOMADA DE PREÇOS Nº 188/2012
O presente Processo de Licitação nº 188/2012, na modalidade de TOMADA DE
PREÇOS, pelo TIPO MENOR PREÇO, referente à contratação de empresa para execução
Global (material e mão de obra) dos serviços de Reforma e Ampliação do Posto de Saúde
da Vila Industrial, situado na Rua Santo Ângelo, esquina com Rua 13 de Abril, Lote 450,
Quadra 511, Vila Industrial, neste Município de Toledo - PR. Conforme orçamento,
cronograma físico financeiro e projetos, anexos ao processo licitatório. encontra-se
conforme os ditames da lei e do ato convocatório, que recebeu adequada tramitação e execução,
nos termos da Lei nº 8.666/93, podendo o Senhor Prefeito, após efetivar o juízo de conveniência,
homologar o resultado, adjudicando ao vencedor o respectivo objeto.
Toledo, em 30 de Agosto de 2012.
Advogado
ASSESSORIA JURÍDICA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO 95%
ESTADO DO PARANÁ . o
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Rua Raimundo Leonardi, nº. 1586 — Centro — CEP 85.900-110 bi
Fone: (45) 3055 8819 — Fax (45) 3378 1704 — email: compras documentacaoDtoledoprgov.br
Toledo, 30 de Agosto de 2012.
Senhor Prefeito Municipal
Através do presente enviamos a Vossa Excelência o Processo da Licitação na
modalidade de Tomada de Preços sob o nº 188/2012, contendo o julgamento das propostas que
adjudicou o objeto do certame à empresa proponente classificada em primeiro lugar, devidamente
instruído e concluso, para homologação.
Cordialmente,
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO
ESTADO DO PARANÁ .
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Rua Raimundo Leonardi, nº. 1586 — Centro — CEP 85.900-110
Fone: (45) 3055 8819 — Fax (45) 3378 1704 — email: compras.documentacaotDtoledo.pr.gov.br
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Considerando a decisão da comissão julgadora; considerando, que segundo o
parecer da Assessoria Jurídica o processo tramitou e seguiu os ditames da legislação pertinente,
homologo o resultado da licitação na modalidade de Tomada de Preços nº 188/2012, cujo objeto
é contratação de empresa para execução Global (material e mão de obra) dos serviços de
Reforma e Ampliação do Posto de Saúde da Vila Industrial, situado na Rua Santo Ângelo,
esquina com Rua 13 de Abril, Lote 450, Quadra 511, Vila Industrial, neste Município de
Toledo - PR. Conforme orçamento, cronograma físico financeiro e projetos, anexos ao
processo licitatório. em favor da empresa: CONSTRUTORA FOGAÇA LTDA declarada
vencedora com uma proposta no valor global de R$ 105.098,72 (cento e cinco mil noventa e oito
reais e setenta e dois centavos), adjudicando em favor da mesma para que produza seus efeitos
legais.
Ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO, Estado db Paraná, em 30 de Agosto
de 2012.
VA
bá
am PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE TOLEDO
ESTADO DO PARANÁ
CONTRIBUINTE
CONSTRUTORA FOCAÇA LTDA
11.832.026/0001-12
VALOR DA RECEITA > R$ 3.152,97
Histórico
CAUÇÃO DE GARANTIA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE TOMADA DE PRECOS Nº 158/26?
CONTRATO Nº 1177/2012 Pai
PAGAMENTO EM DINHEIRO
VIGENCIA: 180 DIAS
mama
à VALOR TOTAL DA RECEITAD R$3152,97
EMITENFE: 4
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
Rua Raimundo Leonardi, nº, 1586 — Centro — CEP 85.900-110
Fone: (45) 3055-8820 3055 8819 — Fax (45) 3378 1704 — e-mail: licitacao(Dtoledo.pr.gov.br
MUNICÍPIO DE TOLEDO 8 2
CONTRATO N.º 1177/2012
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TOLEDO, pessoa
Jurídica de direito público interno, com sede na Rua Raimundo
Leonardi, 1586, Município de Toledo, Estado do Paraná, inscrito
no CNPJ/ME sob nº 08.885.072/0001-75, neste ato devidamente
representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JOSE CARLOS
SCHIAVINATO, residente e domiciliado nesta cidade, portador
da CIRG nº 915.456-6, e inscrito no CPF/MF sob nº
276.960.909-25 e pela Sra. NOELI SALETE FORNARI
BORGES DE CARVALHO, na condição de Secretária da
Saúde, de acordo com a Portaria nº 287, de 05 de junho de 2012,
residente e domiciliada na Rua Júlio de Castilho, 4320, Vila
Industrial, neste Município, portadora da CYRG nº 3.071.656-
6/SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob o nº 408.190.869-91 e
CONSTRUTORA FOGAÇA LTDA, pessoa jurídica de direito
privado, com sede na Avenida Senador Attílio Fontana, nº 5516,
Centro, CEP 85901-200, telefone: (45) 3054-1785, na cidade de
Toledo, Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.832.026/0001-
12, Inscrição Estadual nº 90518718-01, Inscrição Municipai/ISS
nº 970868, neste ato representada pela Sra. MARCILENE
LEILA MARCARINI FOGAÇA, residente e domiciliada na
cidade de Toledo, Paraná, portadora da CI'RG nº 7.947.947-0 e
inscrito no CPF/MF nº 977.442.551-00, firmam o presente
Contrato de Empreitada com fundamento na Lei Federal nº 8.666, de
21/06/93 e suas alterações, na proposta da CONTRATADA, datada de
20 de agosto de 2012, protocolo nº 28112 (20/08/2012) e conforme
condições que estipulam a seguir:
CLÁUSULA 1 - DO OBJETO
Execução Global (material e mão de obra) dos serviços de
Reforma e Ampliação do Posto de Saúde da Vila Industrial, situado na Rua Santo
Ângelo, esquina com Rua 13 de Abril, Lote 450, Quadra 511, Vila Industrial, neste
Município de Toledo — PR, conforme orçamento, cronograma físico financeiro e
projetos anexos ao processo licitatório.
CLÁUSULA KI - DA DOCUMENTAÇÃO LEGAL
Ficam integrados a este contrato, independentemente de transcrição os, /
seguintes documentos cujos teores são de conhecimento da contratada: os atos convocatórios
da licitação, projetos, especificações e memoriais, proposta da licitante, pareceres e
julgamento, legislação pertinente à espécie, instruções para fiscalização de obras e inform 185
tudo com fundamento na Lei 8.666/93 e de acordo com as conclusões do edital de Popãa
de Preços nº 188/2012, aplicando-se ainda, os princípios inerentes agf
administrativos.
"Q
J he Página 1 de 10
ZNpmitadmicomprasimunicípio 2012AContratosiCt1177 — Locatelli 3
ESTADO DO PARANÁ o po
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
Rua Raimundo Leonardi, nº, 1586 — Centro — CEP 85.900-110 EN
Fone: (45) 3055-8820 3055 8819 — Fax (45) 3378 1704 — e-mail: Jicitacao(Btoledo.pr.gov.br |
MUNICÍPIO DE TOLEDO Dou
Parágrafo Primeiro
As normas que regem o presente contrato são as de direito público,
suplementados pelas de direito privado, prevalecendo, portanto, o interesse público sobre o
interesse privado, de acordo com a legislação pertinente, independentemente de estar citada
neste contrato.
Parágrafo Segundo
Serão incorporadas a este contrato, mediante termos aditivos,
quaisquer modificações que venham ser necessárias durante a sua vigência, decorrentes das
obrigações assumidas pela contratada, alterações nos projetos, especificações, prazos ou
normas gerais de serviços do contratante.
CLÁUSULA III - DO VALOR
O valor global inicial aprovado para execução da. obra é de R$
105.098,72 (cento e cinco mil, noventa e oito reais e setenta e dois centavos), denominado
valor contratual, sendo:
R$ 63.059,34 (sessenta e três mil, cinquenta e nove reais e trinta e quatro centavos) de
material; .
R$ 42.039,38 (quarenta e dois mil, trinta e nove reais e trinta e oito centavos) de mão-de-
obra.
Parágrafo único
Os recursos para assegurarem os pagamentos deste contrato são
oriundos das seguintes dotações orçamentárias:
Reforma:
« 14.002.10.301.0035.1171.4.4.90.51.01.07; Conta 6560, Fonte 0.1.00.000000;
» 14.002.10.301.0035.1171.4.4.90.51.01.07; Conta 6560, Fonte 0.3.00.000000;
Ampliação:
» 14.002.10.301.0035.1171.4.4.90.51.01.07; Conta 6560, Fonte 0.1. 00. 000000;
“ 14.002.10.301.0035.1171.4.4.90.51.01.07; Conta 6560, Fonte 0.1.00.000500;
CLÁUSULA IV - DA FORMA DE PAGAMENTO /
O Município efetuará o pagamento conforme medição mensal dos
serviços, que será baseado no CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO, apresentado
junto com a proposta, em conta bancária de titularidade da Contratada, desde que atendidas as
condições para liberação das parcelas e, em sendo a obra executada acima do previsto no
cronograma físico e financeiro, a Contratante pagará somente até o seu limite.
Parágrafo Primeiro
O faturamento deverá ser apresentado e protocolado, em duas (02)
vias (original e uma cópia), no protocolo geral do Contratante.
Parágrafo Segundo
O faturamento de cada parcela mensal deverá ser ap
conforme segue, de modo a padronizar condições e forma de apresentação:
= Nota fiscal com discriminação resumida dos serviços executados, periodo de exetxiçã
etapa, número da licitação e do contrato de empreitada, com observação referente à
retenção do INSS e outros dados que julgar convenientes, sem rasura e/ou entrelinhas, e
certificada pelo engenheiro fiscal;
= Diário de obra para o período da medição;
bi Página 2 de 10
Z'Wpmtiadmicomprasimunicípio 2012AContratosiCt1177 — Locatelli 2»
r
MUNICÍPIO DE TOLEDO Eis
ESTADO DO PARANÁ . 24
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE CONTRATOS q
Rua Raimundo Leonardi, nº. 1586 — Centro — CEP 85.900-110 .
Fone: (45) 3055-8820 3055 8819 — Fax (45) 3378 1704 — e-mail: licitacag(Btoledo.pr.gov.br NR,
= Planilha de medição com discriminação resumida dos serviços executados, período de
execução da etapa, número da licitação e do contrato de empreitada e outros dados que
julgar convenientes, sem rasura e/ou entrelinhas, e certificada pelo engenheiro fiscal;
= Cópia da guia de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de serviço — FGTS do
último recolhimento devido, devidamente quitada e autenticada em cartório, de
conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo para
cada obra;
Prova do pagamento do salário dos funcionários da obra (cópia do contracheque e/ou
holerite);
Parágrafo Terceiro
A liberação da primeira parcela fica condicionada à apresentação:
Da guia da ART pela Contratada;
Da quitação junto ao INSS, através de matrícula e/ou CND;
Da quitação junto ao FGTS/CEF, através do CRS;
Do recolhimento da garantia de execução e adicional, se houver;
Parágrafo Quarto
1 do Termo de Recebimento Definitivo da obra contendo assinatura do Secretário, do fiscal e
do responsável legal da empresa;
IN) de comprovante, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e energia elétrica,
sendo que tais despesas durante a execução do objeto, referentes ao consumo de água e
energia, são de inteira responsabilidade da Contratada.
Parágrafo Quinto
A Contratada deverá observar as seguintes disposições, para o objeto
deste contrato:
a) Deverá efetuar matrícula junto ao INSS/CEI;
b) Para fins de retenção do ISS considera-se como base de cálculo 40% (quarenta por cento)
do valor global do contrato.
c) A última medição não será inferior a 05% (cinco por cento) do valor total de contrato;
d) O pagamento da última medição será mediante a apresentação da Certidão Negativa do
INSS;
e) O pagamento será efetuado mediante ao requerimento protocolado junto a municipalidade
acompanhado dos documentos previstos na Instrução Normativa nº 2/2007 — do Sistema de
Controle Intemo do Município de Toledo, Anexo 1, disponível no site
www toledo.pr.gov.br/controleinterno/anexos.
f) Quando da conclusão da obra será retido 05% (cinco por cento) do valor total do con jégio
até a apresentação do Termo de Recebimento Definitivo.
g) Fornecer nota fiscal de prestação de serviços eletrônica para empresas s
município de Toledo. y
| Página 3 de 10
Zpmiadmicomprasimunicípio 2012AContratosiCt1177 — Locatelli a
MUNICIPIO DE TOLEDO ao
ESTADO DO PARANÁ A”
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE CONTRATOS (s
Rua Raimundo Leonardi, nº, 1586 — Centro — CEP 85.900-110
Fone: (45) 3055-8820 3055 8819 — Fax (45) 3378 1704 — e-mail: licitacan(Dtoledo.pr.gov.br
CLÁUSULA V - DO INICIO DOS SERVIÇOS
Os serviços deverão ser iniciados em até 10 (dez) dias, após a dat
de assinatura do presente contrato, sob pena de rescisão do mesmo. /
CLÁUSULA VI - DO PRAZO DE CONCLUSÃO DO
SERVIÇOS E PRORROGAÇÕES
A Contratada obriga-se a entregar ao contratante a obra objeto deste
contrato inteiramente concluída no prazo máximo de 90 (noventa) dias após a assinatura do
contrato.
Parágrafo Primeiro
Este contrato tem prazo de vigência de 180 (cento e oitenta) dias
após a assinatura.
Parágrafo Segundo
Somente serão admitidas alterações dos prazos, quando:
D houver serviços em excesso que alterem as quantidades, desde que atendidas as condições
gerais deste objeto, atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e quaisquer
subsídios a obra, que estejam sob sua responsabilidade expressa;
II) por motivos de força maior compreendendo: Greves, lockout, perturbações industriais,
guerras, atos de inimigo público, bloqueio, insurreições, epidemias, avalanches, terremotos,
enchentes, explosões ou quaisquer outros acontecimentos semelhantes e equivalentes a estes
que fujam ao controle seguro de qualquer das partes interessadas, quais não consigam
impedir sua ocorrência, podendo ainda, o motivo de força maior ser caracterizado por
legislação, regulamentação ou atos governamentais.
Parágrafo Terceiro
Enquanto perdurar a paralisação da obra por motivo de força maior,
ficarão suspensos os deveres e responsabilidade de ambas as partes com relação a obra e
serviços contratados, não cabendo ainda a nenhuma das partes, responsabilidade pelos atrasos
e danos correspondentes ao período do motivo.
Parágrafo Quarto
Os motivos de força maior deverão ser comunicados formalmente
pelas partes e devidamente comprovados no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas
contadas da ocorrência.
Parágrafo Quinto
Caso a Contratada não execute total ou parcialmente quaisquer dos
serviços, a contratante reserva-se o direito de executá-los diretamente ou através de terceiros
e, em ocorrendo a hipótese mencionada, a contratada responderá pelos custos, através de
glosas de créditos, e /ou cauções, e/ou pagamento direto ao Contratante.
CLÁUSULA VII - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATA
A Contratada obriga-se a:
D) Assegurar a execução da obra, proteção e conservação dos serviços executados;
HW) Executar imediatamente os reparos que se fizerem necessários nos serviços de
responsabilidade independentemente das penalidades cabíveis;
' Página 4 de 10
ZApmttadmicomprasimunicípio 20124ContratosiCt1 177 — Locatelli ] 472)
FA.
MUNICÍPIO DE TOLEDO Ss” no,
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
Rua Raimundo Leonardi, nº. 1586 — Centro — CEP 85.900-110
Fone: (45) 3055-8820 3055 8819 — Fax (45) 3378 1704 — e-mail: licitacao(toledo.pr.gov.br
DX) Permitir e facilitar a fiscalização, a inspeção do local da obra, a qualquer hora, devendo
prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados por escrito, pertença seus agentes ao
contratante ou a terceiros por ele designados;
IV) Manter em todos os locais de serviço um seguro sistema de sinalização e segurança
principalmente nos de trabalho em vias públicas, de acordo com as normas de segurança do
trabalho;
V) Manter na obra um projeto completo reservado ao manuseio da fiscalização do
Contratante;
VI) Colocar, também as suas expensas, placas de identificação da obra, conforme modelos
fomecidos pelo Contratante, as quais deverão ser fixadas dentro do prazo máximo de 05
(cinco) dias contados da data da ordem de serviço, sob pena de incorrer em multa de 1% (um
por cento) do valor contratual, por dia de atraso na colocação, permanecendo na obra por
prazo indeterminado;
VI) participar à fiscalização a ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou
impedir a conclusão da obra em partes ou no todo;
VIII) manter na obra, devidamente atualizado, livro diário de ocorrência;
Parágrafo Primeiro
Correrão por conta da Contratada todas as despesas e encargos de
natureza trabalhista, previdenciária, social ou tributária, incidentes sobre os serviços e obras
objeto deste contrato.
Parágrafo Segundo
A execução de serviços aos domingos e feriados somente será
permitida com autorização prévia da fiscalização do Município.
Parágrafo Terceiro
Nos termos da Lei 2.959, de 17/11/56, a Contratada obriga-se a fazer
constar na CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social) de seus empregados que forem
trabalhar na obra objeto deste contrato, que é sua a responsabilidade pelo pagamento de todos
os direitos trabalhistas, fundiário e previdenciário.
CLÁUSULA VIH - DOS MATERIAIS, MÃO-DE-OBRA E
EQUIPAMENTOS
A mão-de-obra a ser empregada nos serviços decorrentes deste
contrato será de primeira qualidade, cabendo ao Contratante, por intermédio da fiscalização,
impedir o emprego daqueles que julgar impróprios, cabendo ainda à Contratada colocar na
obra, em bom estado, o equipamento necessário na época prevista para seu funcionamento.
Parágrafo Único
A fiscalização poderá determinar a Contratada um reforço de
equipamento ou substituição de unidades defeituosas, caso venha a constatar que o mes
insuficiente para dar aos serviços o andamento previsto.
CLÁUSULA IX - DO PESSOAL DA CONTRATADA
A Contratada manterá a frente dos serviços um eia
qualificado e credenciado, com autoridade para atuar em seu nome, representar junto a
fiscalização e resolver problemas referentes aos serviços executados.
Lob ] Página 5 de 10
ZNpmtiadmicomprasimunicípio 20124ContratosiCt1177 — Locatelli
ESTADO DO PARANÁ .
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
Rua Raimundo Leonardi, nº. 1586 — Centro - CEP 85.900-110
Fone: (45) 3055-8820 3055 8819 — Fax (45) 3378 1704 — e-mail: licitacao toledo. pr.gov.br
CLÁUSULA X - DA FISCALIZAÇÃO
— A fiscalização da execução dos serviços, objeto deste instrumento,
será feita pelo Contratante, através de profissionais designados pela mesma.
CLÁUSULA XI - DAS ALTERAÇÕES DE ORDEM TÉCNICA
Nenhuma alteração poderá ser feita no projeto ou nas especificações
da obra, salvo motivo imperioso, plenamente justificado pela fiscalização e previamente
autorizado, por escrito, pelo Contratante.
Parágrafo Único
Todas as dúvidas técnicas que porventura surgirem durante a execução
da obra e que, por suas características e natureza, não puderem ser desde logo solucionâdas
pela fiscalização, serão dirimidos pela Contratante.
CLÁUSULA XII - DA SEGURANÇA DA OBRA
A Contratada responderá pela solidez da obra, nos termos do artigo
618 do Código Civil Brasileiro, bem como pelo andamento dos serviços, podendo o
Contratante, por intermédio da fiscalização, impugná-los quando contrariarem a boa técnica
ou desobedecerem aos projetos e/ou especificações.
CLÁUSULA XII - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA
CONTRATADA.
A Contratada assumirá integral responsabilidade por danos causados
ao contratante ou a terceiros, decorrentes da execução dos serviços ora contratados, inclusive
as de natureza trabalhista, fiscal e previdenciária, ainda que tais reclamações sejam resultantes
de atos dos seus prepostos, ou de quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, empregados ou
afastados durante a execução dos serviços.
CLÁUSULA XIV - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
A obra será recebida por uma comissão especialmente designadas pelo
Contratante, ficando 'a Contratada responsável pelo bom funcionamento dos serviços
executados até o seu definitivo recebimento, exceto por danos que sejam de responsabilidade
do Contratante, sendo que o recebimento definitivo da obra deverá estar formalizado até 30
(trinta) dias após a conclusão da mesma.
Parágrafo Primeiro
A Contratante comunicará por escrito a fiscalização a conclusão da
obra, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas.
Parágrafo Segundo
O recebimento provisório não isenta a Contratada da responsabili
decorrente de defeitos na obra.
pateN
Parágrafo Terceiro
Após a conclusão dos serviços objeto deste contrata,
declarada a rescisão do mésmo, será procedida pela fiscalização a inspeção finah g
serviços executados, para verificação do integral cumprimento das obrigações contratuãis e da
fiel execução dos serviços, em consonância com os projetos, especificações e documentação
contratual. p
À Página 6 de 10
Zpmtiadmicomprasimunicípio 201214ContratosiCt1177 — Locatelli HH
MUNICÍPIO DE TOLEDO Se
ESTADO DO PARANÁ .
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
Rua Raimundo Leonard, nº. 1586 — Centro — CEP 85.900-110
Fone: (45) 3055-8820 3055 8819 — Fax (45) 3378 1704 — e-mail: licitacao(Dtoledo.pr.gov.br
CLÁUSULA XV - DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Nos termos do Decreto Municipal nº 260 de 03 de maio de 2006 e
demais legislações pertinentes à corresponsabilidade dos agentes públicos envolvidos, firma o
presente contrato, juntamente com o Sr. Prefeito Municipal, a Secretária da Saúde,
obrigando-se ao acompanhamento, execução, fiscalização, pagamento e prestação de contas,
relativas ao objeto deste contrato.
CLÁUSULA XVI - DA CAUÇÃO DE GARANTIA DE
EXECUÇÃO DA OBRA
Para assinahira do contrato a empresa vencedora deverá depositar a
título de “CAUÇÃO DE GARANTIA DE EXECUÇÃO DA OBRA”, 03% (três por cento)
do valor do contrato, para garantia do seu cumprimento integral de acordo com o artigo 56
da Lei nº 8.666/93, numa das formas a seguir:
a) Cheque administrativo;
b) Fiança Bancária, acompanhado do comprovante de recolhimento do prêmio;
c) Seguro Garantia, acompanhado do comprovante de recolhimento do prêmio.
Parágrafo Primeiro
O prazo de validade nos casos de Fiança Bancária ou Seguro Garantia
deverá ser de, no mínimo, equivalente ao prazo previsto para a execução da obra, acrescido
de 30 (trinta) dias sorndos.
Parágrafo Segundo
A. devolução da “Caução de Garantia de Execução de Obra” será
efetuada após a emissão do “TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA”, que
dar-se-á 90 (noventa) dias após a emissão do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO
pela fiscalização da obra, desde que não se tenha constatado nenhum problema de execução
dos serviços.
Parágrafo Terceiro
No caso de inadimplemento de obrigações da Contratada e/ou rescisão
de contrato, não será devolvida a caução, a qual será apropriada pela Contratante.
CLÁUSULA XVII - DAS PENALIDADES
Ao Contratado, total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as
sanções previstas no artigo 87 da Lei nº 8.666/93, quais sejam:
a) Advertência;
b) Multa administrativa, graduável conforme a gravidade da infração, não excedendo, em seu
total, o equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, cumulável e com as demais
sanções;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e
d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública endia
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a dh itação,
na forma da lei, perante a autoridade que aplicou a penalidade.
7) Página 7 de 10
ZApmitadmicomprasimunicípio 2012AContratosiCt1 177 — Locatelli
MUNICÍPIO DE TOLEDO Do
r
MUNICÍPIO DE TOLEDO ; 0?
ESTADO DO PARANÁ . LL
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
Rua Raimundo Leonardi, nº. 1586 — Centro — CEP 85.900-110
Fone: (45) 3055-8820 3055 8819 — Fax (45) 3378 1704 — e-mail: llcitacaotoledo.pr.gov.br
Parágrafo Primeiro
Caso a Contratada não mantenha a proposta, falhe ou fraude o
fornecimento do objeto adquirido, comporte-se de modo inidôneo, faça declaração falsa ou
cometa fraude fiscal, poderá ficar impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo
prazo de até 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,
garantindo-se seu direito prévio da citação e de ampla defesa.
Parágrafo Segundo
O Contratado reconhece o direito do Contratante rescindir o contrato
em caso de descumprimento de qualquer das cláúsulas avençadas, conforme previsão do
artigo 77 da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA XVIII - DAS MULTAS
Será aplicada multa de 1% (um por cento) do valor global do
contrato por dia de atraso, quando exceder os prazos estabelecidos, sem prejuízo do disposto
na cláusula XVIII deste contrato e de eventuais perdas e danos a serem apurados, e ainda à
Contratada que:
= mostra-se negligente para com as obrigações estipuladas neste instrumento;
= não executar a obra perfeitamente de acordo com os dados técnicos especificados que lhe
forem fornecidos;
= dificultar os trabalhos da fiscalização dos serviços;
= informar inexatamente o contratante sobre os serviços contratados;
= transferir total ou parcialmente a terceiros, sem prévia autorização por escrito do
contratante, as obrigações do presente contrato, ou permitir que outros executem a obra
acobertados por sua razão social;
= incorrer em quaisquer outras omissões ou negligências não especificados nos itens
anteriores.
Parágrafo Único
A Contratada fica isenta de multa, caso o atraso seja motivado pela
contratante, por motivo de força maior (chuvas ou outros), devidamente justificado e
comprovado.
CLÁUSULA XIX- DA APLICAÇÃO DAS MULTAS
Verificado qualquer irregularidade na execução do contrato, a
Contratante notificará a Contratada acerca do ocorrido, concedendo a ela o prazo de 05
(cinco) dias úteis, para querendo apresentar defesa prévia ($ 2º, artigo 87, Lei 8.666/1993).
Parágrafo Primeiro
Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento da
notificação, com ou sem a apresentação da defesa prévia, será julgada pela Contratante,a
aplicação ou não das penalidades previstas em contrato.
Parágrafo Segundo
Da aplicação das penalidades previstas no contrato, caberá tg
Contratante no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da respectiva
notificação, mediante prévio recolhimento da multa, sem efeito suspensivo.
Q
. Página 8 de 10
ZApmiiadmicomprastmunicípio 20124ConiratosiCti 177 — Locatelli 3
z
MUNICÍPIO DE TOLEDO D.A AL
ESTADO DO PARANÁ sa
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
Rua Raimundo Leonardi, nº. 1586 — Centro — CEP 85.900-110 ()
Fone: (45) 3055-8820 3055 8819 — Fax (45) 3378 1704 — e-mail: llcitacaodtoledo.pr.gov.br
Parágrafo Terceiro
A Contratante julgará, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis,
procedente ou improcedente a penalidade imposta, devendo fundamentá-la e, se
improcedente, a importância recolhida pela Contratada será devolvida pela Contratante, no
prazo de 03 (três) dias, contados da data do julgamento.
CLÁUSULA XX — DA RESCISÃO
O Contratante se reserva ao direito de rescindir o contrato
independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem que à Contratada caiba o
direito de indenização de qualquer espécie, nos seguintes casos:
D quando a Contratada falir, pedir recuperação judicial ou extrajudicial ou for dissolvida;
ID) quando houver inadimplência de cláusulas e condições contratuais e /ou desobediência a
determinação da fiscalização do Contratante por parte da Contratada;
HI quando a Contratada transferir no todo ou parte o contrato sem prévia anuência do
Contratante;
IV) quando houver atrasos dos serviços pelo prazo de 20 (vinte) dias corridos por parte da
Contratada, sem justificativa aceita.
V) nos demais casos previstos nos artigos 77 a 80, da Lei 8.666/93.
Parágrafo Primeiro
A rescisão do contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima
relacionados, implicará na apuração de perdas e danos, sem embargos da aplicação das
demais providências legais cabíveis, previstas no artigo 80, da Lei 8.666/93.
Parágrafo Segundo
O Contratante, por conveniência exclusiva, e independentemente de
cláusulas expressas, poderá rescindir o contrato desde que efetue os pagamentos devidos,
relativos ao mesmo.
Parágrafo Terceiro
O contrato poderá ser rescindido por solicitação da Contratada, no
caso do não cumprimento pelo Contratante das condições contratuais de pagamento.
Parágrafo Quarto
Declarada a rescisão do contrato, que vigorará a partir da data da sua
declaração, a Contratada se obriga expressamente, como ora o faz, a entregar a obra e/ou
produtos, não criando dificuldades de qualquer natureza.
CLÁUSULA XXI - DO ARBITRAMENTO E FORO
As partes Contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento
deste termo, perante o foro da Comarca de Toledo, não obstante qualquer mudança de
domicílio da Contratada que, em razão disso, é obrigada a manter um representante
plenos poderes para receber notificações, citação imicial e outras medidas em d
permitidas.
CLÁUSULA XXI - DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre &
com base na legislação em vigor.
4 3 Página 9 de 10
ZApmttadmicomprastwnunicípio 2012AContratosiCt1177 — Locatelli LA
133,01 1.117,28
a
2,00 216,20 432,40
3,00 75,20 225,60
100 | 21630 | 21630 | |
[too | 3760 | 3760 |
Do Lo ooo (o!
[om [100 [1730 | 22490 1º |
[om [1300 [3610 | so9%0 | |
ud [300 [136,30 | 40880 | |
a RR RR
E O O
Do Lo [oo dot
a A E
18,00 80,27 1.525,13
3,00 66,27 198,81
E
HEIRIE
[a 1 600 [12765 | 76590 | |
SUBTOTAL [0 | | 280172 | 267 |
E O O O O
E E
[q | 200 | 17240 | gago | |
cg 1 100 [at36 | ams | |
[pç 1 600 [ 6298 | amb | |
a O
o RR Lo 1
Doo LA SR RR
Ná
=
$
so
CER ET Eae 40 30280 |
[ud [| 100 [ a700 | 4700 | |
1,97
a 7
O [o
TOTAL ITEMBCOMBDICOM20%) | | T | arames) |
O O RR
po
TOTAL (A + B) COM BDI COM 20% DDD asma 105.098,72] 100,00
TD II
OBSERVAÇÃO: DSi III
VALOR ESTIMADO DOMATERAL) 1 TT Teo | iã|
VALOR ESTIMADO DAMÃO-DE-CERA) [TT ias] iq
4 pot af
ongs O AÇAUDA
516
:aino Fontana, 5
Avenida Sernady 4 200
Gentro cEP 85.901, PARANÁ)
troLeDO
ma tro
a” and
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA INDUSTRIAL
Local: R.Sto.Ângelo c/ 13 de Abril - L 450 - Q 511 - V.Industrial - Toledo
PROPONENTE:
0,47% 100,00% 0,00% 0,009
01 | |INSTALAÇÕES PRELIMINARES 493,72 a 72 000
N 4
06
ol
EN-
6,98% 10,00% 40,00% 50,00%
ESQUADRIAS E ABERTURAS 7.333,84 733,38 2.933,54 3.666,92
. 4,70% 0,00% 40,00%
07 [COBERTURAS - ACABAMENTOS a. 942 15 EN —> 00 3965,29 15/6,66
— 10,79% 10,00% 50,00% 40,00%
EEN INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS = « 41.336,87 1.133,69 5.668,44 4.534,75
12,14%]ES | | - 10,00% 50,00% 40,00%
EEN INSTALAÇÕES ELÉTRICAS . 12.759,98 1.276,00 6.379,99 5.103,99
1,55%|FS 0,00% 0,00% 100,00%
PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS 1S2762]FN [0 000] 000) 1.627,62
| 1.627,62
. 2,18% 30,00%, 60,00%
SERVIÇOS FINAIS - DIVERSOS 2.286,40 228,64 685,92 1.371,84
[À
TOTAL 100,00%]FS |] 28,99% 39,78% 31,22%
o 9598872] 30.471,78| 4181211 32.814,83
ACUMULADO] 30.471,78] 7228389 105.098,72
Ito tooõoõoããÃJklyãyãããããljõãõãjãjljg ft
CONCEDENTE [o 000] ooo 0,00
ACUMULADO 0,00%] 0,00] 000] ooo
PROPONENTE =. —a do 0,00)
ACUMULADO | 0,00%] 0,00] | 0,00] 0,00)
5 4º
ES ata
na No A) q
qa po TE ga SN RÉ dA
228 en0 gr
A NO” *
pus gen
qo?
AN
CONSTRUTORA FOGAÇA LTDA.
CNPJ/MF: 11.832.026.0001-12 CAD/ICMS: 90518718-01
Avenida Senador Attílio Fontana 5516 — Centro — CEP: 85901-200 — Toledo — Pr
Fone/Fax (45) 3054 1785
DECLARAÇÃO
, PROPONENTE: CONSTRUTORA FOGAÇA LTDA
4
ENDEREÇO: Avenida Senador Attílio Fontana 5516 — centro — Toledo-Pr
CNPJ/MF: 11.832.026.0001-12 FONE/FAX: (45) 3054 1785
A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade de
TOMADA DE PREÇOS n.º 188/20122, por seu representante credenciado, declara,
expressamente que nos preços da proposta formulada estão incluídas todas as despesas da
obra, mais as dos serviços e encargos a seguir relacionados, quando existirem:
- Mão de obra especializada que se fizer necessárias;
- Ferramentas e equipamentos;
- Encargos de legislação social, trabalhista, previdenciário, infortunística
do trabalho e outros fenômenos da natureza;
. - Responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros,
+] dispêndios com impostos, taxas, regulamento e posturas municipais, estaduais e federais que
abrangerem sem caber o direito de repassár ao município.
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. N o
Nome: ri a Marcarini E
CPF:977.442.551-00 1.822.026/0001-12]
RG.:7.947.947-0 SSP-PR que SSAÇALTDA
Cargo: Sócia Administrativa o
Avenida Senador Altito Fontana, 5516
Centro - CEP 85.901,200
froLeDo - PARANÁ |
« COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE TOLEDO
TOMADA DE PREÇOS Nº 188/2012
ENVELOPE Nº 2 - PROPOSTA DE PREÇO
ABERTURA: DIA: 20 DE AGOSTO DE 2012
HORÁRIO: 14:00 HORAS
MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA
RUA: MARECHAL CÂNDIDO RONDON, 2260 SL 9
CEP: 85810-120
CASCAVEL PR
R::
Monumental
Monumental Construtora Ltda. 23%
Rua Marechal Cândido Rondon, 2269 saia 09, ce
CEP 85.810.120 Cascavel!PR
Fone/Fax: (45) 3029.6226
CNPJIME: 07.990.507/0001.88
HE.: 9037122103
Carta Proposta
Quadros de Descriminação
Cronograma Físico Financeiro
15
f
[07.990.507/0001-89]
MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA. —
RUA PEDRO LUIZ BOAREITO, 557-
NÚCLEO INDUSTRIAL CATARATAS .
CEP 85818-635 .
joascaver - PARANÁ]:
RESUMO DA PROPOSTA
CARTA PROPOSTA
Cascavel-PR, 20 de agosto de 2012.
Ao Município de Toledo - PR
Ref: Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 188/2012.
Prezados Senhores
Pela presente, submetemos à apreciação de V. Sas., a nossa proposta relativa a licitação em epígrafe,
declarando que:
A) Executaremos os serviços de Reforma e Ampliação do Posto de Saúde da Vila Industrial,
referente ao lote 01, compreendendo material e mão-de-obra, pelo preço global de:
R$ 78,025,62 (setenta e oito mil vinte e cinco reais e sessenta e dois centavos), referente ao material;
R$ 33.439,55 (trinta e três mil quatrocentos e trinta e nove reais e cinquenta e cinco centavos),
referente à mão-de-obra;
Conforme projeto e orçamentos integrante do processo, anexo, com prazo máximo de execução de 90
(noventa) dias corridos, a contar da assinatura do contrato, assumindo inteira responsabilidade por
quaisquer erros ou omissão que venham a ser verificados na preparação da mesma.
B) Declaramos que a validade desta proposta é 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da abertura
do envelope de proposta.
€) Utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa necessárias para a perfeita execução
dos serviços, comprometendo-nos a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e do pessoal,
desde que assim o exija a fiscalização do Município de Toledo:
D) Observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou similares, que
permitam atender às recomendações e instruções da fiscalização do Município de Toledo, assumindo desde
já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos.
Atenciosamente:
7)
“37:00.507/0001-89]
1 CONSTRUTORA LTDA.
UT
ORE E é
=
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
3
4
E)
RS)
T
.8
9
10
11
12
asa
as
sa:
sw
DEMOLICÕES - RETIRADAS - RELOCAÇÕES - PREPARAÇÃO
Demolição de bancada completa, incl.retiradas de aberturas
Demolição revest. cerâmico silastro conc.c/ret e prep.da base p/receber piso novo
Demolição paredes tijolos comuns s/reaprov. ciret
Demolição revest. azulejos ciret
Retirada de Portas em madeira e batentes c/ret.p/depósito da Prefeitura
Retirada de esquadrias metálicas c/ret.p/depósito da Prefeitura
Fechamento de pontos inutilizados de hidráulica c/fechamento dos pontos
Retirada luminárias, tomadas/interrupt 2"x4" c/fech. pt c/ esp
Retirada de bancada de granito com reaproveitamento
Relocação das luminárias existentes
Relocação de esquadrias metálicas, c/lubrificação (janelas)
Retirada de esquadrias metálicas com reaproveitamento (portas)
Preparação da base p/assentar pastilhas/azulejos em paredes existentes
Relocação de Portas de madeira (retirada e colocação)
PAREDES. PAINÉIS E TETOS
Aly tij (9x14x19) 9cm,arg.mista(1:4+130Kg cim/m3) - incl.lat.da rampa
Etiapea parede int/extlaje, arg cim/areia, traço1:3, e=5mm
nbogo parede int'exttaje, arg mista, e=20mm
rga-de concreto p/ alvenaria c/ e=10cm h=10em
est: azulejo branco 20x20cm ass. c/ cim.colante h=1,63m
£) Página 1 de 10
147,26
6,60
9,60
4,00
5.30
17,00
4,00
1,00
1,00
530
1,90
82,10
1,00
40,00
1.870,20
134,64
86,40
44,40
63,60
204,00
18,00
45,00
25,00
371,00
78,00
369,45
70,00
3.417,69
3.032,80
503,20
2.414,80
401,20
1.225,08
latex acril.1º 2dmão ou qtas demãos forem. necessária píum serviço de 1º. (Suvinil,
Coral ou S.Williams) - incl.rasp., lixamento e sela trincas onde necessário.
Forro de PVC |=10cm com frisos longitudinais, entarugamento fixado nas paredes e estruturados em perfis de
aço galvanizado, com pendural (Esp.100cm) e estrutura de fixação transversais (perp. ao forro - esp. 70cm) c/
contraventamento (Paral. ao forro) - cor branca, conforme projeto
Divisória tipo naval c/ rodapé simples, conf. projeto
Pastilha cer. 10 x 10cm, colocada. F inha Ibérica, Cor Água - Strufaldi
PISOS - INTERNO E EXTERNO:
PISO INTERNO
Cer. Pl4 liso 1º 40x40cm, fixada arg.colante + rej
PISO EXTERNO
Aterro apiloado (manual), camadas 20cm
Lastro pedra brita apiloada (manual), e= 3cm
Piso de concreto e=5,00cm, impermeabilizado, alisado c/ desemp.de madeira - cfjuntas plásticas em quadros
2,00x2,00m - rampas e calçadas
Latéx acril. 2dmão em ciment.alisado - em todo piso externo
Recuperação do piso da calçada (fundos)
ESQUADRIAS E ABERTURA
METÁLICAS
Porta de correr - chapa dobrada + zarção - conf. padrão existente (180x280)cm - completa
Vidro trasparente 3mm
Pintura esmalte sint. 2dmão em esquadria ferro
Repintura esmalte sint. 2Zdmão em esquadria ferro - incl.porta do dep.de resíduos
MADEIRAS
Pta. Shap. Itaúbaf? 90x210cm - vta/ex14cm/dobrç.- incl.bar.puxadoras e placa met. de 40cm na base da
porta; Conf. projeto
Pta. chap. Itaúba1? de correr - 90x210cm - vta/cx14cm/dobrç.
Portaçp/ divisória tipo naval 90x210cm
Saspãem e lixamento pintura velha óleo/esmaite
Esmáite sintét. esquad mad 2 demão fundo nivelador (novas e exist.)
ate urápiporta de correr - Bico de Papagaio c/acabamento inox
Página 2 de 10
416,10
376,33
4.429,62
24.655.59
5.278,81
126,44
87,19
636,25
1.330,88
45,00
7.484.57
1.585,58
218,72
50,40
680,94
992,00
403,00
402,16
300,32
879,11
58,50
5.568.73: -
Repintura esmalte sint. 2dmão na estrut. da passarela e na do telhado do HALL - proj.horiz.
Cobertura em estrutura de aço com telha fibrocimento 6mm - completa
Calha platibanda chapa fºgº nº26, corte 50cm
Rufo chapa fºgº nata. S0cm
Wa Acõs aii s
Joelho 45º PVC rig, sold, marrom, & 25mm (3/4")
Tubo PVC rig. soldável, marrom, 225mm (3/4)
Joelho 90º PVC rig, sold, marrom, 2 25mm (3/4")
Joelho 90º "Azul" 25mm
Te 90º PVC ríg, soldável, marrom, 2 25mm (3/4")
Adaptador sold p/registro curto marrom 25mm
Registro de Gaveta com canopla, 220mm (3/4")
EsGoTO
Bucha reduçao longa PVC esg 250x40mm, junta sold.
Tubo de PVC esgoto 2 100mm, com junta soldável
Tubo de PVC esgoto & 50mm, com junta soldável
Tubo de PVC esgoto 2 40mm, com junta soldável
Junção simples PVC esgoto 250mm
Junção simples PVC esgoto DN40mm, com bolsas lisas
Joelho 45º PVC esg 240mm, com bolsas lisas
Joelho 45º PVC esgoto 2100mm, com junta soldável
Joelho 45º PVC esgoto % 50mm, com junta soldável
Joelho 90º PVC esgoto 100mm, com junta soldável
Joelho 90º PVC esgoto % 5Omm, com junta soldável
Joelho 90º PVC esg 940mm, com bolsas lisas
Te 90º. PVC esg 240mm, com bolsas lisas
EX sito: PVC 19100x100x50mm c/ tp red. cromada
Cx aly,.60x60x 60cm, fundo CS; tampa CA
LOUÇAS, METAIS, TAMPOS E EQUIPAMENTOS
Cavat: lpuça bca c/col. incl. acessórios tipo A - sitorneira
fáicia: |sifon.louça bca c/cx acopl, completa - incl.exec.o sôcolo de h=5,0cm
236,15
938,40
243,20
209,50
1.627:25:.:.
cada e Tampo de granito cinza andorinha e=2cm - L=50cm, acabamento polido e bordas arredondadas,
igatieiras e rodapias h=5cm, com aberturas para lavatórios embutidos (louças/inox) e sem aberturas, com
Ss-tom mãos francesas metálicas.
p/ tampo granito + furofix'valvisifão
Página 3 de t0
SE9-BIES
Espelhos 3mm - ciparaf. iquelados e 02 suport.met.niquelados para giro.nas laterais- (45x60)em - (1.S.D.F.) -
cfincl.de 10º
Torneira metálica cromada para lavatório 3/4"
Barra de apoio L=90cm, BWC p/ deficientes - aço c/pintura em epóxi - incl.acessórios de fix.
Suporte (barra) de Apolo plevetório em m aço inox incl.mão francesa .
INSTALAÇÕES: ELÉTRICAS
ALIMENTAÇÃO
Entrada energ. pdr.COPEL c/saída subterr.bif. 50A
Disjuntor termomagnético monofásico 10A em quadro
Disjuntor termomagnético monofásico 13A em quadro
Disjuntor termomagnético monofásico 16A em quadro
Disjuntor termomagnético monofásico 20A em quadro
Disjuntor termomagnético monofásico 25A em quadro
Disjuntor termomagnético bifásico 104 em quadro
Disjuntor termomagnético bifásico 35A em quadro
Disjuntor termomagnético trifásico 40A em quadro
Disjuntor termomagnético trifásico 50A em quadro
Cx pass.alv.c/to CA fundo 5cm brita 30x30x 30cm
Cabo cobre c/ isolamento em PVC 1kV, 4=10,0mm2
Cabo cobre c/ isolamento em PVC 1kY, 4=18,0mm2
Eletroduto PVC flexível 1.1/2"
Eletroduto PVC flexível 2"
QD p/ até 16 espaços, embut. alven., s/ barramento
DISTRIBUIÇÃO
Pto tomada c/ tom.2P+T/eletroduto 3/4"fcxicondutor - placas em termoplástico polido auto-extinguível cor
branca, com sistema de encaixe rápido da sobre-placa (certificada pelo INMETRO) - COMPLETO
Pto tomada c! tom.2P+Tfeletroduto 3t4ºjexicondutor no piso - placas em termoplástico polido auto-extingulvel
cor branga, com sistema de encaixe rápido da sobre-placa (certificada pelo INMETRO) - COMPLETO
ntégrupt. 1Tsfeletroduto 3/4'ex!condutor - placas em termoplástico polido auto-extinguível cor branca,
fe ceu sistema de encaixe rápido da sobre-placa (certificada pelo INMETRO) - COMPLETO
in! pt. 2Ts/eletroduto 3/4"Jex/condutor - placas em termoplástico polido auto-extinguível cor branca,
sistema de encaixe rápido da sobre-placa (certificada pelo INMETRO) - COMPLETO
Página 4 de 10
68-1000/
1266,40
77,28
25,76
25,76
38,64
12,88
89,00
44,50
111,26
111,40
483,00
1.191,60
1.290,00
156,00
7,04
303,80
1.195,46
174,20
141,00
78,00
Vão
TENV
Conjunto c/ 1 interrupt. 1Tsimples e 1 tomada universal 2P+Tieletroduto 3/4"fex/condutor - placas em
termoplástico polido auto-extinguível cor branca, com sistema de encaixe rápido da sobre-placa (certificada
pelo INMETRO) - COMPLETO
Luminária fluor. sobrepor tipo D 2x40W - 120cm
Luminária bocal PVC tipo plafon com lâmpada incand 100W 127V - Completa
INST.TELEFÔNICAS E LÓGICA
Canaleta PVC - 40x15mm - inci.acessórios de fixação - aparente - Obs.:colocada com orientação do setor de
inform.da prefeitura
Cj Tomada telefone 4P + RJ11 cftampa p/cdult 23/4" - completa
Cabo telefonico tipo CCE-2P
Quadro de distrib. TELEBRAS, Nº 4 e Central Telefônica
Quadro Geral TELEBRAS, Nº 4
Caixa de passagem de sobrepor no teto
Mini rack cor bege com porta de vidro
PREVENCÃO CONTRA INCÊNDIOS - - Ed
Extintor pó quimico 4Kg incl.chp + pintura demarc.
Central autônoma de iluminação de emergência 120 minutos - cà indicação de "SAÍDA"
Da , ÊS " É TA E E
SERVICOS FINAIS:- DIVERSOS” -
a
Exaustor elétrico de teto - bivolt 225cm - 1740hp - 1500rpm - incl furon na a laje e acabamentos
Limpeza geral da obra
; INSTALAÇÕES PRELIMINARES
Pisca da obra com dimensões 2,00x1,00m em chapa metálica com adesivo informativo, conforme
especificado no manual do OGU
Página 5 de 10
«E SUBTOTAL] :
408,40
1.358,00
96,16
574,56
328,00
292,32
116,49
113,10
175,30
308,40
10.593.71
183,50
335,00
518.50
160,00
75,00
235.00
402,80
122,30
525.10
ESTRUTURA-EM::
INFRAESTRUTURA
Estacas
Perf.em terra c/ferramenta manual até h=6m 225cm
Estaca man.25cm C.A.15,0MPA tpo"C" + 20 Kg CAS0/m3
Blocos c/esperas de Pilares
Escavação manual valas, solo seco até h=2,00m
Lastro de brita
C.A.20mpa p/bloco c/forma, prep. c/beton e lanç.
Vigas Baldrames
Escavação manual valas, solo seco até h=2,00m
Lastro de brita
C.A.25mpa p/bald c/forma, prep. c/beton e lanç.
Imperm. viga bald. 1/2 vez c/hidroasfalto 2 demãos
SUPRAESTRUTURA
Pilares -
C.A.25mpa pipilar c/forma, prep. c/beton e lanç.
Vigas
C.A.25mpa piviga ciforma, prep. c/beton e lanç.
Lajes
Lj prémold forro treliççe= 8cm,capa 4cm,sc=0, 1t/m2 - incl.aço 0,45kg/m? - (lajes,formas,escor.e conc.) -
completa
PAREDES. PAINÉIS E TETOS
Aly tii.(9x14x19) 9cm,arg.mista(1:4+130Kg cim/m3) - incl.lat.da rampa
Chapco parede int/ext/laje, arg cim/areia, traço1:3, e=5mm
Emboço parede int/extflaje, arg mista, e=20mm
Vergkrãe concreto p/ alvenaria c/ e=10cm h=10cm
Revest, azulejo branco 20x20cm ass. c/ cim.colante - h=1,63m
Massáacril.1dmão tetos e par. ext./int. sobre rev. novo
PinturgyNova - TETO E PAREDE INTERNA/EXTERNA - latex acril.1º 2dmão ou atas demãos forem
Bscessária p/um serviço de 1º. (Suvinil, Coral ou S.Williams) ,
Sruláde granito cinza andorinha e=2cm - (40x80)em, acabamento polido e bordas arredondadas - colocado
Eéstilkã cer. 10 x 10cm colocada. Ret.: Linha Ibérica, Cor Água - Strufaidi
Página 6 de 40 AA
N
VOL Y
68-10
98,00
198,00
168,30
14,30
16,87
255,77
255,77
0,32
6,12
2.194,20
38,70
6,64
1.231,90
44,12
Tao
2.014,00
66,84
3.573,80
4.574,10
2.304,72
16.855,12
4.370,80
725,20
2.617,07
486,20
607,32
1.764,81
2.340,30
43,20
386,17
o
O
5
É
á
PISOS - INTERNO ESEXTERNO .
PISO INTERNO
Corte e Aterro apiloado mec./ manual (sapo), camadas de e=20cm, umidade ideal, material reaproveitado
Lastro pedra brita apiloada (manual), e= 3cm -
Concreto não estrut, plastro, c/aditivo imperm.- e=4,0cm
Regulariz. piso c/ arg cim/areia, traço 1:4, e=2cm (piso novo)
Cer. PI4 liso 1º 40x40cm, fixada arg.colante + rej
PISO EXTERNO
Aterro apiloado (manual), camadas 20cm
Lastro pedra brita apiloada (manual), e= 3em
Piso de concreto e=4,00cm, impermeabilizado, alisado c/ desemp.de madeira - cijuntas plásticas em quadros
2,00x2,00m - rampas e calçadas
ESQUADRIAS E ABERTURAS
Metálicas
Jia ferro Maxim-ar - chapa dobrada + zarcão - conf.padrão existente (200x100)cm
Vidro trasparente 3mm
Pintura esmalte sint. Zdmão em esquadria ferro (janelas e porta)
Colocação de porta metálica existente
Madeiras
Pta. chap. taúba1? 90x210cm - vta/cx14em/dobrç., incl fechadura
Raspagem e lixamento pintura velha óleo/esmalte
Esmalte sintét. esquad mad 2 demão fundo nivelador
Colocação de porta de madeira existente
COUERTURAS - ACABAMENTOS x
Estrutn mad.pontalet (parede/laje) p/telha FClalum
Cobertura citelha FC ond.6mm (plano coberto), isento de amianto - conforme projeto
Gumegira universal, de telha FC ondulada - isento de amianto
Ealnã Alatibanda chapa fºgº nº26, corte 50cm - conf.existente incl.inir c/a existente
Rbfo cipingadeira chapa fºgº nº26, corte 35cm
Eêmtratuto chapa fºgº nº26, corte 45em
Página 7 de 10 É
BTOTAL:
152,00
87,65
796,80
391,76
1.092,28
22,85
12,14
115,00
2.670.48
1.040,00
172,00
58,90
50,00
620,00
15,12
196,58
80,00
2.232.58
1.345,94
1.011,40
83,84
218,88
389,67
580,88
3.630.61
Rede de água - estender da existente
Joelho 45º PVC rig, sold, marrom, Z 25mm (3/4)
Tubo PVC rig. soldável, marrom, 225mm (3/4")
Joelho 90º PVC rfg, sold, marrom, 9 25mm (3/4")
Joelho 90º "Azul" 25mm
Te 90º PVC rig, soldável, marrom, 2 25mm (3/4")
Adaptador sold p/registro curto marrom 25mm
Registro de Gaveta com canopla, 220mm (3/4")
Tubo PCV rig. soldável, marrom, 232mm (1º)
Te 90º PVC rig, soldável, marrom, 9 32mm (1")
Bucha red.curta PVC ríg, sold, marrom 932x25mm
ESGOTO
Tubo de PVC esgoto 1% 100mm, com junta soldável
Tubo de PVC esgoto 2 75mm, com junta soldável
Tubo de PVC esgoto 2 50mm, com junta soldável
Tubo de PVC esgoto 4 40mm, com junta soldável
Junçao simples PVC esgoto 2 S50mm
Joelho 45º PVC esg 240mm,com bolsas lisas
Joelho 45º PVC esgoto % 50mm, com junta soldável.
Joelho 90º PVC esgoto 4 50mm, com junta soldável.
Joelho 90º PVC esg 240mm, com bolsas lisas
Cx sifon. PVC 2100x100x50mm c/tp red. cromada
Cx de gordura alv. 50x50x50cm, c/ fundo e tp em CA
Cx de inspeção alv. 50x50x50cm, c/ fundo e tp em CA
LOUÇAS, METAIS, TAMPOS E EQUIPAMENTOS
Bancada e Tampo de granito cinza andorinha e=2cm - L=50cm, acabamento polido e bordas arredondadas,
|pingadeiras e rodapias h=5cm, com aberturas para lavatórios embutidos (louças/inox) e sem aberturas, com
apoios com mãos francesas metálicas.
|Cuba-inox sp p/ tampo granito + furofix/valvisifão
| Torneira de compacta metálica de bica móvel - cromada de parede de 1ºqualidade (Ref.:Deca, Doco! ou
jEabriinar) -copa/exp. esterilização
. “anque louça branca c/ coluna, completo
[Cologação de bancada de granito existente
iÃG AS PLUVIAIS
GE bate PVC esgoto 2 100mm, com junta soldável
oto 2 150mm, com junta soldável
Página 8 de 10
50,00
1,93
165,60
18,60
19,60
16,00
19,20
206,40
23,55
10,75
5,88
27,60
12,80
262,20
7,80
29,40
7,50
17,00
192,80
8,60
75,90
120,60
120,60
924,00
440,00
240,00
220,00
40,00
239,20
499,20
ATSU
ABA
vava
D
y SVIV
RES TVIRALSNCN:
Joelho 90º PVC esgoto 2100mm, com junta soldável.
Cx alv. 60x60x 60cm, fundo CS; tampa CA - Água Pluvi VEsgoto
aa é
INSTALACÕES:ELÉTRIGAS: 3%:
DISTRIBUIÇÃO
Pto tomada c/ tom.2P+T/eletroduto 3/4"fex/condutor - placas em termoplástico polido auto-extinguívet cor]
branca, com sistema de encaixe rápido da sobre-placa (certificada pelo INMETRO) - COMPLETO
Pto interrupt. 1Ts/eletroduto 3/4"/cx/condutor - placas em termoplástico polido auto-extinguível cor branca,
com sistema de encaixe rápido da sobre-placa (certificada pelo INMETRO) - COMPLETO
Pto interrupt. paralelo 1Ts/eletroduto 3/4"!ex/condutor - placas em termoplástico polido auto-extingulvel cor!
branca, com sistema de encaixe rápido da sobre-placa (certificada pelo INMETRO) - COMPLETO
Luminária fluor. sobrepor tipo D 2x40W - 120cm .
dão «+ SUBTOTAL
PREVENCÃO CONTRA INCÊNDIOS
Extintor pó químico 4Kg incl.chp + pintura demarc.
Extintor gás carb. 4Kg inct.chp + pintura demarc.
Central autônoma de iluminação de emergência 120 minutos - c/indicação de “SAÍDA”
SERVICOS FINAIS - DIVERSOS :
Central de Ar comprimido com ramal até o ponto existente - incl.acessório e conexões - conf.projeto -
Completo
Central de GLP para 01 butijão de 13 kg - com ramal em cobre ou FG até o fogão, incl.acessório e conexões -
conforme projeto - Completo
-|Exaustos élétrico de teto - bivolt 225cm - 1/40hp - 1500rpm - incl.furo na laje e acabamentos
Página 9 de 10
331,80
814,80
2.980.51
387,00
444,00
402,00
4.213.00
998,09
827,13
320,00
50,00
2.195.22
SE9-91898 d
VIT VIC INMISNOO
68-1000/20S 0
a
VALOR ESTIMADO DO MATERIAL
VALOR ESTIMADO DA MÃO-DE-OBRA,
Página 10 de 10
66.879,10
44.586,07
O)
N
SEG-SLASB dm
SVIVEVIVO TVRIUSNO
TENDE ZI .
VOLT VECINNISNOD TVI
68-1000/40
ar;
No
«+ CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIF
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA INDUSTRIAL
Local: R.Sto.Ângelo c/ 13 de Abril - L 450 - Q 511 - V.Industrial - Toledo
o fermmnimes ——|
ESQUADRIAS E ABERTURAS
COBERTURAS - ACABAMENTOS
DEE
DEE
[o premelocomanetmos
o femcemmemenos